造价工程师《建设工程计价》考试试题测试强化卷和答案50

《造价工程师《建设工程计价》考试试题测试强化卷和答案50》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题测试强化卷和答案50（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题测试强化卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（）中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费【正确答案】B2.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列不应计入材料单价的是()。A.材料原价B.材料检验试验费C.材料运杂费D.运输损耗费【正确答案】B3.在两种计价模式下，定额工程量指的是（），清单工程量指的是（）。A.实体工程量、实体工程量B

2、.实体工程量、实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实体工程量D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量【正确答案】C4.对于仓库、工业窑炉砌筑工程的投资估算，通常采用的方法是()。A.单位长度价格法B.单位面积价格法C.单位容积价格法D.单位功能价格法【正确答案】C5.已知某材料供应价格为50000元，运杂费5000元，采购保管费率1.5%，运输损耗率2%，检验实验费2500元，则该材料的单价为()万元。A.5.085B.5.177C.5.618D.5.694【正确答案】D6.

3、不符合工程量变更可以调整合同规定费率或价格条件的是（）。A.该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.1%B.该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”C.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%D.由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【正确答案】A7.根据我国现行规定，下列不属于基本预备费的是（）。A.局部地基处理增加的费用B.预防自然灾害所采用的措施费用C.为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用D.工程建设其他费用调整而增加的费用【正确答案】D8.若清单计价规范中的项目名称有缺陷，则处理方法是()

4、。A.招标人作补充，并与投标人协商后执行B.投标人作补充，并与招标人协商后执行C.投标人作补充，并报当地工程造价管理机构备案D.招标人作补充，并报当地工程造价管理机构备案【正确答案】D9.由项目建设单位负责投资建设但产权不归属建设单位的配套专用通信设施，应作为()处理。A.有形资产B.固定资产C.无形资产D.间接费【正确答案】C10.建设项目竣工验收，按被验收的对象划分，不包括（）。A.分部工程验收B.单位工程验收C.单项工程验收D.工程整体验收【正确答案】A11.在编制招标工程量清单时，需要拟定常规的施工组织设计，当估算整体工程量时通常可依据（）进行。A.预算定额B.概算定额C.估算指标D.

5、概算指标【正确答案】D12.工程项目的建设投资不包括内容为（）。A.工程费用B.流动资金C.工程建设其他费用D.预备费【正确答案】B13.经初步评审合格的投标文件，对其技术部分和商务部分可采用详细评审方法的是（）。A.形式评审法B.资格评审法C.响应性评审法D.综合评估法【正确答案】D14.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，若工程合同金额为3000万元，则预付款金额最低为（）万元。A.150B.300C.450D.900【正确答案】B15.不属于措施项目清单编制依据的是（）。A.拟建工程的施工技术方案B.其他项目清单C.招标文件D.有关的施工规范【正确答案】B16.以下不属于建设项目竣工验收

6、中被验收的对象是（）。A.单位工程验收B.单项工程验收C.工程整体验收D.工业生产验收【正确答案】D17.依据招标评标法的规定，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提出招标投标评标的书面报告。A.15B.20C.25D.30【正确答案】A18.某工程按合同分两阶段，土建工程24个月，安装工程12个月，若以劳动需要量为相对单位，土建工程折合500个单位，安装工程可折合250个单位。合同规定工程变动不超过10%不能要求索赔工期，若是土建和安装工程量增加到700、350个单位，则工期索赔为（）个月。A.17.4B.10.8C.14.4D.14.6【正确答案】B19.【真题】关于建

7、设工程的分部组合计价，下列说法中正确的是（）。A.适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B.要求将建设项目细分到最基本的构造单元C.是利用产出函数进行计价D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点【正确答案】B20.下列关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与进度款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故，发包人应承担连带责任【正确答案】D21.在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）A.招标公告

