江西二级建造师继续教育选修课习题及答案.doc

《江西二级建造师继续教育选修课习题及答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江西二级建造师继续教育选修课习题及答案.doc（38页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2017年江西建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题及答案1.原建设部于（A ）年8月颁发了关于建筑业1994、1995年和“九五”期间推广应用10项新技术的通知是我国政府要求建筑行业推广应用新技术的第一个正式文件。2.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。（ 正确）3. 国家级工法之所以分级，主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效能和影响，好中选优、优中选精、精中选特。（ 正确）4. 在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法的（A、C、D ）。5. 下列属于工法开发过程的实施阶段的有（A、B、C、D ）。6. 国家一级工法和二级工法的主要区别在于（A、B、C、

2、D ）。7. 在工法的每一个类别中，按国内建筑业的施工技术和施工管理的综合水平，可分为（A、B、C ）三级。8. 工法按专业范畴可分为（C、D、E ）三个类别。9. 工法的特点有（A、B、C、D ）。10. 根据当前建筑业技术发展的情况，规定国家级工法有效期（D ）年。11. 先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工规范、施工标准或操作规程。( 错误)12. 未经工程实践检验的科研成果，不属于工法范畴。（ 正确）13. 基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭结构，从而有效阻止地下水向基坑内部渗流，在抽取开挖范围内的少量地下水，从而减少地下水的浪费。（ 错

3、误）14. 工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能，外墙自保温体系施工技术强调施工的整体性，施工时注意节点构造的处理和砌筑砂浆的选择。（ 正确）15. 施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。（ 正确）16. 粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板的（ B、C、D、E）等项目的检验结果。17. 施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（ A、C、D、E）等所有用水。18. 聚氨酯防水材料是通过化学反应而固化成膜，分为（ A、B、C）两种类型。19. 基坑施工封闭降水技术的特点有（ B、C、D、E）。20. 下列属于

4、绿色施工技术的有（A、B、C ）。21. 处理不好外墙自保温体系可能会出现（ B）。22. 基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（D ）。23. 太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意（ A、B、D、E）。24. 结构安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。（ 正确）25. 硬泡聚氨酯的技术特点有（A、B、D、E ）。26. 聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施工、环保，并可在低温及潮湿基面上施工。（ 正确）27. 聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷

5、材。（ 正确）28. 深基坑施工监测方法可分为（ A、B）。29. 建议在群体建筑上造太阳能光伏发电厂，太阳能屋顶示范项目必须大于50KW，即需要至少（ C）平方米的面积。30. 信息化应用技术包括（A、B、D、E ）。31. 聚氨酯硬泡体在低温下不脆裂，高温下不流淌、不粘连、能耐温（ B）摄氏度。32. 现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温，则墙体两侧均采用保温模板，适宜在严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区使用。（ 正确）33. 聚氨酯防水涂料可采用喷涂、刮涂、刷涂等工艺施工。施工时需分多层进行涂覆，每层厚度不应大于（ A）mm。34. 薄钢板法兰风管的制作，可采用单机设备分工序完成风管制作；也

6、可采用在计算机控制下，通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。（ 正确）35. “管线综合布置技术”各专业的施工单位和人员要提前熟悉图纸。（正确 ）36. 预分支电缆由（ A、B、C）三部分组成。37. 民用建筑管道工厂化预制的内容主要有（ A、B、C、D）。38. 目前国内应用较多的是以液压油缸为动力的爬模。（ 正确）39. 组装式大模板技术的适应性强，除搭设一些常规脚手架外，还可搭设悬挑结构、悬跨结构、整体移动、整体吊装架体等。（错误 ）40. 机械密封式连接的种类主要有（A、B ）。41. 盘销式钢管脚手架目前尚无相应的安全技术规程，以

