二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库测试强化卷和答案(60)

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库测试强化卷和答案(60)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库测试强化卷和答案(60)（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库测试强化卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列招标人的行为中，除()以外都属于招标人与投标人串通投标。A.间接向投标人泄露标底B.暗示投标人降低报价C.邀请信得过的承包公司投标D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C2.按照绿色施工导则的规定，下列关于施工企业节能措施说法正确的是（）。A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料【正确答案】C3.根据有关法律法规有关工

2、程返修的规定，下列说法正确的是()。A.对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造成的，施工单位都应负责返修C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修【正确答案】B4.工程监理单位在实施监理过程中，发现工程存在重大安全事故隐患，但施工单位拒不整改，监理单位应当()。A.继续要求施工单位整改B.要求施工单位停工C.及时向有关管理部门报告D.协助施工单位消除隐患【正确答案】C5.甲诉乙损害赔偿一

3、案，双方在诉讼中达成和解协议。关于本案，下列说法正确的是()。A.当事人无权向法院申请撤诉B.法院应当裁定终结诉讼程序C.当事人可以申请法院对和解事项制作调解书D.当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书【正确答案】C6.某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】A7.电气管线.设备安装及装修工程的保修期限为（）。A.2年?B.3年?C.5年?D.设计文件规定的合理使用年限?【正确答案】A8.一级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是（）。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C9.物权是

4、一项基本民事权利，也是大多数经济活动的基础和目的。下列不属于物权的是()。A.抵押权B.房屋产权C.商标专用权D.建设用地使用权【正确答案】C10.工伤保险条例的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起()照发工资。A.2个月内B.3个月内C.4个月内D.6个月内【正确答案】B11.环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的()环境噪声排放标准。A.施工场地内B.建筑施工场界C.施工场地周边D.建筑施工场地【正确答案】B12.关于建筑工程承发包制度的说法，正确的是（）。A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式?

5、B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包?C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包?D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式?【正确答案】D13.【真题】“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电【正确答案】B14.【真题】甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出

6、的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。A.请求甲双倍返还定金8万元B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元D.请求甲支付违约金6万元【正确答案】B15.自然人的软件著作权保护期为（）A.自然人终生及其死后50年?B.50年?C.自然人终生及其死后20年?D.20年【正确答案】A16.总承包单位应当承担的法定安全生产责任不包括（）。A.承担连带责任B.负责向有关部门上报生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.接受安全生产教育培训的义务【正确答案】D17.建设工程债产生的根据有合同、侵

7、权、无因管理和不当得利。其中最主要、最普遍的依据是()。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【正确答案】A18.【真题】在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（）内有效。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【正确答案】D19.下列情形中，投标文件不按否决投标处理的有（）。A.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件B.投标报价低于成本C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件未按招标文件要求密封【正确答案】D20.某医院为了节约建设投资，将建筑面积为3万的外科大楼工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位。为此，该医院受到的处罚是：责令改正，并处以

8、罚款。罚款的数额应为()。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【正确答案】D21.【真题】某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据劳动合同法，该企业应当给予李某经济补偿（）。A.6000元B.12000元C.15000元D.18000元【正确答案】C22.我国建筑法规定，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）申请领取施工许可证。A.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地市级以上人民政府建设行政主管部门C.工程所在

9、地省级以上人民政府建设行政主管部门D.上级人民政府市政管理部门【正确答案】A23.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道B.材料商转让自己的债权应经承包人同意C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消【正确答案】C24.工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权

10、D.发明权【正确答案】C25.用人单位可以解除劳动合同的情形是（）。A.提供劳务的甲为未成年人B.乙患病在规定的医疗期内C.丙患职业病丧失劳动能力的D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的【正确答案】A26.某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【正确答案】B27.【真题】关于二级建造师变更注册的说法，正确的是()。A.变更注册后，

11、注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请【正确答案】D28.某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。下列不能作为乙提出回避申请理由的是()。A.该仲裁员对本案的专业背景不熟悉B.该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁C.该仲裁员与本案有利害关系D.该仲裁员近期受邀参加过当事人的宴请【正确答案】A29.下列选项中，属于转包工程的是()。A.分包单位将其承包的建设工程再分包B.总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由

