监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试强化卷和答案【91】

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试强化卷和答案【91】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试强化卷和答案【91】（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题测试强化卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.无权代理行为属于()。A.无效行为B.可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C2.设计标准()国家规范的强制性规定。A.必须高于B.可以低于C.可以高于D.不得高于【正确答案】C3.【真题】工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。A.50B.100C.200D.1000【正确答案】A4.下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是（）。A.施工图纸B.施工场地C.施工进度

2、计划D.分包人使用的临时设施和施工机械【正确答案】C5.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【正确答案】A6.监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取（）。A.一次性结清B.每月等额支付工程款C.首期支付多少，工程竣工验收后结算全吾is尾款D.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款【正确答案】D7.甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是（）。A.在买卖合同纠纷来经审判或者仲裁，丙

3、就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证【正确答案】B8.下列监理工程师目标控制任务中，既是设计阶段进度控制任务又是施工阶段进度控制任务的是A.编制业主方材料和设备供应进度计划B.制定预防工期索赔的措施C.做好对人力、材料、机具设备等的投入控制D.制定建设工程控制性总进度计划【正确答案】A9.承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（）d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A10.施工

4、单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经（）审核签字。A.项目经理和总监理工程师B.项目经理和施工单位有关负责人C.总监理工程师和施工单位有关负责人D.项目经理和专业监理工程师【正确答案】B11.某工程监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。A.40B.47C.37D.50【正确答案】C12.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计的阶段成果完成后，

5、应由（）组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。A.施工承包人B.设计人C.发包人D.施工监理人【正确答案】C13.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.保险工程在工地上动工【正确答案】D14.FIDIC施工合同条件规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为（）。A.缺陷通知期B.施工期C.合同有效期D.合同工期【正确答案】B15.如果执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整

6、时，按照（）计价。A.交付时的价格B.签订时的价格C.较高的价格D.合同签订时与交付时的平均价格【正确答案】A16.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计合同采用定金担保，合同总价的（）为定金。A.15B.20C.25D.30【正确答案】B17.按照合同法，（）属于委托合同。A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同【正确答案】A18.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由（）承担。A

7、.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】A19.设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查。A.承包商B.设计人C.监理单位D.发包人【正确答案】D20.【真题】建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。A.申请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决【正确答案】C21.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当()。A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可C.以分项单价与工程

8、量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认【正确答案】D22.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是()。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改【正确答案】B23.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁

9、机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】B24.工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人强行使用的，由此发生的质量问题由（）承担责任。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.监理单位负责人【正确答案】A25.建筑工程一切险合同属于（）。A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同【正确答案】A26.除非得到（）同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步的限制。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】B27.工程质量保修期限，应()的时间确定。A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯【正

10、确答案】C28.根据FIDIC施工合同条件的要求，建筑工程一切险的投保人一般是（）。A.业主B.建设工程的所有人C.分包人D.承包人【正确答案】D29.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经()同意。A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.工程师【正确答案】D30.建设工程施工合同(示范文本)规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已经被认可D.需等待发包人批准【正确答案】C31.【真题】承包人在投标文件中已说明的施工分

11、包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是（）。A.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续【正确答案】A32.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，发包人不按时支付预付款的，承包人应在约定时间（）d后向发包人发出预付通知。A.5B.7C.15D.21【正确答案】B33.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议【正确答案】B34.【真题】建设工程材料采购合同履

12、行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【正确答案】A35.根据担保法，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单【正确答案】A36.合同法律关系的主体不包括()。A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织【正确答案】C37.限制行为能力人订立的合同，相对人可以催告其法定代理人在（）内予以追认，法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。A.1个月B.45个月C.2个月D.3个月【正确答案】A38.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，

13、正确的是（）。A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格B.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【正确答案】A39.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师不能按时参加试车的，须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过（）h。A.6B.12C.21D.48【正确答案】D40.设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，委托方()。A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣

14、回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费【正确答案】C41.【真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，设计合同的设计期限为()。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【正确答案】D42.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，下列说法正确的是（）。A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段子以淘汰【正确答案】B43.FI

15、DIC施工合同条件规定，工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前14d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。其基本竣工是指（）。A.能够按照预定目的交给业主占用或使用B.完成了扫尾、清理施工现场的工作C.完成了不影响工程使用的某些次要部位的缺陷修复工作D.主体工程完成【正确答案】A44.【真题】根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通过监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【正确答案】C45.【真题】根据担保法，

16、关于保证的说法，正确的是（）。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【正确答案】C46.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法【正确答案】A47.监理人对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围（包括超控、涨线）的工程（）；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。A.经发包人同意后计量B.与承包人协商后计量C.在竣工结算时计量D.不予计量【正确答案】D48.施工图