7、容许荷载法设计架体。（ 正确）42. 电动桥式脚手架技术可替代脚手架及电动吊篮，用于建筑工程施工。（正确 ）43. 变风量空调系统运行成功与否，取决于（A、B、C ）。44. 钢结构技术具体包括（ B、C、D、E）。45. 在管线综合布置设计时，要遵循六大原则包括（ A、B、C、D）。46. 插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于（A、B、C、D ）47. 机电安装工程技术包括（ A、B、C、D）。48. 组装式大模板技术具有（A、B、C、D ）等特点。49. 在超高层供电系统中，电缆在垂直敷设时，采用带有（C ）根钢丝绳、并配吊装圆盘的电缆。50. 变风量空调系统运行成功与否的关键是（ B

8、）。51. 整体钢平台采用大吨位长行程油缸的顶升模板装置能适应复杂多变的核心筒结构施工，满足平均（B ）d一层的工期要求，保证全过程施工安全和施工质量。52. （ D）技术既节省了大直径贮仓滑模装置的平台结构材料，也解决了仓顶空间钢结构安装难题。53. 附着升降脚手架技术只需搭设（ A）层的脚手架，随主体结构施工逐层爬升，也可随装修作业逐层下降。54. 预制混凝土装配整体式结构施工技术是一种在工厂用专门的焊网机焊接成型的网状钢筋制品。（错误 ）55. 大直径钢筋直螺纹连接技术目前主要采用滚扎直螺纹连接和镦粗直螺连接方式。（正确 ）56. 钢筋焊接网应用技术目前主要采用CRB550级冷轧带肋钢筋

9、和HRB400级热轧带肋钢筋制作焊接网。（ 正确）57. 高强钢筋是指屈服强度为（A、B ）MPa和（ ）MPa级的普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。58. 钢筋及预应力技术包括（ A、B、C、D）。59. 超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含（A、B、C、D ）等。60. 预制混凝土装配整体式结构施工技术具有（A、B、C、D ）等优点。61. （B ）已成为超高层建筑施工中的关键技术之一。62. 超高泵送混凝土技术是指泵送高度超过（B ）m的现代混凝土泵送技术。1.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（ ）天内向承包商支付工

10、程进度款。正确答案：C2.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（ ）。正确答案：B3.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。监理（业主）接到报告后（ ）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。正确答案：C4.合同双方应该在合同专用条款第26 条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和（ ）。正确答案：C5.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是（ ）。

11、正确答案：B6.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任。（ ）正确答案：正确7.承包商提出的工程变更，应该交由发包商审查并批准。（ ）正确答案：错误8.工程竣工结算的审核一般从以下（ ）入手。正确答案：A、B、C、E9.竣工结算编制的依据包括（ ）。正确答案：A、B、C、D10.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（ ）。正确答案：B、E 1.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗透的功能。（ ）正确答案：正确 2.普通水下灌注桩施工工艺相比，长螺旋钻孔压灌桩施工，由于不需要泥浆护壁，无泥皮

12、，无沉渣，无泥浆污染，施工速度快，造价较低。（ ）正确答案：正确 3.复合土钉墙支护具有（ ）特点。正确答案：A、B、C、D 4.水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有（ ）等特点。正确答案：B、C、D 5.水泥粉煤灰碎石桩是由（ ）加水拌合形成的高粘结强度桩。正确答案：A、B、C、D 6.（ ）是建筑基坑支护的一种施工技术，它通过合理利用建（构）筑物地下结构自身的抗力，达到支护基坑的目的。正确答案：D 7.长螺旋钻孔压灌桩技术是采用长螺旋钻机钻孔至设计标高，利用混凝土泵将混凝土从钻头底压出，边压灌混凝土边提升钻头至成桩，然后利用专门振动装置将钢筋笼（ ）插入混凝土桩体，形成钢筋混凝土灌注桩。正确答案：