12、其他单位完成C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程D.总承包单位将全部工程交由其他单位完成【正确答案】D30.按照建设工程质量管理条例及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（）。A.收回国有资金B.重新审批该项目C.暂停项目执行或资金拨付D.撤销承包单位的资质证书【正确答案】C31.【真题】劳务派遣单位与被派遣的劳动者签订的劳动合同最低期限为()。A.6个月B.1年C.2年D.5年【正确答案】C32.在某一委托代理中，被代理人甲委托代理人乙进行违法代理活动，乙据此接受了甲委托。根据法律规定（）。A.被代理人和代理人承担连带责任

13、B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任【正确答案】A33.下列关于工程承包活动的表述中，正确的是()。A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程【正确答案】A34.根据水污染防治法关于建设项目水污染的具体规定，下列说法错误的是()。A.建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意B.建设项目的水污染

14、防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用C.禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目D.禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建对水体污染严重的建设项目【正确答案】D35.仲裁庭调解达成协议的，调解书自（）即发生法律效益。A.仲裁庭制作完成后B.当事人签字后C.人民法院确认后D.当事人签收后【正确答案】D36.为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照()执行。A.施工组织设计B.安全技术措施C.施工方案D.操作规程【正确答案】D37.人民法院对受理的案件，分别情形，予以处理，下列表述错误的是()。A.当事人有争议，但符合督促程序规定条件的，可以

15、转入督促程序B.开庭前可以调解的，采取调解方式及时解决纠纷C.根据案件情况，确定适用简易程序或者普通程序D.需要开庭审理的，通过要求当事人交换证据等方式，明确争议焦点【正确答案】A38.【真题】下列情形中，属于要约不发生法律效力的是()。A.拒绝要约的通知到达要约人B.承诺期满，受要约人未作出承诺C.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D.受要约人对要约内容作出实质性修改【正确答案】C39.根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，给予建设单位的行政处罚是()。A.责令改正，可以处以10万元以上30万元以下的罚款B.

16、责令改正，并处以20万元以上50万元以下的罚款C.责令改正，可以处以20万元以上50万元以下的罚款D.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款【正确答案】B40.李某与张某签订了一份房屋租赁合同，张某按期支付了一年的租金，三个月后第三人刘某对其房屋内的部分设施主张其权利，并得到了李某的认可。此时张某可要求()。A.继续履行合同B.解除合同C.李某减少部分租金D.李某将剩余租金全部返还【正确答案】C41.【真题】根据绿色施工导则，建筑垃极的再利用和回收率力争达到()。A.20%B.40%C.50%D.30%【正确答案】D42.李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某

17、对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决书之日起（）内。A.7天B.15天C.30天D.60天【正确答案】B43.根据安全生产法的规定，无需设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的企业有（）。A.矿山企业、金属冶炼企业B.建筑施工企业C.道路运输单位D.民用物品的生产、经营、储存单位【正确答案】D44.设计院委派张某为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是（）。A.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用B.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利

18、C.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励D.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利【正确答案】B45.某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了货物运输合同。合同中承运人的权利有（）。A.任意变更运输线路权B.拒绝支付运费权C.特殊情况下的货物留置权D.对货物的处置权【正确答案】C46.根据建设工程安全生产管理条例规定，关于停工期间的现场防护和费用负担，下列符合规定的是（）。A.建设单位应当做好现场安全防护B.由于设计图纸出现错误，建设单位要求设计单位承担相应的现场维护费用，设计单位以现场安全安全是施工单位的责任，

19、拒绝支付C.由于不可抗力造成工程停工，建设单位要求施工单位做好现场维护，可以不用向看护人员支付看管费D.不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护【正确答案】D47.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关()。A.给予警告，一年内不准再申请注册B.撤销注册，处以罚款，三年内不准再次申请注册C.撤销注册，没收非法所得D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款【正确答案】B48.【真题】以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.抵押合同成立B.抵押登记C.建筑工程竣工D.抵押合同生效【正确答案】B49.某建筑公司濒临破产，在2013年1月20日进入法定整顿期间，赵