8、B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【正确答案】A22.根据建设项目工程总承包合同(示范文本)(GF2011-0126)，下列属于施工变更的是（）。A.对区域内标准标高的调整B.对备品备件采购数量的增减C.发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程【正确答案】C23.工程单价按照其用途划分为（）。A.建筑工程单价和安装工程单价B.预算单价和概算单价C.地区单价和个别单价D.定额单价和补充单价【正确答案】B24.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前。（）。A.可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件B.不可以修改补充，不可以撤回

9、已递交的投标文件C.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，但应以口头形式通知招标人D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人【正确答案】D25.工业建设项目的总平面设计内容包括（）。A.总平面运输设计和总平面配置B.总平面图以及建筑设计图纸、透视图等C.工程预算书、专业设计说明以及建筑设计图纸D.工程预算书、设计说明书以及总平面图【正确答案】A26.下列各项费用中属于建设单位管理费内容的是（）。A.工程监理费B.设计审查费C.总承包服务费D.总包管理费【正确答案】B27.【真题】某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目

10、实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数(定基指数)分别为1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【正确答案】B28.获得各种产品的基本工作时间和辅助工作时间合并称为（）。A.规范时间B.定额时间C.工序工作时间D.必须消耗时间【正确答案】C29.关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.新建项目的场地准备和临时设施费应根据估计工程量估算B.此项费用不包括已列入建筑安装工程费用

11、中的施工单位临时设施费用C.发生拆除清理费时可按新建同类工程直接费的比例计算D.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程分开单独考虑【正确答案】B30.下列关于其他资产价值确定，说法正确的是()。A.开办费从企业生产经营月份的次月起，按照不短于5年的期限平均摊入管理费用中B.开办费从企业生产经营月份的次月起，按照不短于5年的期限平均摊入营业费用中C.租入固定资产改良及大修理支出，计入固定资产价值D.租入固定资产改良及大修理支出应当在其寿命期内分期平均摊销【正确答案】A31.【真题】根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是（）。A.保修范围B.保修

12、期限C.保修责任D.保修金额【正确答案】D32.【真题】对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）。A.按政策规定标准估算报价B.按招标文件提供的金额报价C.自主报价D.待签证时报价【正确答案】C33.某地拟于2013年兴建一座工厂，年生产某种产品50万t。已知2010年在另一地区已建类似工厂，年生产同类产品30万t，投资5.43亿元。若综合调整系数为1.5，用单位生产能力估算法计算拟建项目的投资额应为（）亿元。A.6.03B.9.05C.13.58D.18.10【正确答案】C34.建设项目竣工验收的最小单位是（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】B35.【

13、真题】在如图所示的投资偏差类型图中，较为理想且不需采取纠偏措施的是（）区域的偏差类型。A.IB.IIC.IIID.IV【正确答案】C36.关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项或造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起的措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，招标人在投标时未予填报的，合同实施期间不予增加【正确答案】B37.下列关于质量争议工程的竣工结算处理说法错误的是（）。A.已竣工未验

14、收但实际投入使用的工程，其质量争议应按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定处理B.已竣工验收且实际投入使用的工程，其质量争议应按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定处理C.已竣工未验收且实际未投入使用的工程的质量争议，发承包双方应针对无争议部分的竣工结算按合同约定办理D.停工、停建工程的质量争议，发承包双方就有争议的部分委托造价咨询机构处理【正确答案】D38.【真题】下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅只综合单价【正确答案】C39.【真

15、题】按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（）。A.经批准的投资估算B.经批准的设计概算C.经批准的施工图预算D.经批准的工程决算【正确答案】B40.发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后()天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书。A.5B.7C.10D.14【正确答案】B41.下列不属于工程造价信息分类原则的是（）。A.稳定性B.兼容性C.多样性D.可扩展性【正确答案】C42.下列关于承揽国际工程时投标报价的标价组成，正确的是（）。A.直接费用、间接费用、利润和风险费用B.直接费用、间接费用、利润和建设期上升成本C.直接费用、间接费用

