一级建造师法规知识考试试题模拟卷及参考答案（第40次）

《一级建造师法规知识考试试题模拟卷及参考答案（第40次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题模拟卷及参考答案（第40次）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位【正确答案】D2.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率【正确答案】D3.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()A.提

2、供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【正确答案】B4.按照担保法的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任?B.必须在原担保范围内继续承担保证责任?C.可以拒绝承担保证责任?D.同意后，才继续承担保证责任【正确答案】B5.【真题】关于物权特征的说法，正确的是（）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个

3、物权【正确答案】B6.根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.被告住所地B.调解协议签订地C.原告住所地D.调解组织所在地【正确答案】D7.某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是()。A.负责工程保修的施工单位B.物业单位C.装修单位D.住户甲【正确答案】A8.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。A.主体结构的最低保修期限是设

4、计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A9.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。A.技术规范B.拆装方案C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图【正确答案】B10.建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期，延期以两次为限，每次不得超过()个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C11.【真题】下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是

5、（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【正确答案】A12.【真题】某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。A.职工本人B.工商治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【正确答案】C13.甲乙双方签订总价为100万元的设计合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A.10B.30C.50D.20【正确答案】D14.某建筑施工单位有50名从业人员。根据安全生产法，该单位应当()A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生

6、产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【正确答案】D15.工程监理单位的主要安全责任是（）A.审查、要求整改或暂时停工、报告B.平行检验、旁站C.咨询、监督D.组织、控制、协调【正确答案】A16.联合体中标的，联合体各方应()与招标人签订合同。A.分别B.共同C.共同推选代表D.资质等级高的单位【正确答案】B17.建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有()处。A.3B.4C.5D.6【正确答案】B18.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连

7、续不断地监督检查，此种监理形式称为()。A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查【正确答案】A19.某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【正确答案】C20.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()A.物证B.勘验笔录C.

8、书证D.视听资料【正确答案】C21.按照建筑法及相关法规的规定，大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可由两个以上承包单位结成联合体共同承包。对此，下列表述中正确的是()。A.联合体是法人B.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程C.联合体中标后，由各组成单位分别与建设单位签约D.联合各方对承包合同的履行承担连带责任【正确答案】D22.使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.200D.3000【正确答案】B23.下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是()。A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应

9、通知发包人检查B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建D.建设工程竣工验收后，方可交付使用【正确答案】C24.?建设单位用地审批应当（）。A.由工程所在地土地管理部门审批B.由省、自治区、直辖市人民政府土地管理部门批准C.由工程所在地土地管理部门审查，报本级人民政府批准D.由工程所在地土地管理部门审查，报上级人民政府土地管理部门批准?【正确答案】C25.按照2013版建设工程施工合同文本通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在共同检查前()以书面形式通知监理人验收。A.12小时B.36小时C.24小时D.48小

10、时【正确答案】D26.唐某刚满16周岁即被聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是()。A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【正确答案】C27.根据民法通则，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A.1B.2C.4D.20【正确答案】B28.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是()。A.以甲的名义在媒体上发布招标公告B.修改经甲同意并加盖了招标

11、人公章的工程招标代理成果文件C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构【正确答案】A29.【真题】下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。A.工程建设重要的通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的实验方法C.工程建设行业专用的术语、符号D.工程建设勘察行业专用的质量要求【正确答案】A30.按照劳动合同法及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是()。A.劳动者提前7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.劳动者试用期内提前15天通知用人单位，可解除劳动合同C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位

12、可立即解除劳动合同D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同【正确答案】C31.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案和施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【正确答案】B32.安全生产责任制的主要内容不包括()。A.确立安全责任管理体系责任制B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.技术员等岗位人员的安全生产责任制【正确答案】A33.甲、乙双方

13、于2014年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时，当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于（）A.附解除条件的合同B.附生效条件的合同C.附成就条件的合同D.附期限条件的合同【正确答案】A34.中华人民共和国安全生产管理条例由()签署发布。A.全国人大常委会B.国务院C.国家主席D.国务院总理【正确答案】D35.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.最高法院C.国务院D.全国人民代表大会【正确答案】A36.根据我国合同法的规定，对格式条款的理解发生争议的，则（）A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释B.有两种以上解

14、释时，应认定该条款无效C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款【正确答案】D37.根据消防法，对于除大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是（）A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收?B.建设单位应当先行备案后进行消防验收?C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查?D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【正确答案】D38.某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。A.建设单位B.总承包单位C.土方分包单位D.监理单位【正确答案】B39.