20、某等成了被裁减人员。该公司整顿后如需重新招用人员，在规定的期限内应当优先招用赵某等被裁减人员。该期限的截止日期应该是()。A.2013年2月20日B.2013年4月20日C.2013年7月20日D.2014年1月20日【正确答案】C50.2011年3月1日，某建筑公司与某水泥厂签订了一份购买水泥的合同，合同中约定水泥厂于2011年4月12日将100t水泥运至建筑公司的施工现场，建筑公司验收货物后三天内支付水泥款。2011年4月12日，水泥厂如约将水泥运至建筑公司的施工现场并通过了建筑公司的验收，但建筑公司却一直没有支付水泥款。2011年5月4日，水泥厂计划起诉，但由于2011年5月4日6月4日

21、发生了洪水导致交通中断，使得起诉活动无法进行。2013年4月20日，水泥厂正式提起诉讼，要求建筑公司偿还水泥款，但法院以超过诉讼时效期间为由对其请求不予支持。以下观点正确的是（）。A.本案例中由于不可抗力原因使得诉讼时效中止，目前还没有超过诉讼时效B.由于不可抗力导致无法进行诉讼的事由必须是发生在诉讼时效期间才能导致诉讼时效中止C.本案例中不可抗力已经导致诉讼时效中止，但没有终止，所以没有超过诉讼时效期间，法院裁定有误D.本案例不符合导致诉讼时效中止条件，已经超过了诉讼时效期间【正确答案】D51.根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。A.抵押物必须是债务人

22、的财产，质押物可以是第三人的财产B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人【正确答案】D52.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位认可的分包单位。在施工过程中，乙不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.建设单位负主要责任【正确答案】B53.【真题】根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为()日。A.5B.1

23、0C.15D.20【正确答案】D54.根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，对于工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的行为，下列关于相应的行政处罚的表述，正确的是()。A.责令改正，并处50万元以上100万元以下的罚款或者没收违法所得B.降低资质等级，并处50万元以上100万元以下的罚款C.责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款并吊销资质证书D.责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书【正确答案】D55.下列民事行为属于代理的是（）。A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴B.乙雇佣李四为其修

24、缮房屋C.丙委托中介为其征婚D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照【正确答案】D56.下列选项中，违反施工许可证制度的是()。A.农民张某自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证就施工B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告C.某工程因供水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证【正确答案】B57.中外合作经营单位建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。A.50%B.35%C.30%D.25%【正确答案】D58.下列某建筑公司的工作人

25、员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）A.在公司连续工作满9年的张某B.到公司工作6年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，一次为6个月，一次为1年【正确答案】D59.在某大型项目进行施工总承包招标，其中有三家具有施工总承包资质的施工单位组成联合体进行投标。该三家施工单位的资质等级依次为特级、一级和二级。根据有关规定，该联合体的资质等级应当为（）。A.特级B.一级C.二级D.三级【正确答案】C60.根据劳动法和劳动合同法的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。A.劳动

26、合同实际签订之日B.实际用工之日C.应当签订劳动合同之日起D.实际用工之日后一个月【正确答案】B61.【真题】建设单位申请领取施工许可证时，建设工期超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的()。A.20%B.40%C.50%D.30%【正确答案】D62.下列行为中，属于委托代理的是（）。A.转包工程B.肢解分包C.请律师代为诉讼D.分包商完成主体结构施工【正确答案】C63.在不违反民事诉讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括（）。A.原告住所地B.被告人亲属住所地C.合同签订地D.标的物所在地【正确答案】B64.按照建筑节能的有关规

27、定，合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合()要求。A.施工图设计文件B.建筑节能强制性标准C.企业或地方标准D.民用建筑节能条例【正确答案】A65.某建设工程竣工验收后，需向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案，其执行者是()。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【正确答案】B66.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉，法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利，各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.全款购房人.承包人.抵押权人.普通债权人B.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房

28、人C.抵押权人.普通债权人.全款购房人.承包人D.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押权人【正确答案】A67.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B68.工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉。现公司对于人民法院作出的要求其现予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是()。A.公司可以自收到裁定之日起10日内上诉B.公司可以自作出裁定之日起15日内上诉C.公司

29、可以自收到裁定之日起15日内上诉D.公司对此先予支付裁定不得上诉【正确答案】A69.下列关于工程合理使用年限的说法，错误的是()。A.工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B.与建筑法中的“建筑物合理寿命年限”概念一致C.与民法典中的“工程合理使用期限”概念一致D.等同于工程的保修年限【正确答案】D70.生产安全事故等级划分中考虑的第一要素是事故造成的()。A.直接经济损失B.人员伤亡数量C.间接经济损失D.社会影响成度【正确答案】B71.下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是()。A.注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书B.注册建造师异地执