16、、应急费和建设期上升成本D.直接费用、间接费用、利润和税金【正确答案】A43.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，开塔式起重机的驾驶员和指挥塔式起重机人员的工资属于（）。A.管理费B.材料费C.仪器仪表使用费D.施工机械使用费【正确答案】D44.招标工程量清单编制的准备工作不包括（）。对各种资料进行研究，为工程量清单的编制做准备。编制措施项目清单估算工程整体工程量拟定施工顺序【正确答案】B45.劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是（）。A.互为倒数B.独立关系C.正比关系D.相关关系【正确答案】A46.【真题】下列材料损耗，应计

17、入预算定额材料损耗量的是()A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗【正确答案】D47.按照建标2003206号文件建筑安装工程费用项目组成规定，生产工人六个月以内的病假人员工资计人人工工人单价组成中的（）。A.职工福利费B.辅助工资C.工资性补贴D.基本工资?【正确答案】B48.我国工程计价标准中的工程定额适用于的主要阶段是（）。A.在项目建设前期各阶段对于建设投资的预测和估计B.在工程建设交易阶段作为建设产品价格形成的主要依据C.工程合同价格形成阶段D.工程后续价格管理阶段【正确答案】A49.【真题】设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资应反映()时的价格

18、水平。A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工【正确答案】C50.根据FIDIC合同条件的规定，下列关于索赔程序和索赔事件的说法中，错误的是（）。A.承包商应在知道或应该知道索赔事件发生后28天内向工程师发出索赔通知B.承包商应在发出索赔通知后42天内向工程师递交详细的索赔报告C.索赔事件连续发生时，承包商每月向业主提交中间索赔报告D.工程师应在收到索赔报告后42天内作出答复【正确答案】B51.作为施工企业进行建设工程投标报价的计价依据是（）。A.全国定额B.行业统一定额C.地区统一定额D.企业定额【正确答案】D52.【真题】某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年

19、，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为()万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【正确答案】C53.在分部分项工程量清单的项目编码中，三四位表示（）的顺序码。A.专业工程B.分部工程C.分项工程D.附录分类【正确答案】D54.根据原建设部文件建筑工程设计文件编制深度规定(建质200384号)的有关规定要求，民用建筑工程一般可分为方案设计、初步设计和（）。A.工艺设计B.施工图设计C.扩大初步设计D.总体设计【正确答案】B55.某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价

20、为300元台班，租赁费为150元台班，人工工资为50元工日，窝工补贴为20元工日，以增加用工人工费为基数的综合费率为40。在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2d，人员窝工30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工30工日；场外大面积停电，停工3d，人员窝工15工日。因此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.2850B.2756C.2970D.3090【正确答案】A56.竣工决算的计量单位是（）。A.实物数量和货币指标B.建设费用和建设成果C.固定资产价值、流动资产价值、无形资产价值、递延和其他资产价值D.建设工期和各种技术经济指标【正确答案】A57.关于建设工

21、程投标的说法，正确的是（）。A.投标属于承诺B.投标人在递交投标文件的同时，应递交投标保证金，投标保证金只能使用现金C.投标书的内容不具备足以使合同成立的主要条件D.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提出比招标文件要求更有利于吸引招标人的承诺【正确答案】D58.下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算【正确答案】D59.【真题】预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财

22、务生存能力的正确判断是（）。A.因合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年不为负，故项目第1年具有财务生存能力C.因第3年大于，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年为负，故项目第4年不具有财务生存能力【正确答案】A60.【真题】招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为()。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分布分析那个工程费用D.分部分项工程费与措施费之和【正确答案】A61.【真题】关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订

23、立书面合同C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同【正确答案】D62.关于设备及工(器)具购置费，下列说法中正确的是（）。A.它由设备购置费和工(器)具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【正确答案】C63.编制投标报价，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，错误的是()。A.招投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以分部分项工程量清单项目特征为准，确定投标报

24、价的综合单价B.施工中施工图纸或设计变更与工程量清单特征描述不一致时，应按实际施工的项目特征重新确定综合单价C.综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料价格风险，10%以内的工程设备、施工机具使用费风险D.为表明分部分项工程量综合单价的合理性，投标人应对其进行单价分析以作为评标时判断依据【正确答案】C64.下列关于工程计价的说法中，不正确的是（）A.工程造价计价包括工程计量和工程计价两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价基本原理就在于项目的分解与组合【正确答案】B65.下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定。错误的

25、是（）。A.实施招标的建设工程，般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，不予调整D.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，予以调整【正确答案】A66.在国外建筑安装工程费用构成中，属于管理费的是()。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费【正确答案】B67.招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以（）形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。A.15、口头B.