15、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告己上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。A.项目招标计划B.项目施工组织设计C.安全管理实施方案D.合理用能的专题论证【正确答案】D40.按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目中，下列不属于必须招标的规模标准是（）A.施工单项合同估算价为人民币800万元B.重要设备的采购，单项合同估算价为人民币80万元C.监理服务的采购，单项合同估算价为人民币85万元D.项目总投资额为4000万元【正确答案】B41.关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错

16、误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼【正确答案】A42.在建设工程施工合同中，解除权可以针对()行使。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤销合同【正确答案】B43.【真题】根据中华人民共和国保险法，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善【正确答案】C44.【真题】投标有效期应从(

17、)之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果【正确答案】A45.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A46.【真题】某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.由分包单位承担主要责任，总承包单位承担

18、次要责任C.由总承包单位承担全部责任D.由总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】D47.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答案】A48.【真题】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖

19、权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉【正确答案】A49.某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是（）A.提供担保后可以实施B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施【正确答案】D50.根据招标投标法实施条例，通过资格预审的申请人少于3个的，应当()。A.暂停招标B.增加申请人C.新招重标D.直接发包【正确答案】C51.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由

20、于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照合同法的规定，下列选项中正确的是()A.应视为受要约人撤回承诺B.应视为受要约人撤销承诺C.若要约人未做出任何表示，则该承诺有效D.因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效【正确答案】C52.施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全责任追究制度【正确答案】A53.下列关于工程分包的表述中，正确的是()。A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成B.专业工程分包是指

21、专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成C.劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【正确答案】C54.【真题】关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【正确答案】B55.下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是()。A.技术人员缺乏经验B

22、.设计错误C.工人疏忽D.一般性盗窃和抢劫【正确答案】B56.在民事诉讼中，当事人可以委托()人作为诉讼代理人。A.12B.13C.14D.15【正确答案】A57.【真题】2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该

23、企业将李女士提升为市场部部长【正确答案】A58.知识产权的法律特征具有()。A.新颖性B.地域性C.创造性D.实用性【正确答案】B59.某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包，经结算，总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。根据营业税暂行条例的规定，总承包单位应纳税营业额是()万元。A.4000B.3000C.2500D.1500【正确答案】B60.某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A.合同备案B.中标通知发出C.评标委员提交评标报告D.

24、发包人确定中标人【正确答案】B61.李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是()。A.甲建筑公司B.物资经销公司C.李某D.李某和甲建筑公司【正确答案】A62.某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据招标投标法实施条例，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）A.一般招标项目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清

25、或者说明D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人【正确答案】B63.下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）A.承揽合同属于完成工作成果的合同B.承揽合同的标的物具有普遍性C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成【正确答案】A64.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，有()情形的，可以邀请招标。A.属于利用扶贫资金实行以工代赈的B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用过大的D.涉及国家安全、国家秘密的【正确答案】B65.以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是

26、（）A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一C.仲裁以不公开审理为原则D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉【正确答案】A66.监理人收到承包人隐蔽工程检查申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可()A.再次发出书面通知B.停工等待C.通知建设单位予以验收D.自行完成覆盖施工【正确答案】D67.【真题】关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解

27、达成的调解协议有争议的，不得起诉【正确答案】A68.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院【正确答案】C69.【真题】关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建

28、设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【正确答案】C70.用人单位与劳动者自()起建立劳动关系。A.用工之日B.试用期满之日C.签订合同之日D.劳动者提供担保之日【正确答案】A71.【真题】根据合同法，下列合同转让合法生效的是()。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程

29、款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【正确答案】B72.根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，()。A.按照交付标的物时的价格计价B.仍然按照合同签定时的价格计价C.价格上涨时按原价格执行D.价格下降时按新价格执行【正确答案】A73.【真题】关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫绒者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府

30、文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【正确答案】D74.下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是()A.总分包之间的合同纠纷B.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发生的纠纷【正确答案】A75.【真题】关于法人的说法，正确的是（）A.法人以其登记注册地为住所B.企业法人自取得营业执照时获得法人资格C.非企业法人是指行政法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【正确答案】D76.某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75kW，则施工单位应

31、当()。A.单独设计配电系统B.编制用电组织设计C.制定安全用电措施和电气防火措施D.确定用电安全防护措施【正确答案】B77.某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()。A.5月5日B.5月8日C.5月15日D.6月15日【正确答案】C78.某建筑工程在城市住宅区内，主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑，使用的机械设备可能产生噪声污染，建筑公司必须在浇筑施工()日以前向工程所在地县级以上地