13、A 8.爆破挤淤泥法技术不属于地基基础和地下空间工程技术。（ ）正确答案：错误 9.2010版与2005版建筑业10项新技术相比较拓宽了覆盖面。（ ）正确答案：正确 10.强调实际应用成果要求实际应用新技术应至少在一个典型工程得到实际应用，对新技术安全可靠性、经济适用性有良好的评价。（ ）正确答案：正确 1.为适应当前建筑业技术迅速发展的形势，加快推广应用促进建筑业结构升级和可持续发展的共性技术和关键技术，住建部对建筑业10项新技术（2005）又进行了修订。（ ）正确答案：正确 2.地基基础和地下空间工程技术具体表现在（ ）。正确答案：A、B、C、D 3.编制建筑业10项新技术（）的基本思路包

14、括（）。正确答案：A、B、C、D 4.2010版10项新技术的内容包括（ ）。正确答案：A、B、C 5.关于建筑业1994、1995年和“九五”;期间推广应用10项新技术的通知中的“建筑业10项新技术”包括（ ）。 ?个正式文件。正确答案：A、B、C、D 6.2010版10项新技术的内容不包括（ ）。正确答案：D 7.甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运送过程中，由于刘某的过失发生交通事故，导致建筑材料受损。乙公司未及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司只能向甲公司要求赔偿损失。（ ）正确答案：正确 8.合同中免责条款，是

15、指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款。 （ ）。正确答案：正确 9.下面属于自行招标应具备的条件有（ ）。正确答案：A、B、C 10.下列合同中，（ ）属于可变更或可撤销的合同。正确答案：A、D 1.下列情况下，（ ）违反了担保法关于保证人资格的规定。正确答案：A、B、D 2.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（ ）。正确答案：B 3.对于协议书工期的填写不正确的是（ ）。正确答案：A 4.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（ ）内予以追认。正确答案：C 5.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位

16、递交了投标文件和投标保证金，说明该（ ）。正确答案：C 6.当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。 （ ）正确答案：正确 7.合同解除包括约定解除和法定解除。（ ）正确答案：正确 8.对于下列对于责任的认定正确的有（ ）。正确答案：C、D 9.下列选项中，（ ）属于我国担保法规定的担保形式。正确答案：B、C、D 10.下面关于仲裁的说法正确的有（ ）。正确答案：A、B、C、D 1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。正确答案

17、：A 2.下列说法正确的有（ ）。正确答案：B 3.根据合同法的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（ ）。正确答案：A 4.施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（ ）。正确答案：B 5.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下面说法正确的是（ ）。正确答案：B 6.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是不安抗辩权。（ ）正确答案：错误 7.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。（ ）正确答案：错误 8.合同的内容由当事人约

18、定，一般应包括的条款有（ ）。正确答案：A、B、C、D 9.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（ ）。正确答案：B、D 10.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（ ）作为合同纠纷的管辖法院。正确答案：A、B、C、D 1.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（ ）。正确答案：B 2.对于协议书工期的填写不正确的是（ ）。正确答案：A 3.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。

19、电脑经销商可以催告小王的父亲在（ ）内予以追认。正确答案：C 4.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（ ）。正确答案：C 5.某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（ ）。正确答案：C 6.保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。正确答案：正确 7.下列事项中，（ ）属于邀约邀请的范畴。正确答案：A、B、C、D 8.施工合同履行过程中，发生( )等情况，

20、应给承包人顺延合同工期。正确答案：A、C、D 9.下列情况下，承包人有权延长工期的有（ ）。正确答案：A、B、C、D 10.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（ ）的特点。正确答案：A、C、D 1.FIDIC合同条件内规定， 承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（ ）。正确答案：B 2.某承包商甲与某建材供应商*订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应商*订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（ ）承担违约责任。正确答案：C 3.根据FIDIC条件对

21、索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（ ）中列明。正确答案：B 4.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（ ）。正确答案：C 5.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（ ）。正确答案：C 6.反索赔的工作内容包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。（ ）正确答案：正确 7.索赔意向通知应该包括的内容有（ ）。正确答案：A、C、D 8.下列各项资料，可作为索赔

22、依据的有（ ）。正确答案：A、B、C 9.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是（ ）。正确答案：A 10.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（ ）。正确答案：A 1.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（ ）。正确答案：C 2.当某单项工程竣工结算报告金额为1500 万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）天。正确答案：B 3.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15 天内汇总，送业主