17、设计完成后，（）应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。A.发包人B.承包人C.设计单位D.工程师【正确答案】A49.【真题】根据标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工【正确答案】B50.因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过（）。A.项目的直接损失B.项目勘察费的2倍C.项目的勘察设计费D.返工项目的费用【正确答案】D51

18、.下列选项中，不属于必须实行公开招标的是（）。A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【正确答案】A52.标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是（）。A.合同成立B.合同生效C.合同签订D.要约到达受要约人【正确答案】B53.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，合同双方应在（）内约定成本构成和酬金的计算方法。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】C54.关于债权转让的表述中，正确的是（）。A.债权人只能将合同的权

19、利全部转让给第三人B.债权人只能将合同的权利部分转让给第三人C.法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续D.债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为【正确答案】C55.按照建设工程设计合同（示范文本）的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的项目设计要求不包括（）。A.设计深度要求B.施工组织要求C.建筑物的合理使用年限设计要求D.设计人配合施工工作的要求【正确答案】B56.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】

20、B57.投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正【正确答案】D58.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计合同采用定金担保，合同总价的20为定金，（）后，设计合同生效。A.发包人向设计人支付定金B.经双方当事人签字盖章C.经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金D.设计人收到定金3日【正确答案】C59.对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权【正确答案】B60

21、.评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要按照招标文件的规定考虑量化因素不包括（）。A.在中国境外所发生的内陆运输费、保险费B.投标文件申报的交货期C.在中国境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性D.投标设备的性能和生产率【正确答案】A61.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调【正确答案】B62.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是（）。A.仲裁协议是仲裁

22、机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议对合同当事人没有约束力D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权【正确答案】C63.依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。A.3B.5C.7D.9【正确答案】B64.当委托人在议定的支付期限内未予支付的，应自规定之日起向监理人补偿应支付酬金的利息。利息按（）计算。A.规定签订合同时银行贷款利息率乘以酬金总额时间B.规定签订合同时银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间C.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以酬金总额时间D.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以拖

23、欠酬金时间【正确答案】D65.【真题】标准施工合同中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【正确答案】D66.工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（）。A.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔意向通知必须在28d内提交【正确答案】D67.依据招标投标法

24、，可不进行招标的项目是（）。A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目【正确答案】A68.【真题】根据FIDIC施工合同条件，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】D69.监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B70.某国外设备投标的CIF为2

25、50万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.4B.9C.11.5D.16.5【正确答案】D71.【真题】关于机电设备招标的说法，错误的是()。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【正确答案】C72.【真题】关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()。A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条

26、件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件【正确答案】A73.【真题】根据招标投标法实施条例，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。A.2%B.3%C.5%D.10%【正确答案】A74.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种()。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件【正确答案】D75.某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。A.不具有法律效力B.被代理人的追认权C.被代理人不履行委托代理协议D.被代理人的拒绝权【正确答案】B76.根据标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于详细评审阶段工作内容的是（）。A.施工

27、组织设计B.项目管理机构C.响应性评审D.投标报价【正确答案】C77.发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的（）。A.内外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.承包人的原因【正确答案】B78.FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于（）对施工过程中的控制。A.雇主B.承包商C.监理人D.工程师【正确答案】A79.【真题】工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【正确答案】B80.【真题】关于施

28、工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.个项目可以有几个不同的标底【正确答案】B81.项目经理是由（）授权的派驻施工现场代表承包人的总负责人。A.监理单位B.发包人C.承包人D.工程师【正确答案】C82.FIDIC施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助（）解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.承包商B.分包商C.工程师D.指定分包商【正确答案】A83.【真题】施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是（）。A.地基基础B.防水工程C.给水管道D.排水管道【正确答案】B8

29、4.【真题】根据标准施工招标资格预审文件，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（）。A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩【正确答案】A85.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，在合同的计价方式中，（）是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单项价格合同【正确答案】A86.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【正确答案】C87.通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）个的，招标人应分析具体原因，

30、根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B88.甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是()。A.在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证【正确答案】B89.依据建设施工合同（示范文本）规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程

31、师批准D.需承包人书面通知发包人【正确答案】C90.施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。A.王某应当向施工企业赔偿损失B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失【正确答案】B91.关于工程预付款的扣还，下列说法错误的是（）。A.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还B

32、.从达到合同总价的10%那个月起扣C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减【正确答案】D92.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延【正确答案】B93.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由