32、方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。A.3B.5C.10D.15【正确答案】D79.当事人在买卖合同中未明确约定履行地点的，以约定的()为合同履行地。A.交货地点B.货物到达地C.货物验收地D.货物安装调试地【正确答案】A80.施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权【正确答案】B81.根据专利法，发明创造是指发明、实用新型和外观设计。下列不属于发明的是()A.新型产品B

33、.产品制造的新方法C.改进产品的新技术方案D.产品形状的新设计【正确答案】D82.当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【正确答案】B83.?下列属于违反建筑节能管理规定应承担法律责任的行为是（）A.设计单位施工单位未按照民用建筑节能标准的B.设计单位因按照建筑节能强制性标准进行设计调高了设计概算C.施工单位承担了对未按照节能设计进行施工进行了改正D.监理单位发现设计节能标准偏低，建议建设单位进行修改?【正确答案】A84.李某日工资100元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应支付李某

34、()元年假工资。A.500B.1000C.1500D.2000【正确答案】B85.当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益【正确答案】A86.根据招标投标法及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是()。A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明D.评标委员会可

35、以接受投标人主动提出的澄清说明【正确答案】A87.某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是()A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的，该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准【正确答案】D88.?电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为（）。A.6个月?B.1年?C.2年?D.5年?【正确答案】C89.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()A.对王某实行货币补偿B.对

36、张某实行货币补偿C.对张某实行房屋产权调换D.对王某实行房屋产权调换【正确答案】D90.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内按照规定办理续展手续。A.3B.6C.9D.12【正确答案】D91.当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。A.申请人所在地的中级人民法院B.被执行人所在地的基层人民法院C.被执行财产所在地的中级人民法院D.仲裁机构所在地的中级人民法院【正确答案】C92.【真题】下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件

37、【正确答案】D93.下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国际法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法【正确答案】C94.某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。A.仍按图纸施工B.按通常做法施工C.由施工单位技术人员修改图纸D.向相关单位及时提出修改建议【正确答案】D95.甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于()。A.甲开发商B.乙设计公司C.丙设计师D.

38、乙、丙共有【正确答案】B96.民事代理中的转代理可以发生在()情形下。A.委托代理B.法定代理C.表见代理D.指定代理【正确答案】A97.某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照建设工程质量管理条例规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】B98.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行

39、的法律途径是()。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【正确答案】B99.评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）A.连带责任B.共同责任C.集体责任D.个人责任【正确答案】D100.【真题】生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。A.1B.2C.4D.3【正确答案】D二.多选题(共70题)1.根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有()A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质

40、的施工单位的合同B.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同C.建设单位直接与专业施工单位签订的合同D.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同E.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同【正确答案】ADE2.我国法的形式主要包括()。A.宪法B.刑法C.国际条约D.行政法规E.地方性法规【正确答案】ACDE3.?县级以上人民政府有关行政主管部门对施工图设计文件的审查主要针对（）进行。A.公共利益?B.公众安全?C.强制性标准?D.人身健康E.卫生环境?【正确答案】ABC4.【真题】根据环境噪声污染防治法，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。A

41、.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定【正确答案】ACD5.国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有()。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C.技术复杂，工程量大的项目D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择E.自然环境限制

42、，只有少量潜在投标人可供选择【正确答案】ABDE6.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【正确答案】ABCD7.【真题】当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起1

43、5日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【正确答案】BC8.【真题】根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有()。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.将承揽的工程转包或违法分包；C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D.未按照节能设计进行施工E.未履行保修义务或拖延履行保修义务的【正确答案】DE9.关于工程竣工结算文件的编制与审查，下列表述正确的有()A.单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查B.实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行

44、审查D.政府投资项目的竣工结算，由上一级财政部门审查E.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效【正确答案】BCE10.下列关于招标基本程序的说法中，正确的有()A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构C.招标项目应当设定标底，标底必须保密D.招标人可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行【正确答案】AE11.根据建筑法，建筑施工企业必须按照()，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。A

45、.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定【正确答案】ACE12.建筑业企业资质的法定条件主要包括有符合规定的()。A.注册资本B.从业人数C.专业技术人员D.技术装备E.已完成的建筑工程业绩【正确答案】ACDE13.?根据我国法律规定，采取下列方式解决纠纷可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。?A.和解?B.调解?C.仲裁D.诉讼E.投诉?【正确答案】BCD14.某建设工程由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专项施工方案，下列说法正确的是（）A.该专项方案应当由施工总包单位组织编制?B.该专项方案可由专业工程公司组织编制?C.该专项方案应