23、后（ ）天内审查完成。正确答案：D 4.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45 天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（ ）。正确答案：C 5.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（ ）。正确答案：D 6.发包人违反合同给承包人造成事件、费用损失不是构成施工项目索赔条件的事件。（ ）正确答案：错误 7.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。（ ）正确答案：正确 8.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（ ）。正确答案：A、B、D、E 9.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打

24、桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（ ）可以提出索赔。正确答案：A、D 10.常见的建设工程施工索赔有（ ）。正确答案：A、C、D、E 1.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（ ）编制。正确答案：C 2.竣工结算的方式不包括（ ）。正确答案：D 3.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（ ）。正确答案：B 4.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经

25、承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（ ）天起计算应付款的利息。正确答案：C 5.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（ ）向承包商支付工程进度款。正确答案：B 6.根据工程管理，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。（ ）正确答案：正确 7.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种。（ ）正确答案：正确 8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（ ）。正确答案：A、B 9.专制机械设备的结算一般分为（ ）阶

26、段。正确答案：A、B、C 10.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（ ）。正确答案：C 1.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³，合同中规定单价16 元/m³，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15 元/ m³，实际经过业主计量确认的工程量为1800 m³，则该分项工程结算款为（ ）元。正确答案：A 2.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100 万m³，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，

27、超过部分调整单价，每立方米为9 元。某月施工单位完成土方工程量25 万m³，截至该月累计完成的工程量120 万m³，则该月应结工程款为（ ）万元。正确答案：C 3.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（ ）。正确答案：C 4.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后（ ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。正确答案：C 5.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有（ ）。正确答案：A 6.招标

28、是要约，投标是承诺。（ ）正确答案：错误 7.有关变更的说法，正确的是（ ）。正确答案：A、B 8.施工合同(示范文本)规定，( )属于发包人的工作。正确答案：A、B、E 9.要约邀请的主要形式有( )。正确答案：A、B、D 10.勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（ ）。正确答案：A、B、E 1.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是( )。正确答案：D 2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，仍应由设计方承担责任。（ ）正确答案：错误 3.法律措施不属于合同控制措施。（ ）正确答案：正确 4.竣工结算的方式有（ ）。正确答案：A、

29、B、C 5.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（ ）。正确答案：A、B 6.定标签订合同时，应对( )作为中标的合同价。正确答案：D 7.施工合同的总纲性文件是（ ）。正确答案：A 8.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（ ）。正确答案：B、C、D、E 9.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师( )。正确答案：A 10.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（ ）天后停止施工，业主承担违约责任。正确答案：C 1.工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务

30、和一般风险。（ ）正确答案：正确 2.属于招标文件主要内容的是( ) 。正确答案：A、B、D 3.根据建设工程价款结算暂行办法规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（ ）。正确答案：B 4.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（ ）天内发出。正确答案：B 5.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（ ）比例区间预付。正确答案：D 6.建设工程工程量清单计价规范的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟

31、于约定的开工日期前的（ ）天内预付工程款。正确答案：C 7.投标保证金一般不得超过投标总价的2%。（ ）正确答案：正确 8.在招投标过程中，在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任。（ ）正确答案：错误 9.关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（ ）。正确答案：A、B、C 10.关于招标信息发布于修正的说法，正确的有（ ）。正确答案：D、E 1.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有（ ）。正确答案：A、B、C 2.合同无效的法律后果有（ ）。正确答案：A、B、C 3.监理单位的义务包括( )。正确答案：C、D、E 4.评标的条件是( )。正确答案：B、C、D、E 5.合同

32、生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用( )确定。正确答案：D 6.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人（ ）。正确答案：D 7.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师( )之后，退还承包商合同约定的全部保留金。正确答案：B 8.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件( )。正确答案：C 9.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据合同法，应在( )履