26、20、书面C.15、书面D.20、口头【正确答案】C68.承包人应根据办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请不包括下列()。A.竣工结算合同价款总额B.累计计划支付的合同价款C.应扣留的质量保证金D.实际应支付的竣工结算款金额【正确答案】B69.下列关于合同价款纠纷的解决途径说法不正确的是（）。A.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解和监理或造价工程师暂定B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后28天内，未确认且提出不同意见的

27、，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要求停止施工时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担【正确答案】C70.某建设项目建设期为3年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2?【正确答案】C71.关于合同款与合同类型，下列说法中正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术

28、特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同【正确答案】D72.下列工程造价指数中，属于按其所反映的现象范围的不同分类的是（）。A.个体指数B.环比指数C.指标指数D.综合指数【正确答案】A73.【真题】某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其它费用，则该设备的销项增值税为()。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【正确答案】D74.【真题】投标人在投标前期招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为()。A.承包商任务B.

29、计价方式C.付款方法D.合同价款调整【正确答案】B75.根据建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0126)，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权（）。A.延误当期结算B.与承包人共同调整付款计划表C.自行决定付款金额D.与承包人协商调减合同总额【正确答案】B76.利用世界银行等国际金融机构贷款的建设项目，应按世界银行规定，按时编制（）。A.项目竣工报告B.项目完成报告C.项目验收报告D.项目审批报告【正确答案】B77.共同延误的处理中。如果初始延误者是发包人原因。则在发包人原因造成的延误期内，承包人（）。A.只可得到工期延长B.既

30、可得到工期延长，又可得到经济补偿C.不能得到任何补偿D.只可得到经济补偿【正确答案】B78.【真题】首先对单位工程的直接费和间接费进行分解，再按工种和分部工程对直接费进行分解，分别与审定的标准预算进行对比施工图预算审查法称作（）。A.标准预算审查法B.分组计算审查法C.对比审查法D.分解对比审查法【正确答案】D79.关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是（）。A.进口设备原价是指进口设备的到岸价B.进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成D.关税不作为进口环节增值税计税价格的组成部分【正确答案】C80.生产性建设项目总投资不包括（

31、）。A.建设投资B.流动资金C.建设期利息D.生产运营期产生的利息【正确答案】D81.招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟订的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。A.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价【正确答案】A82.下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。A.单项工程竣工验收B.分部工程竣工验收C.分项工程竣工验收D.单位工程竣工验收、【正确答案】B83.下列关于单价合同计量的表述。正确的是（）。A.发包人收到承包人提交的已完工程量报告，应在14天内核实B.发包人认为需要进行现场计量核实，应在计量前2天

32、通知承包人C.承包人收到发包人现场核实通知不参加，视为认可发包人的计量核实结果D.承包人对复核计量结果仍有异议的，发承包双方应再次进行计量核实【正确答案】C84.单价合同工程量必须以（）完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。A.承包人B.发包人C.监理师D.设计师【正确答案】A85.FIDIC合同条件下在工程师删减原定工作后对承包商的补偿过程中，以下说法正确的是（）。A.直接费部分也受到了损失B.摊销在该部分的间接费实际可以合理回收C.摊销在该部分的利润和税金实际可以合理回收D.工程师与合同双方协商后确定一笔补偿金直接加入到合同价内【正确答案】D8

33、6.概算定额水平与预算定额水平之间应有一定的幅度差，幅度差一般在5%以内是概算定额编制的（）。A.准备阶段B.编制初稿阶段C.测算阶段D.审查定稿阶段?【正确答案】B87.【真题】关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是()。A.当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式B.三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等C.当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式D.二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表【正确答案】D88.【真题】关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是()。A.单位工程的验收由施工单位组织B.