30、业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书C.注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息D.注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档【正确答案】D72.【真题】施工人员对涉及结构安全的试块，应当在()下现场取样并递交检测。A.监理单位或建设单位B.设计单位或监理单位C.建设工程质量监督机构或监理单位D.施工单位或建设单位【正确答案】A73.危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定，在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。对于建筑工程实行施工总承包，起重机械安装拆卸工程实行分包的项目，其分包工程的专项方案()。A.必须由施工总承包单位组织编制B.必须

31、由专业承包单位组织编制C.可以由专业承包单位组织编制D.可以由监理单位组织编制【正确答案】C74.某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（）。A.基础工程的保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程的保修期限为5年C.供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2013年采暖期结束日止D.电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年【正确答案】D75.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开

32、发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到1年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市【正确答案】B76.根据建设工程质量管理条例，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。A.工程施工图纸B.法律、法规C.监理合同D.施工合同中约定采用的推荐性标准【正确答案】C77.抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人，不符合该描述的财产抵押是（）。A.生产设备、原材料B.交通运输工具C.在建的船舶D.在建的建筑物【正确答案】D78.施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万

33、元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国担保法的规定，该定金金额最多为（）万元。A.3B.6C.10D.18【正确答案】C79.【真题】关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格C.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还D.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失【正确答案】C80.施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，其处理办法是()。A.责令

34、工程停工B.责令限期改正，给予警告C.责令限期改正，降低企业资质等级D.责令限期改正，处罚款【正确答案】D81.某工厂新建的一幢生产车间项目竣工后，该工厂对项目竣工环保验收拟采取如下行为，其中正确的是()。A.在主体工程竣工验收后进行与配套建设的环境保护设施竣工验收B.向审批该项目环境影响评价文件的环保行政主管部门申请项目配套环保设施的竣工验收C.主体工程投入生产后进行配套建设的环保设施验收D.投入试生产6个月内申请配套建设的环保设施的竣工验收【正确答案】B82.下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是()。A.买卖合同属于单务合同B.买卖合同属于实践合同C.买卖合同不以一方当事人交付标

35、的物为合同成立的要件D.买卖合同是一种转移财产使用权的合同【正确答案】C83.【真题】甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是()。A.丙不能以自己名义起诉甲B.丙起诉甲是在行使代位权C.丙起诉甲以50万元为限D.丙的起诉费用由自己承担【正确答案】B84.安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是()。A.执行国家劳动安全卫生规程和标准B.为劳动者办理意外伤害保险C.对劳动者进行劳动安全卫生教育D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查【正确答案】B85.工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准，下列

36、说法正确的是()。A.国家标准属于强制性标准B.行业标准属于强制性标准C.地方标准属于推荐性标准D.国家标准包含强制性标准【正确答案】D86.甲公司投标中标承包了一个住宅小区的施工任务，由于工期紧，将其中两栋住宅楼的施工任务转给了乙、丙两家公司，转让合同金额总共3000万元。对此，按照招标投标法的规定，甲公司将会面临下列选项中除()以外的法律后果。A.被处以15万元以上30万元以下的罚款B.按规定被没收非法所得C.被责令停业整顿甚至被吊销营业执照D.直接责任人被刑事处罚【正确答案】D87.【真题】诉讼时效期间应当从()起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害时C.当事人权利

37、被侵害并产生损害后果时D.事人提起赔偿主张之日【正确答案】B88.下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是（）。A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤【正确答案】C89.【真题】合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由()人民法院管辖。A.仲裁

38、机构所在地中级B.仲裁协议签订地基层C.被告住所地中级D.原告住所地基层【正确答案】A90.甲单位家属区新建工程项目通宵施工，施工噪声严重影响职工休息，构成侵权之债。此债中债权人是（）。A.甲单位B.施工单位C.行政监督部门D.甲单位职工【正确答案】D91.甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在资格预审后，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。A.变化后的联合体削弱了竞争B.丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C.新联合体组成的时间过晚D.新联合体的资质低于规定的最低标准【正确答案】B92.一方