33、行。正确答案：B 10.根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发( )。正确答案：A、C、E 1.属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效( )。正确答案：A、B、C、D 2.下列属于采购方违约责任的情况有（ ）。正确答案：B、C、E 3.索赔按目的划分包括( )。正确答案：C、E 4.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。正确答案：C 5.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（ ）。正确答案：D 6.设计人的设计工作进展不到委托设计任

34、务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( )。正确答案：D 7.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（ ）对修改后的设计文件负责。正确答案：C 8.建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。( )正确答案：错误 9.应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( )正确答案：错误 10.若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( )正确答案：错误 1.依照担保法，( )不能作为施工合同的保证人。正确答案：A、C 2.正常监

35、理工作的酬金，由( )构成。正确答案：A、B、C 3.FIDIC条件中的“费用”，包括( )。正确答案：A、D 4.有资格代理招标的机构应满足的条件包括( )。正确答案：B、C、D、E 5.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。正确答案：C 6.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差,（ ）。正确答案：D 7.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的

36、规定，设计人应( )。正确答案：D 8.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。正确答案：C 9.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（ ）关系。正确答案：D 10.下列情形中，经批准可以采用邀请招标的是（ ）。正确答案：B 1.投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（ ）。正确答案：D 2.根据中华人民共和国招投标法，建设工程招标的方式不包括（ ）。正确答案：D 3.根据招标投标法实施条例，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（ ）万元人民币。正确答案：B 4.招标人

37、对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。正确答案：B 5.无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。 ( )正确答案：正确 6.甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原因，现将该公司分成了乙公司和丙公司，则甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任。 ( )正确答案：正确 7.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。( )正确答案：错误 8.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括( )。正确答案：A、D 9.在停

38、工损失中的审核索赔的说法正确的是（ ）。正确答案：C、D 10.工程师有权处理的索赔是承包商( )。正确答案：A 1.不属于委托监理合同监理人义务的是( )。正确答案：A 2.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（ ）。正确答案：B 3.FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。正确答案：D 4.施工合同发包人投保建设工程一切险的目的是为了( )。正确答案：C 5.法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。 （ ）正确答案

39、：正确 6.招标是要约，而发出中标通知书则是承诺。（ ）正确答案：错误 7.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( )。正确答案：A、C、D 8.综合索赔的主要做法有（ ）。正确答案：A、B、C、D 9.张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（ ）。正确答案：B、C、D 10.下列选项中，（ ）不属于不可抗力的范畴。正确答案：D 1.某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙签订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误，

40、决定纠正错误，命令乙子公司停止执行合同，乙与丙因此遭受了损失。关于此例，下列表述中正确的是（ ）。正确答案：B 2.甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原因，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任，其中正确的是（ ）。正确答案：D 3.承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示（ ）。正确答案：B 4.下列选项中构成承诺的是（ ）。正确答案：C 5.打桩机严禁夜间施工作业。（ ）正确答案：正确 6.若遇紧急情况，可在施工现场搅拌混泥土、砂浆。（ ）正确答案：错误 7

41、.易燃易爆物品应分类定点妥善存放。（ ）正确答案：正确 8.施工现场应设置专门吸烟处或吸烟室、茶水供应点。严禁在施工区域内吸烟。（ ）正确答案：正确 9.在正常使用条件下最低保修期限为5年的有（ ）。正确答案：A、B、C 10.下列属于工程竣工验收技术资料的有（ ）。正确答案：A、B、C、D 1.下列做法符合规定的有（ ）。正确答案：A、B、C、D 2.（ ）时段内，禁止从事产生噪声的施工作业。正确答案：D 3.施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边（ ）米范围内的环境卫生。正确答案：C 4.（ ;）级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方

42、开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。正确答案：B 5.现场管理人员和工人应分色佩戴安全帽，管理人员佩戴（ ）色安全帽。正确答案：A 6.临时消防通道宽度不得小于3米，并保证畅通。（ ）正确答案：错误 7.对在施工现场产生的固体废弃物应进行分类。（ ）正确答案：正确 8.工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准，不使用气体排放超标的机械。（ ）正确答案：正确 9.文明施工专项方案应当包括（ ）等内容。正确答案：A、B、C、D 10.关于施工现场水污染防治措施下列说法正确的有（ ）。正确答案：A、B、C、D 1.成本控制的依据包括（ ）。正确答案：A、B、C、D 2.可按（