34、大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件【正确答案】C89.【真题】关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是()。A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【正确答案】C90.承包人应在修理通知书发出日起（）天内派出人员执行保修任务。A.3B.7C.15D.20【正确答案】

35、B91.投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是（）。A.即向招标人提出异议，要求招标人修改B.不向招标人提出异议，风险自留C.是否向招标人提出修改意见取决于投标策略D.等中标后，要求招标人按实调整【正确答案】C92.投标人编制投标报价时应考虑合理的风险，以下各项中应由承包人承担的风险是（）A.人工费发生变化B.自身技术水平和管理风险C.超过5%的材料、工程设备价格风险D.规费发生变化【正确答案】B93.根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50548-2013，下列各项中属于文明施工费的是（）。A.现场生活卫生设施费用B.消防设施与消防器材的配置费用C.工程防扬尘洒水

36、费用D.施工现场规定范围内临时排水沟铺设费用【正确答案】A94.【真题】编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门(窗)框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆(涂料)的品种【正确答案】A95.某工程项目合同价为2000万元，合同工期为20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。A.0.8个月B.1.2个月C.1.6个月D.1.8个月【正确答案】C96.人工日工资单价的组成中，停工学习时支付的工资属于()。A.计时工资B.特殊情况下支付的工资C.奖金D.津贴补贴【正确答案】B97.假设新建

37、一座宿舍大楼。其建筑面积为4000m2。已知概算指标中的单位造价为825元m2。其中一般土建工程造价为660元m2，其余为采暖、给排水、照明等部分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础，而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每100m2建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3，带形毛石基础单价为145.65元m3。而设计资料中每100m2建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为18m3，钢筋混凝土带形基础单价为183.62元m3，则该新建宿舍大楼的概算造价为（）万元。A.265.57B.328.43C.330.00D.331.57【正确答案】D98.用计时观察法测定时间消耗的诸多方

38、法中，精确度较高的方法是（）。A.数示法B.图示法C.接续法D.选择法?【正确答案】C99.制定定额时间时应适当考虑的损失时间有（）。A.不可避免的中断时间B.施工本身造成的停工时间C.非施工本身造成的停工时间D.多余工作【正确答案】C100.某工厂年度承办工程年度总价为2000万元的工程。其中材料所占比例为40，材料在途、加工、整理和供应间隔天数为25天。保险天数为5天。则按公式法计算的预付款金额为（）万元。A.54.79B.55.56C.65.75D.66.67【正确答案】C二.多选题(共70题)1.【真题】在分部分项工程量清单编制时，下列项目特征中可不描述的有（）。A.预制钢筋混凝土桩的

39、截面尺寸B.混凝土的水灰比和砂率C.门窗框外围尺寸D.油漆的品种E.现浇混凝土梁的长度【正确答案】BE2.【真题】下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有（）。A.超高施工增加B.建筑物的临时保护设施C.大型机械设备进出场及安拆D.已完工程及设备保护E.施工排水、降水【正确答案】ACE3.采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任是（）。A.在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.支付运费D.负担货物在装运港越过船舷前的一切费用和风险E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费【正确答案】BD4.下列各项内容中属于施工招标文件中

40、投标人须知的是（）。A.合同条款及格式B.投标文件格式C.中标通知书的发出时间D.招标文件的澄清和修改E.投标准备时间【正确答案】CDE5.下列属于工程索赔提出和处理的依据是（）。A.工程施工合同文件B.国家法律、法规C.国际、部门和地方有关的标准、规范和定额D.工程施工过程中与索赔事件有关的各种凭证E.工程师的口头指令【正确答案】ABCD6.按索赔事件的性质分类，工程索赔的种类有()。A.工程变更索赔B.合同被迫终止索赔C.合同中明示的索赔D.工期索赔E.不可遇见因素索赔【正确答案】ABE7.招标工程量清单分部分项工程量清单的编制，对于项目特征必须描述内容是（）。A.涉及可准确计量的内容B.