33、分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是（）。A.在合同履行期间，债权人可以强制要求第三人履行债务B.若第三人违约，当事人可直接向其追究违约责任C.当事人之间的权利义务关系不改变D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给第三人【正确答案】C94.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔（）d向工程师报告一次受害情况。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A95.建筑工程一切险保险合同于2015年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2015年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2015年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，

34、承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为()。A.2015年3月1日B.2015年3月20日C.2010年3月10日D.2010年3月18日【正确答案】C96.按照建设工程施工合同(示范文本)，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任C.工程师未同意，承包人应修改进度计划D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示【正确答案】B97.根据FIDIC施工合同条件的规定，

35、在引起承包人损失的事件中，承包人仅可索赔工期的是（）。A.业主提前占用工程B.非承包人原因检验导致施工的延误C.施工中遇到文物和古迹D.异常不利的气候条件【正确答案】D98.FIDIC施工合同条件规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】D99.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程具备竣工验收条件的，应由承包人向（）提出申请，并递交完整的竣工资料。A.总监理工程师B.工程质量监督机构C.发包人D.建设行政主管部门【正确答案】C100.在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（）在站

36、场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方及运输部门【正确答案】A二.多选题(共70题)1.【真题】根据标准设计施工总承包合同，关于竣工后试验的说法，正确的有()。A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行【正确答案】ABE2.建设项目招标前期应满足的要求()A.建设项目已经批准B.有满足招

37、标投标需要的技术资料C.建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证D.施工现场的“三通一平”已经完成E.主要设备的来源已经落实【正确答案】ABC3.工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是()。A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任【正确答案】CE4.【真题】下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有()。A.延误发放施工图样B.延误移交施工现场

38、C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误【正确答案】ABE5.关于保证在建设工程中的应用，下列说法正确的有（）。A.建设工程中常用的保证有投标保证、履约保证、施工预付款保证等B.投标保证的有效期一般从投标截止日起到确定中标人止C.施工履约保证的有效期从提交履约保证起到保修期结束止D.中标的单位拒签合同的可以没收其投标保证金E.预付款保证有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止【正确答案】ABDE6.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤

39、销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【正确答案】ACDE7.根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括()。A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出E.必须采取书面形式【正确答案】ABCD8.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）。A.抵押人合法所有的车辆B.汇票、支票、本票C.依法可以转让的股份、股票D.债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权【正确答案】BCDE9.【真题】按照建设工程施工合同（示

40、范文本）对设计变更的规定，下列情况中属于设计变更的有()。A.减少合同中约定的工程量B.删减合同中约定的部分承包工作内容C.提高合同中约定的部分工程质量标准D.增加附加工作内容E.变更工程有关部分的基线【正确答案】ABDE10.【真题】按照FIDIC土木工程施工分包合同条件，关于分包合同管理的说法，正确的有()。A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

41、【正确答案】AD11.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于分包工程的说法，正确的有()。A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作【正确答案】BCD12.依据招标投标法，招标方式包括（）。A.公开招标B.议标C.自行招标D.邀请招标E.委托招标【正确答案】AD13.属于业主的风险包括A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动B.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战C.承包商管理不善引起的物品爆炸D.业主

42、提供的设计不当造成的损失E.一个有经验承包商通常能够预测和防范的任何自然力作用【正确答案】ABD14.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（）应当由承包方承担。A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用【正确答案】AC15.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。A.定量计算法B.衡量法C.经验鉴别法D.理论换算法E.查点法【正确答案】BDE16.【真题】根据英国NEC工程施工合同，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是()。A.项目经理和承包商可以要求召开早期预警会议B.早期预

43、警会议应由雇主主持C.可以邀请地方行政机关代表参加会议D.项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商E.承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿【正确答案】ACD17.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括()。A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌入侵【正确答案】CE18.竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对（）的事项提出索赔要求。A.施工阶段B.竣工阶段C.设计阶段D.缺陷责任期E.保修期【正确答案】AB19.监理合同履行过程中，

44、合同当事人承担违约责任的原则包括()。A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】ADE20.下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的有（）。A.供货方逾期交货，应补偿采购方额外损失B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同D.采购方因供货方提前交货而应提前付款E.逾期交货承担违约责任【正确答案】A

45、BCE21.下列关于CM合同的说法正确的是（）。A.CM合同属于管理承包合同B.分为代理型CM合同和风险型CM合同C.代理型CM合同，CM承包商不承担项目的实施风险D.风险型CM合同工程设计阶段CM承包商不得介入，为设计者提供建议E.风险型CM合同部分设计完成后CM承包商即可选择分包商施工【正确答案】ABCE22.在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（）。A.立即停止施工B.立即解除合同C.要求签订延期付款协议D.追究发包人的违约责任E.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工【正确答案】CDE23.【真题】根据标准设计施工总承包合同，可给予承包