43、）编制成本计划。正确答案：A、B、C 3.施工成本管理任务包括（ ）。正确答案：A、B、C、D 4.主干道围墙（挡）高度不得低于（ ）米。正确答案：D 5.施工前应由施工单位工程技术人员、安全管理人员编制（ ）。正确答案：C 6.成本控制的核心是（ ）。正确答案：B 7.成本控制步骤中实质性的一步是（ ）。正确答案：D 8.工程量清单计价模式是由企业自主报价。（ ）正确答案：正确 9.在工程招标中采用定额计价是国际上较为通行的做法。（ ）正确答案：错误 10.定额计价模式和清单计价模式中，定额计价模式是基础和根本。（ ）正确答案：正确 1.下列有关计价模式的表述正确的有（ ）。正确答案：A、B

44、、C、D 2.组织措施费包括（ ）。正确答案：A、B、C、D 3.企业管理费包括（ ）。正确答案：A、B、C 4.实行工程量清单计价的工程，应采用（ ）合同。正确答案：B 5.工程量清单应采用（ ）计价。正确答案：C 6.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（ ）负责。正确答案：A 7.下列不属于规费的是（ ）。正确答案：D 8.酒水、电焊、打磨交叉作业，无需有效隔离开。（ ）正确答案：错误 9.动火作业需配备灭火器。（ ）正确答案：正确 10.施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检

45、测机构进行验收。（ ）正确答案：正确 1.在吊装作业中，下列做法符合规定的有（ ）。正确答案：A、C、D 2.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（ ）单位共同进行验收，验收合格后方可使用。正确答案：A、B、C、D 3.施工单位应当在施工现场（ ）等危险部位，设置明显的安全警示标志。正确答案：A、B、C、D 4.下列做法符合安全生产规定的有（ ）。正确答案：A、B、C、D 5.高处作业是在坠落高度基准面（ ）米（含）以上位置进行的作业。正确答案：B 6.箱式消防栓不能落地，应距离地面（ ）米，便于操作。正确答案：B 7.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合

46、格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或其他有关部门登记。正确答案：B 8.生产经营单位可为从业人员有偿提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。（ ）正确答案：错误 9.生产经营单位主要负责人应当及时、如实报告安全生产事故。（ ）正确答案：正确 10.施工单位的项目负责人应由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。（ ）正确答案：正确 1.安全评估的方法有（ ）。正确答案：A、B、C、D 2.施工单位应当建立健全（ ）等制度，指定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。正确答案：A、B

47、3.下列需参加专家论证会的人员有（ ）。正确答案：A、B、C、D 4.专项施工方案的内容包括（ ）。正确答案：A、B、C、D 5.（ ）主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。正确答案：A 6.（ ）应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。正确答案：B 7.危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。（ ）正确答案：错误 8.特种作业人员需持证上岗。（ ）正确答案：正

48、确 9.开挖深度超过2米含（2米）的基坑（槽）的土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程。（ ）正确答案：错误 10.危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。（ ）正确答案：正确 1.下列符合我国当前危险性较大的分部分项工程安全管理现状及特点的有（ ）。正确答案：A、B、C、D 2.下列属于危险性较大的分部分项工程的有（ ）。正确答案：A、D 3.下列属于建设工程安全生产管理条例基本制度和措施的有（ ）。正确答案：A、B、C、D 4.下列可以适用安全生产法的有（ ）。正确答案：A、B、C、D 5.下列分部分项工程中，