39、或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求（）予以撤销。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.建设单位【正确答案】A93.生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少()修订一次，预案修订情况应有记录并归档。A.每五年B.每三年C.每年D.每半年【正确答案】B94.行政机关未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。A.责令其提交B.维持该具体行政行为C.撤销该具体行政行为D.驳回复议申请【正确答案】C95.在工程建设勘察.设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的主体是（）。

40、A.建设单位B.设计单位C.规划单位D.施工图设计文件审查单位【正确答案】D96.【真题】关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年【正确答案】D97.林某因工作遭受事故伤害需要暂停工作接受工伤医疗，关于林某停工留薪期内薪酬的发放问题，下列表述正确的是（）。A.按相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付B.按社会保险部门的规定，由所在单位一次性支付C.按原工资福利待遇标准，由

41、所在单位按月支付D.根据实际情况，由工伤保险基金支付【正确答案】C98.【真题】用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。A.固定期限B.无固定期限C.以完成一定任务为期限D.短期【正确答案】C99.【真题】检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由()A.双发共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门【正确答案】A100.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（）。A.25%B.80%C.35%D.75%【正确答案】A二.多选题(共70题)1.有下列情形之一的，劳动者可以立即用人单位解除劳动合同的是()。A.用人单位违章指

42、挥危及人身安全B.在试用期内的C.用人单位濒临破产D.用人单位强令冒险作业E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的【正确答案】ADE2.下列选项中，当事人可以行使法定解除权的是()。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行部分义务的C.当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务【正确答案】ADE3.关于委托合同，下列说法符合法律规定的是（）。A.受托人应当亲自处理委托事务B.受托人处理委托事务取得的财产归受托人所有C.经

43、委托人同意的转委托，受托人应当对第三人的行为承担责任D.有偿委托合同的受托人由于过错造成委托人损失的，可以要求给予赔偿E.无偿委托合同的受托人因过错给委托人造成损失的，可以不予赔偿【正确答案】AD4.下列选项中，属于建设单位安全责任的有()。A.依法办理临时占用规划批准范围以外场地的申请批准手续B.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期D.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用E.在施工现场设置明显的安全警示标志【正确答案】ABCD5.【真题】关于合同成立时间的说法，正确的有()。A.合同自双方签字时成立B.双方意思表示一致合同即成立

44、C.承诺生效时合同成立D.口头合同自交付标的物时成立E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立【正确答案】ABCE6.工程建设单位的安全生产投入包括（）A.安全设施与工程建设项目同时投入生产使用B.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员C.安排进行安全生产培训的经费D.对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测E.进行爆破、吊装等危险作业，安排专门人员进行现场安全管理【正确答案】BC7.建设工程民事责任的承担方式主要包括（）。A.返还财产B.修理C.赔偿损失D.行政处罚E.支付违约金【正确答案】ABCE8.在执行仲裁裁决时，被申请人提出证据证明，经人民法院组成合议

45、庭审查核实，裁定不予以执行的情形包括()。A.双方约定的仲裁事仅涉及合同价款，裁决中包含了质量B.双方争议的款项是劳务工资C.仲裁庭成员应该回避而没有回避D.没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款E.仲裁庭认定事实的主要证据不足【正确答案】ABCE9.根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按否决其投标处理的有()。A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议【正确答案】ADE10.【真题】某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂痕，

46、经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D.造成发包人损失的，承包人不承担责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担【正确答案】BE11.张某取得建造师资格证书并注册后，以建造师名义从事的工作可以包括()。A.作为企业的技术负责人B.担任建设工程施工的项目经理C.从事其他施工活动的管理工作D.企业行政主管E.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务【正确答案】BCE12.当事人对法院管辖权有

47、异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E第一审判决作出前【正确答案】BC13.施工单位一般应当提交的档案资料有()。A.工程竣工验收报告B.工程质量保证资料C.工程技术档案资料D.竣工图E.工程检验评定资料【正确答案】BCDE14.下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改B.联合体未提交共同投标协议C.投标报价高于投标文件设定的最高投标限价D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应【正确答案】BCDE15.下列投标行为

48、中，属于以其他方式弄虚作假骗取中标的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的的财务状况或者业绩C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件【正确答案】ABD16.某乙劳务公司向某丙电力公司派遣了3名工人。则关于该劳务派遣行为，说法错误的是（）。A.公司与该3名工人自用工之日建立劳动关系B.乙公司应当与该3名工人签订2年以上固定期限劳动合同C.乙公司和丙公司的应当签署劳务派遣协议D.该3名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬，如劳务派遣协议期满终止，该3名工人在无工作期间，乙公司应当按

