二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷（答案）（第20套）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷（答案）（第20套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷（答案）（第20套）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某工程采用工程量清单计价招标，工程量清单中的挖方量为2800立方米，投标人根据地质资料和施工方案计算的挖方量为5200立方米，人工费为44000元，材料费为16000元，机械费为39000元，管理费以人、材、机费合计为计算基础，费率为17%，利润以人、材、机费与管理费合计为计算基础，费率为10%，则投标人填报的综合单价应为（）元/立方米。A.24.5B.45.5C.24.2D.44.9【正确答案】B2.投标单位获得招标文件之后的首要工作是（）A.研究招

2、标文件?B.确定投标策略?C.进行现场踏勘?D.组织编制投标文件【正确答案】A3.建筑安装工程费按照工程造价形成划分，其中临时设施费属于（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费【正确答案】B4.甲高级中学建设为政府投资项目，其中的教学楼工程由乙设计院设计，由丙建筑公司进行施工总承包，则教学楼建设工程项目实施阶段的总进度目标控制应当由（）来进行。A.乙设计院B.丙建筑公司C.业主D.安全质量监督站【正确答案】C5.招标人自行办理招标事宜，应当具有()的能力。A.编制招标公告和组织资格评审B.编制招标公告和组织评标C.编制资格审查文件和组织评标D.编制招标文件和组织评标【正确答

3、案】D6.下列哪一项不是政府质量监督管理的内容（）A.抽查主要建筑材料的质量?B.监督工程竣工验收?C.抽查施工进度计划的执行情况?D.依法处罚违法违规行为?【正确答案】C7.下列不属于总价合同的特点的是()。A.适用于工期较长、工程量变化幅度太大的项目B.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制【正确答案】A8.根据建设工程工程量清单计价规范规定，下列各项可以采用措施项目费的计算方法中的分包法计价的是（）。A.混凝土模板、脚手架B.二次搬运费C.夜间施工费D.室内空气污染测试【正确答案】D9.赢得值法评价指

4、标之一的费用偏差反映的是()。A.统计偏差B.平均偏差C.绝对偏差D.相对偏差【正确答案】C10.下列关于暂列金额的说法，错误的是（）。A.合同价款中包括暂列金额B.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定C.已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用D.剩余的暂列金额归发包人所有【正确答案】C11.在施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测的二次搬运费和冬雨期施工费用的计价适宜采用（）。A.实物量法B.综合单价法C.参数法D.分包法【正确答案】C12.某工程施工现场狭窄，施工过程中，由于承包人塔吊安装中存在缺陷，导致使用过程中发生塔吊倒塌事故，砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。该事故造成的损失，应

5、由()。A.承包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失B.承包人承担由此增加的费用和工期延误，发包人承担第三者的财产损失C.发包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失D.发包人承担由此增加的费用和工期延误，承包人承担第三者的财产损失【正确答案】A13.关于工程施工阶段施工职业健康安全管理基本要求的说法，正确的是（）。A.设计单位应按照有关规定和要求，进行安全保护设施的设计B.分包单位服从管理导致生产安全事故的，不承担责任C.分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理D.总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担独立责任【正确答案】C14.施工成本核算中的“三同步”是指（

6、）。A.计划成本、目标成本和实际成本同步B.形象进度、产值统计、实际成本归集同步C.成本核算资料（成本信息）与目标成本、预算成本同步D.形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同的数值【正确答案】B15.监理单位编制的工程建设监理规划应经由()审核批准。A.建设单位技术负责人B.监理单位技术负责人C.设计单位技术负责人D.有关主管部门负责人【正确答案】B16.【真题】建设工程项目的实施性施工进度计划是指（）。A.月度施工计划和旬施工作业计划B.季度施工计划和月度施工计划C.单位工程施工计划和月度施工计划D.季度施工计划和单位工程施工计划【正确答案】A17.【真题】下面项目目标动态控制措施中