49、不属于危险性较大的分部分项工程的是（）。正确答案：A 6.对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附安全验算结果，经（ ）签字后方可实施。正确答案：D 7.钢筋代换属于设计变更，需征得业主同意。（ ）正确答案：错误 8.强制式搅拌机适合搅拌的是（ ）。正确答案：B、C 9.混凝土运输一般可以分为（ ）。正确答案：B、C、D 10.大体积钢筋砼结构浇筑方案，一般分为（ ）。正确答案：A、C、D 1.混凝土浇捣后之所以能逐渐凝结硬化，主要是因为水泥水化作用的结果，而水化作用需要适当的（ ）。正确答案：A、B、C、D 2.制备混凝土中二次投料法与一次投料法相比其优点是（ ）。正确

50、答案：B、C 3.防水砼凝结后，应立即进行养护，其养护时间不得少于（ ）。正确答案：C 4.模板及支架应按一定的安全等级的结构构件来考虑，此安全等级应为第（ ）。正确答案：C 5.根据混凝土工程施工及验收规范规定，采取冬期施工措施时，其室外昼夜平均气温稳定低于+50C，且连续时间应为（ ）。正确答案：C 6.混凝土浇筑时，最大自由下落高度为（ ）。正确答案：D 7.对于悬臂构件模板拆除时，其混凝土强度应达到设计混凝土强度标准值的（ ）。正确答案：D 8.焊接钢筋网应采用的焊接方法是（ ）。正确答案：B 9.在我国，孔心砖的孔洞率应大于（ ）。正确答案：D 10.砂浆中所用石灰砂浆一般应在化灰池

51、内保持的时间为（ ）。正确答案：D 1.业主在确定误期损害赔偿费的费率时，一般要考虑（ ）因素。正确答案：A、B、C、D 2.当采用可调工料单价法计算工程进度款时于在确定已完工程量后，可按（ ）步骤计算工程进度款。正确答案：A、B、C、E 3.工程竣工验收报告经发包人认可后（ ）天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。正确答案：C 4.某工程合同总额500万元，工程预付款为42万，主要材料、构件所占比重为65，则起扣点为( )万元正确答案：C 5.发包人支付给承包人的工程预付款其性质是（ ）。正确答案

52、：C 6.进度款通常按月结算，根据工程进度支付工程款。（ ）正确答案：正确 7.保修款是在承包人竣工后，完成竣工结算后支付尾款。（ ）正确答案：错误 8.结算款是在承包人竣工后，完成竣工结算后支付尾款。（ ）正确答案：正确 9.预付款扣回的基本原则是从开工后一定期限之后开始到工程竣工期前的一定期限，从承包商每月的进度款中扣回。（ ）正确答案：正确 10.可采用的预付款额度的计算方法有（）。正确答案：A、B、C 1.（ ）担任施工项目负责人是以管理者而非技术者身份出现的。正确答案：B 2.预付款可采用的扣回方式有（ ）。正确答案：A、B 3.影响预付款额度的因素有（ ）。正确答案：A、B、C、D

53、 4.对设计结构安全和使用功能的重要分布工程、专业工程应进行功能性抽样检测。（ ）正确答案：正确 5.隐蔽工程在隐蔽前应通知设计单位进行验收，并形成验收文件。（ ）正确答案：错误 6.在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制的主体为（ ）。正确答案：B、C、D 7.施工阶段质量的自控主体是（ ）。正确答案：A、B 8.施工准备质量控制指的是（ ）。正确答案：A、B、C 9.施工质量的基础及施工顺利进行的关键指的是（ ）。正确答案：D 10.（）是指合同订立后根据合同约定，发包人在正式开工前预先支付给承包人的工程款。正确答案：A 1.控制工程项目施工过程的质量，必须从最基本

54、的（ ）控制入手。正确答案：A 2.制定和采用先进合理的（ ）是工程质量控制的重要环节，它是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素。正确答案：C 3.通过对施工质量的验收签证、设计变更控制及纠正施工中所发现的设计问题，采纳合理化的变更设计，以保证竣工项目的施工结果与设计文件所规定的标准相一致，属于（ ）的质量控制目标。正确答案：B 4.可索赔的利息仅包括错误扣款利息。（ ）正确答案：错误 5.通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准，是（ ）的质量控制目标。正确答案：A 6.在工程索赔中，可索赔费用的组成为（ ）。正确答案：A、B、C、E