49、月支付最低标准工资E.该3名工人因工作遭受事故伤害的，丙公司应当依法申请工伤认定【正确答案】AE17.合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院管辖，以解决双方争议纠纷。A.合同备案地B.被告住所地C.合同签订地D.合同履行地E.原告住所地【正确答案】BCDE18.第二审人民法院认为原审判决认定事实错误或者认定事实不清，证据不足的，(）。A.只能依法改判B.可以查清事实后改判C.只能发回原审人民法院重审D.判决驳回上诉，维持原判E.可以裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审【正确答案】BE19.下列情况中，不影响劳动合同履行的有()。A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇B.用人单位名称

50、发生变更C.用人单位法定代表人变更D.用人单位投资人变更E.用人单位被依法宣告破产【正确答案】BCD20.建筑工程一切险的保险期终止时间可能是（）日。A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.设备运抵工地E.保修期满【正确答案】BC21.【真题】根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括()。A.防洪、灌溉、排涝、饮(供)水、滩涂治理等水利项目B.垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目D.供水、供电、供气、供热等市政工程项目E.生态环境保护项目【正确答案】ABCE22.

51、对于施工企业资质证书的变更，下列表述正确的是()。A.企业合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应资质等级条件B.企业分立后的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照规定的审批程序核定C.企业改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准申请重新核定D.企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理E.企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理【正确答案】ABC23.下列选项，符合二级施工总承包资质法定条件的是()。A.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上B.具有二级资质以上的项目经理不少于12人C.近5年承担过10万平方米以上的

52、住宅小区的施工总承包，质量合格D.具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备E.企业经理具有5年以上工程管理经历或本专业高级职称【正确答案】ABD24.招标代理机构应当具备的条件有()。A.有专职律师B.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金C.有法定代表人D.有符合规定的技术、经济等方面的专家库E.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量【正确答案】BE25.招标人有（）行为的，根据情节将被处以10万元以下的罚款。A.依法应当公开招标而采用邀请招标的B.招标文件不符合招标投标法的C.接受未通过资格预审的个人参加投标D.接受应当拒收的投标文件E.收受投标人行贿为其谋取中标的【正确答案】

53、ABCD26.根据建筑法及相关法律规定，下列关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费B.建筑职工意外伤害保险是一种非强制性保险C.意外伤害保险费由施工单位支付D.意外伤害保险费由建设单位支付E.单位应当为所有员工支付意外伤害保险费用【正确答案】ABC27.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()。A.施工安全防护用具及设施的采购B.施工安全防护用具及设施的更新C.安全生产无事故奖励D.安全生产条件的改善E.职工福利【正确答案】ABD28.某房地产开发商为了运输电梯与某运输公司签订了货运合同。在合同履行过程中，

54、房地产开发商的权利有()。A.特殊情况下对货物的留置权B.任意变更解除权C.特殊情况下对货物的拒运权D.变更到达地点权E.有条件拒绝支付运费权【正确答案】BDE29.某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的有()。A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼B.约定的仲裁事项是不动产争议C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止E.仲裁协议约定了两个仲裁机构，但当事人未能就仲裁机构选择达成一致【正确答案】AE30.根据劳动合同法，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）。A

55、.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D.与用人单位代理人签订的劳动合同E.未明确规定合同期限的劳动合同【正确答案】AC31.建设工程施工合同中发包人应当承担的赔偿损失的情形包括（）。A.未及时检查隐蔽工程造成的损失B.要求压缩合同约定工期造成的损失C.转包、违法分包造成的损失D.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失E.提供图样或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失【正确答案】ABDE32.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以（）。A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书C.撤回仲裁申请D.请求强制执行E.请求法院判决【正确答案】ABC33.委托合同的法律特征有（）。A.委托合同等同于民事代理B.委托的事务可以是法律行为C.委托合同可以是无偿合同D.委托的事务可以是事实行为E.委托合同是提供劳务的合同【正确答案】BCDE34.下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（）。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通投标C.招标人操纵中标D.投标人以他人名义投标E.投标人以高于市场定价的报价竞标【正确答案】ABD35.取得安全生产许可证应具备的条件包括()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.资金投入符合安全生产要求C.