7、，属于管理措施的是()A.强化合同管理B.调整职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺【正确答案】A18.关于施工生产安全事故报告的要求，正确的是（）A.生产安全事故发生后，监理人接到报告后，应在2小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告B.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地市级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告C.较大事故逐级上报设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门D.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故【正确答案】D19.建设工程施工平行发包模式在进度控制方面的特点是（）。A.需全部施工图完成后，才能

8、进行招标，对进度控制不利B.招标次数较少，对进度控制有利C.无法做到边设计边施工，对进度控制不利D.某部分施工图完成后即可开始这部分工程招标，有利于缩短建设周期【正确答案】D20.下列选项中，不属于施工组织总设计编制依据的是（）。A.计划文件B.合同文件C.建设地区基础资料D.单位工程施工组织设计【正确答案】D21.按照文明施工管理措施的要求，下列关于施工现场临设布置的表述中，正确的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.人均床铺面积不小于3mC.尽量减少用明火烧煮食物D.临时建筑物、构筑物坚固、耐用、美观【正确答案】A22.下列关于建设工程项目施工进度计划和施工企业编制的施工生产进度计划的说法，

9、正确的是（）。A.建设工程项目施工进度计划是针对整个企业编制的B.施工企业编制的施工生产进度计划是针对一个具体工程项目编制的C.施工企业的施工生产计划属企业计划的范畴D.建设工程项目施工进度计划属企业计划的范畴【正确答案】C23.工程项目的月度施工计划和旬施工作业计划属于（）。A.控制性施工进度计划B.指导性施工进度计划C.实施性施工进度计划D.竞争性施工进度计划【正确答案】C24.施工质量影响因素主要有“4M1E”，其中“1E”指的是(?)。A.人B.环境C.方法D.材料【正确答案】B25.【真题】施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合

10、理途径应为（）。A.监理单位委托B.投标竞争C.施工总承包人委托D.自行分配【正确答案】B26.分部工程可以按照（）进行划分。A.施工工艺、设备类别B.工种、材料C.楼层、施工段、变形缝D.专业性质、建筑部位【正确答案】D27.在项目实施中，岩土地质条件和水文地质条件，属于（）风险。A.组织B.工程环境C.经济与管理D.技术【正确答案】B28.某工厂设备基础的混凝土浇筑时掺入木质素磺酸钙减水剂，因施工管理不善，掺量多于规定7倍，导致混凝土坍落度大于180mm石子下沉，混凝土结构不均匀，浇筑后5天仍然不凝固硬化，28d的混凝土实际强度不到规定强度的32%，对这起质量事故的正确处理方法是（）。A.

11、加固处理B.返工处理C.限制使用D.修补处理【正确答案】B29.施工成本计划作为施工成本控制的依据，应包括的重要内容是()。A.控制目标的措施B.预算收入目标C.成本支付的情况D.工程变更目标【正确答案】A30.某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是()。A.主要技术经济指标?B.编制施工总进度计划?C.编制资源需求量计划?D.施工总平面图设计【正确答案】B31.按相关规定，建设主管部门接到事故报告后，应当逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）。A.半

12、小时B.1小时C.2小时D.3小时【正确答案】C32.【真题】组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的()关系。A.协作B.监督C.指令D.配合【正确答案】C33.施工企业职业健康安全与环境管理体系的管理评审是（）A.管理体系接受政府监督的一种机制?B.管理体系自我保证和自我监督的一种机制?C.企业最高管理者对管理体系的系统评价?D.对企业执行相关法律情况的评价【正确答案】C34.某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧，为了保证工程建设的顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始基准点、基准线和标高等测量控制点等资料，施工单位应()。A.按照建设单位提供的资料及时