55、7.施工机械使用费的索赔包括完成额外工程的机械使用费。（ ）正确答案：正确 8.对于利润损失的索赔，一般只有承包商作了额外的与工程相关的工作才能得到如（ ）。正确答案：A、B、C 9.索赔费用的计算方法有（ ）。正确答案：A、B、C 10.索赔成立的条件包括（ ）。正确答案：A、B、C、E 1.总部管理费可以按照投标书中总部管理费的比例来计算。（ ）正确答案：正确 2.非承包人责任导致的机械窝工费，若属于只有机械，可按（ ）来计算索赔额。正确答案：B 3.人力不可抗拒的自然灾害导致的延误属于承包商原因引起的延期。（ ）正确答案：错误 4.单项索赔是指针对某一干扰事件提出的索赔。（ ）正确答案：

56、正确 5.共同延误是指两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全重合。（ ）正确答案：正确 6.按工程延误原因分类，属于双方不可控因素引起的延误有（ ）。正确答案：A、B、C 7.索赔成立的条件包括（ ）。正确答案：A、B、C、E 8.在资格预审的评审方法中，世界银行项目采用强制性标准法。（ ）正确答案：正确 9.采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由承包人对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。（）正确答案：错误 10.建设工程施工合同（示范文本）主要适用于施工总承包合同，是由（ ）三部分组成。正确答案：B、C、D 1.招标文件在形式上的构成，主要包括（ ）三

57、个部分。正确答案：A、C、D 2.勘察设计招标发包的最小分标单位为（ ），施工招标发包的最小分标单位为（ ）。正确答案：A、B 3.在我国，工程建设项目一般被划分为建设项目、（ ）五个层次。正确答案：A、B、C、D 4.投标保证金的数额一般为投标价的（ ）左右，但最高不得超过（ ）万人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（ ）。正确答案：A 5.工程项目施工合同以付款方式划分可分为：总价合同；单价合同；成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（ ）。正确答案：A 6.（ ）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。正确答案：B 7

58、.按照我国相关法律规定，招标文件未对汇率标准和汇率风险作出规定的，汇率风险由（ ）承担。正确答案：B 8.开标应当晚于招标文件确定的提交投标文件截止日期公开进行。（ ）正确答案：错误 9.连带责任是指同一债权关系中的两个以上的债务人中，任何一个债务人都负有向债权人履行债务的义务。（ ）正确答案：正确 10.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。（ ）正确答案：正确 1.投标人在投标截止日期后修改或撤回投标文件的，招标人不予返还其投标保证金。（ ）正确答案：正确 2.拟发布的招标公告文本应当由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人签名并加盖公章。（ ）正确答案：

59、正确 3.招标人无权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。（ ）正确答案：错误 4.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招标。（ ）正确答案：正确 5.法定废标条款可分为（ ）。正确答案：C、D 6.下列应认定为废标的情形有（ ）。正确答案：A、B、C、D 7.招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出（ ）等。正确答案：A、B、C、D 8.投标文件应当对招标文件提出的实质性（ ）作出响应。正确答案：A、B 9.招标人组织勘探现场时介绍的主要内容包括（ ）。正确答案：A、B、C、D 10.公开招标的特点有（ ）。正确答案：A、B、C、D 1.下列符合基于清单计价规范确定变更基本原则的有（ ）。正确答案：A、C、E 2.下列符合示范文本变更确定基本原则的有（ ）。正确答案：A、B、C 3.注册建造师本人不能对工程施工管理文件进行修改时，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字。（ ）正确答案：错误 4.工程变更的类型有（ ）。正确答案：A、B、D、E 5.注册建造师在执业中，应自行保管注册证书和执业印章，为便于确认建造师是否在依法执业，有必要要求被检查人员出示注册证书和执业印章。（ ）正确答案：正确 6.注册建造师不得同时在两个及两个以上