46、当由总包单位项目技术负责人签字?D.该专项方案应当组织专家论证?E.该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施【正确答案】ABD15.根据下列材料，回答以下5道题问题：?某建筑公司有140名员工，目前经营发生严重困难，需要裁减人员。公司员工存在以下情况：小张大学毕业刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同，公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共渡难关，但刘某不同意续订合同；陈某不能胜任工作，调整工作岗位后仍然不能胜任工作；员工李某与公司订立了无固定期限合同；员工朱某与公司订立了3年期限劳动合同，并且其家庭

47、无其他就业人员，还有需要抚养的未成年人；赵某在公司连续工作了15年，还有3年就到了法定退休年龄；钱某因工负伤，并丧失了部分劳动能力；女职工孙某刚来工作2年，并且正在孕期；员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动合同；吴某与公司签订的合同期限是3年。裁员时公司应优先留用的员工是（）。A.小张?B.孙某?C.李某?D.刘某E.朱某?【正确答案】CE16.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有()。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万元B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元C.施工单项合同估算价为人民

48、币300万元D.项目总投资额为人民币3500万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万元【正确答案】ACDE17.【真题】关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）?A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署?B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门?C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门?D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账?E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位?【正确答案】ACD18.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套M03型电子配料系统，并以

49、融资租赁方式供甲公司使用。乙公司履行的义务包括()。A.向丙支付价金B.保证甲对该系统占有和使用C.负担该系统的维修D.如果需要，协助甲向丙索赔E.尊重甲对出卖人和租赁物的选择权【正确答案】ABDE19.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件包括()A.规划、环保部门出具的准许使用文件B.工程竣工验收报告C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收备案表E.施工许可证【正确答案】ABCD20.【真题】?下列法律责任中，属于行政处罚的有（）?A.减低资成等级?B.罚金?C.记过?D.没收财产?E.罚款?【正确答案】AE21.在工程建设领域，下列()可以由相关权利人享有著作权。A.建设单位编

50、制的招标文件B.有法定代表人签字的授权委托书C.项目经理完成的工作报告D.工程设计图纸E.监理会议纪要【正确答案】ACD22.如第上题所述，依据合同法，与下列人员解除劳动合同后，甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有（）。A.小张?B.刘某?C.陈某?D.周某E.吴某?【正确答案】ADE23.下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程或若干阶段的承包D.总承包单位和分包

51、单位就总承包工程对建设单位负连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以进行施工总承包【正确答案】AB24.在代理关系中涉及的主体包括()。A.代理人B.权利人C.被代理人D.义务人E.第三人【正确答案】ACE25.施工图设计文件审查单位主要是对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。A.规划B.勘察C.设计D.施工E.监理【正确答案】BC26.【真题】根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或

52、者军事要地【正确答案】ABDE27.下列法律事实中，能够引起建设工程债产生的有()A.债务相互抵消B.行为人违法侵害他人的财产权C.无因管理D.不当得利E.提存【正确答案】BCD28.关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有()。A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位E.建筑工程的发包单位可以

53、将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位【正确答案】ADE29.下列选项中，当事人可以行使法定解除权的有()。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行义务C.当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务【正确答案】ACDE30.?下列工程可以在开工前不申请施工许可证的有（）。A.建设资金已经落实的投资28万元的工程B.涉及国家秘密不适宜公开招标的工程C.工期不足一年的工程D.设计图纸已经经过审批的军用房屋工程E.施工企业自

54、用的办公楼工程?【正确答案】AD31.【真题】根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有（）。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【正确答案】BCDE32.【真题】根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从

55、事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【正确答案】ACE33.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE34.我国民事诉讼法规定的特别程序的案件是()。A.宣告失踪或者宣告死亡案件B.确认调解协议案件C.实现担保物权案件D.不动产所有权确认案件E.选民资格案件【正确答案】ABCE35.【真题】关于地役权,下列表述正确的是（）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【正确答案】ABDE36.下列工程建设地方标准的条文中，经国务院建设行政主管部门确定，可作为强制性条文的有()A.直接采用国际标准的条文B.直接涉及公共利益的条文C.直接涉及环境保护的条文D.直接涉及人体健康的条文E.直接涉及人民生命财产安全的条文【正确答案】BCDE37.根据住建部建筑工程发包与承包计价管理办法，国有资金投资的建筑工程招标的，应当（）A.设有最低投标限价?B.设有最高投标限价?C.编制标底?