41、涉及结构要求的内容C.无法准确描述的内容D.涉及安装方式的内容E.对计量计价没有实质影响的内容【正确答案】ABD8.投标报价的调查询价阶段，属于总承包商对分包人询价时应注意事项的是（）。A.分包人的施工组织设计B.分包人的可信赖程度C.分包人的质量保证措施D.分包工程单价的构成E.分包人的进度计划保障措施【正确答案】BCD9.总承包合同示范文本所称合同价格调整，是指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。下列属于合同价格调整情形的有（）。A.材料、工程设备涨价超过5B.合同签订后，因法律、行政法规、国家政策和需遵守的行业规定，影响合同价格增减C.合同执行过程中，工程造价管理部门公

42、布的价格调整，涉及承包人投入成本增减D.发包人批准的变更估算的增减E.周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断，造成工程现场停工累积超过8h【正确答案】BCDE10.建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括（）。A.平面形状B.建筑物的体积与面积C.流通空间D.空间组合E.功能分区?【正确答案】ABCD11.能够作为流动负债的计算项目是（）。A.应收账款B.预付账款C.库存现金D.应付账款E.预收账款【正确答案】DE12.【真题】关于无形资产价值确定的说法中，正确的有（）。A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销B.专利权转让价格必须按成本估价C.自创专利权的价值为开发过程中的实际

43、支出D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账E.通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算【正确答案】AC13.下列各项费用中，构成大型施工机械台班单价的是()。A.折旧费B.经常修理费C.大型机械设备进出场及安拆费D.材料费E.燃料动力费【正确答案】ABE14.下列总承包类型中。范围包括材料设备采购的是（）。A.设计采购施工总承包B.交钥匙总承包C.设计施工总承包D.采购施工总承包E.施工总承包【正确答案】ABD15.下列发生的各项费用，应计入总承包服务费的是（）。A.不可预见的所需服务的采购费用B.施工现场管理发生的费用C.配合协调发包人进行专业工程发包发生的费用D.自行采购材料进行

44、保管发生的费用E.竣工资料汇总整理发生的费用【正确答案】BCE16.世界银行、国际咨询工程师联合会规定工程项目总建设成本包括()。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.预备费D.应急费E.建设成本上升费【正确答案】ABDE17.根据GB50854-2013房屋建筑与装饰工程计量规范的规定，下列各项费用属于安全施工费用的是（）。A.“五牌一图”的费用B.特殊作业专项方案的编制费用C.建筑工地中机械的检验检测费用D.防煤气中毒的措施费用E.治安综合治理费用【正确答案】BC18.【真题】下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费

45、E.危险作业意外伤害保险费【正确答案】BD19.工业项目设计的三阶段设计是指（）。A.设计准备B.初步设计C.技术设计D.总体设计E.施工图设计【正确答案】BCE20.某分部分项工程的清单编码为010302003004，则关于该编码说法正确的是（）A.01是第一级，其含义代表房屋建筑与装饰装修工程B.03是第三级，其含义代表附录分类顺序码C.02是第二级，其含义代表分部工程顺序码D.003是第四级，其含义代表分项工程顺序码E.004是第五级编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码【正确答案】ADE21.在建设工程施工招标程序中，可用资格预审公告代替招标公告，资格预审后不再单独发布

46、招标公告，资格预审公告和招标公告中的共同内容是（）。A.申请人的资格要求B.资格预审文件的获取C.项目概况与招标范围D.投标文件的递交E.招标条件【正确答案】CE22.【真题】进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确计算公式是（）。A.进度偏差=实际工程量(实际单价-计划单价)B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间C.进度偏差=计划单价(拟完工程量-实际工程量D.进度偏差=(拟完工程量-实际工程量)-实际单价E.进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间【正确答案】BC23.【真题】根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（）。