46、人费用和工期补偿的有（）。A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复B.发包人违约解除合同C.隐蔽工程的重新检查证明质量合同D.发包人原因的工期延误E.基准资料错误【正确答案】CDE24.建设工程竣工验收过程中，应由（）向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准。A.发包人B.承包人C.工程师D.设计单位E.预算单位【正确答案】ABD25.法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.必须有人来承担【正确答案】ABCD26.【真题】按照建设工程施工合同（示范文本）规定，下列隐蔽工程的

47、检验步骤和要求中，正确的有()。A.隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检B.自检合格后，书面通知工程师验收C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工D.在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽E.隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工【正确答案】ABCE27.【真题】建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有（）。A.物理试验法B.理论换算法C.衡量法D.化学分析法E.查点法【正确答案】AD28.FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，()是承包商应该完成的工作。A.发出索赔意向通知B.提出索赔报告C.审查索赔报告D.

48、作好现场同期记录E.审查索赔处理【正确答案】ABD29.下列关于资格预审和资格后审说法正确的有（）。A.二者不同时使用B.二者审查的时间不同C.二者审查的内容是不一致的D.资格预审多用于公开招标E.资格后审多用于邀请招标【正确答案】ABDE30.合同中可以约定由债务人向第三人履行部分义务。这种情况的法律关系的特点表现为（）。A.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务B.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利、义务关系C.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝D.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部

49、分应由合同当事人的债权人给予补偿E.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任【正确答案】BCDE31.监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括（）。A.采购的基本原则B.保证设备质量的具体措施C.施工合同D.依据的图纸E.质量文件要求【正确答案】ABDE32.工程师在处理工期展延中，()。A.依据合同有权删减工作内容和缩短工期B.依据合同有权删减工作内容，但无权要求缩短工期C.由工程师提出，经业主批准缩短工期D.由工程师与承包商协商一致缩短工期E.由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期【正确答案】BE33.根据标准施工招标文件的规定，施工

50、招标的评标办法包括()。A.打分法B.有限数量法C.经评审的最低评标价法D.经评审的最低投标价法E.综合评估法【正确答案】DE34.材料、通用型设备采购招标，应当具备的条件包括（）。A.项目法人已经依法成立B.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案C.有相应资金或者资金来源已经落实D.资金来源正在落实中E.能够提出货物的使用与技术要求【正确答案】ABCE35.【真题】某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()。A.及时支付全部货物的货款B.及时支付订购数量

51、的货款C.及时支付订购数量及合理尾差的货款D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用【正确答案】DE36.CM承包商的酬金约定通常可以采用的方式有（）。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总包合同价E.按结算价【正确答案】ABC37.承担缔约过失责任的情形有（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.违反缔约中的保密义务C.有其他违背诚实信用原则的行为D.表见代理人订立的合同E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况【正确答案】ABCE38.根据FIDIC土木工程施工分包合同条件的规定，划分分

52、包合同责任时应遵循的基本原则有（）。A.不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何私下约定B.没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去C.任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由承包商给予补偿D.承包商应该保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程度应与业主按合同保障承包商的程度相类似E.从业主处获得批准的索赔款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件【正确答案】ABCE39.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商后

53、便不承担逾期付款责任的情况包括（）。A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款E.工程师认可分包商报表中的某些款项【正确答案】ABC40.根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）。A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件B.负责组织设计成果鉴定C.负责审查各阶段设计文件D.对外商的设计资料的审查E.保护设计人的知识产权【正确答案】ABE41.投标文件对招标文件技术方面未作实质性响应的，包括()等。A.提供的技术规格中一般参数

54、超出允许偏离的最大范围B.提供的投标担保有瑕疵C.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字【正确答案】AC42.FIDIC施工合同条件规定，关于竣工结算与支付的表述中，正确的有（）。A.工程师接到竣工报表后，应对照竣工图进行工程量详细核算，对其他支付要求进行审查，然后再依据检查结果签署竣工结算的支付证书B.工程师应在收到竣工报表后28d内完成签证工作C.工程师接到竣工报表后，直接签署竣工结算的支付证书D.此项签证工作，工程师也应在收到竣工报表后21d内完成E.业主依据工程师的签证予以支付竣工结算【正确答案】ABE43.当事人在()的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A.没有仲裁协议B.裁决的证据是伪造的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊【正确答案】ABDE44.对于工程分包，叙述正确的有()。A.发包人向分包人支付各种工程款项B.工程分包可解除承包人的责任和义务C.主体工程的施工任务不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意【正确答案】CD45.合同法规定的合同生效条件包括（）。A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B.当事人意思表