47、A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E.不可抗力【正确答案】BC24.关于中标候选人的确定下列说法正确的是（）。A.评标委员会提交的中标候选人的数量不超过3人B.中标候选人能够最大限度满足招标文件的各项综合评价标准C.对国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人D.排名第一的中标候选人放弃中标，则招标人可以确定排名第二的中标人中标E.不能确定排名第三的候选人为中标人【正确答案】ABCD25.【真题】下列费用项目中，属于安装工程费用的有（）。A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.设备基础的工程费

48、用C.对单台设备进行单机试运转的调试费D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费E.与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用【正确答案】ACDE26.某工程原土方工程量为5000m3，桩基工程300m3，因变更致使土方工程增加1000m3，桩基工程减少50m3，不考虑措施项目及其他项目，调整后土方单价为15元m3，调整后桩基工程300元/m3，以下说法正确的是（）。A.土方工程单价不应调整B.桩基工程单价不应调整C.土方工程增加费用共3750元D.桩基工程减少费用共15000元E.桩基工程减少费用共1500元【正确答案】CE27.安装工程定额安装专业分为()。A.电气设备安装工程定额B.机械设备

49、安装工程定额C.通信设备安装工程定额D.公路工程定额E.工业管道安装工程定额【正确答案】ACD28.【真题】工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有()。A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D.鉴定项目的施工合同及补充协议E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料【正确答案】AB29.在建设项目决策阶段确定的技术方案中，其工艺流程方案的具体内容包括()。A.研究工艺流程方案对产品质量的保证程度B.研究工艺流程各工序问的合理衔接C.研究选择先进合理的物料消耗定额D.

50、研究选择主要的工艺参数E.研究工艺设备的价格合理性【正确答案】ABCD30.下列内容中，属于建筑安装工程施工图预算编制依据的是（）。A.工程地质勘察资料B.工程量清单与招标文件C.设备原价及运杂费率D.资金筹措方式与资金来源E.工料分析表【正确答案】ABC31.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，分部分项工程量清单中的综合单价包括（）A.人工费B.材料费C.措施费D.利润E.风险费【正确答案】ABDE32.某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【正确答

51、案】BCD33.下列选项中属于投标文件中应当包含的内容是()。A.施工组织设计B.招标工程量清单C.项目概况D.投标人须知E.拟分包项目情况表【正确答案】AE34.【真题】国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（）。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E.办理进口清关手续【正确答案】BCE35.非生产性建设项目总投资由（）组成。A.工程费B.工程建设其他费C.预备费D.建设期利息E.流动资金【正确答案】ABCD36.建筑安装工程预算定额编制原则包括（）。A.按照社会平均水平确定的原则B.满足项目可

52、行性研究的需要的原则C.简明适用的原则D.坚持统一性和差别性相结合的原则E.贯彻动态和静态相结合的原则【正确答案】ACD37.因物价波动引起的合同价款调整方法有（）。A.价格指数法B.回归分析法C.采用造价信息D.比例法E.定性分析法【正确答案】AC38.专业工程的暂估价一般应包括（）。A.材料暂估单价B.综合单价C.规费D.管理费E.利润【正确答案】DE39.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定下列哪些情况应视为废标的是（）。A.投标文件的递交超过了投标有效期B.投标文件未按要求提交投标保证金C.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的D.投标人报价明显低于其他投标报价E.投标文件未按格式填

53、写【正确答案】ABCE40.根据标准施工招标文件中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（）。A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行费用索赔E.提前向承包商提供材料，承包商只能索赔费用【正确答案】BE41.根据我国建设工程施工合同(示范文本)，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是（）A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的l5D.承发包双方应当在专用条款内

54、约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7d【正确答案】DE42.按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金，履约担保所发生的财务费用【正确答案】ADE43.工程造价咨询人所需遵守的一般性规定包括（）。A.禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以资料不全或自身业务能力有限等理由不做出鉴定结论，影响案件处理B.工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询C.工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应符合规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法鉴定的规定D.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后14天内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托E.工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定，应指派专业对口