13、开始施工B.首先进行复核，然后将复测结果报监理单位审核C.首先进行复核，然后将复测结果报设计单位审核D.首先进行复核，然后将复测结果报勘察单位审核【正确答案】B35.施工成本分析的方法中，通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【正确答案】A36.进行施工成本控制，工程实际完成量、成本实际支出等信息的获得，主要是通过（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.施工组织设计D.进度报告【正确答案】D37.国家建设主管部门为了加强建筑工程质量管理，规范建筑工程施工质量的验收，保证工程质量，制定相应的

14、标准和规范。这些标准、规范主要是从技术角度，为保证房屋建筑各行业专业工程的（）而提出的一般性要求。A.安全性、可靠性、经济性B.安全性、协调性、耐久性C.安全性、可靠性、耐久性D.适用性、安全性、耐久性【正确答案】C38.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），劳务合同项目的施工组织设计应由（）负责编制。A.发包人B.监理人C.劳务分包人D.承包人【正确答案】D39.在双代号网络图中，虚工作（）。A.既不消耗时间，也不消耗资源B.只消耗时间，不消耗资源C.既消耗时间，又消耗资源D.只消耗资源，不消耗时间【正确答案】A40.下面关于企业定额的说法，错误的是(

15、)。A.企业定额是施工企业根据本企业管理水平和技术装备水平编制的B.企业定额是建设单位对建设项目施工管理的标准C.企业定额是施工企业投标报价确定综合单价的依据之一D.没有企业定额时，施工企业可参照消耗量定额进行调整【正确答案】B41.某施工单位施工需要使用起重机械，则应当自起重机械设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记A.28?B.30?C.42?D.24【正确答案】B42.在施工质量管理中，（）起着决定性的作用。A.材料的因素B.人的因素C.机械的因素D.施工方法【正确答案】B43.【真题】采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施

16、的部署相结合，并与将采用的()结合。A.组织结构B.工程流程C.职能结构D.合同结构【正确答案】D44.【真题】对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是()。A.设计单位B.建设单位C.施工总承包企业D.监理单位【正确答案】C45.下列关于施工方所编制的与施工进度有关的计划的说法正确的是（）。A.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴B.建设工程项目施工进度计划以整个施工企业为系统C.施工企业的施工生产计划是以每个建设工程项目的施工为系统D.施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划属两个不同系统的计划【正确答案】D46.编制控制性施工进度计划的

17、主要目的是（）。A.合理安排施工企业计划周期内的生产活动B.具体指导建设工程施工C.确定项目实施计划周期内的资金需求D.对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证【正确答案】D47.【真题】建设工程三大管理体系是指质量管理体系、环境管理体系和()。A.职业健康安全管理体系B.环境评价体系C.技术管理体系D.人力资源管理体系【正确答案】A48.【真题】项目管理任务分工表是（）的一部分。A.项目组织设计文件B.项目结构分解C.项目工作流程图D.项目管理职能分工【正确答案】A49.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分

18、开编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.上述A、B两种方法的综合运用【正确答案】D50.编制项目工作任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后()。A.确定项目管理的各项工作流程?B.分析项目管理合同结构模式?C.明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务?D.分析组织管理方面存在的问题【正确答案】C51.某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；由于发包人未能按合同约定支

19、付工程款，导致暂停施工10天；由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为()天。A.13B.15C.19D.27【正确答案】C52.【真题】施工安全技术保证体系中，不论是安全专项工程还是安全专项技术，首先应满足安全（）要求。A.限控技术B.保（排）险技术C.保护技术D.可靠性技术【正确答案】D53.根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般情况下，停止强噪声作业的时间是（）。A.晚9点到次日早4点之间B.晚11点到次日早4点之间C.晚12点

20、到次日早6点之间D.晚10点到次日早6点之间【正确答案】D54.反映企业中各工作部门之间的指令关系的组织工具应当是（）。A.工作流程图B.工作任务分工表C.项目结构图D.组织结构图【正确答案】D55.【真题】及时购买补充适用的规范，规程等行业标准的活动，属于职业健康安全体系运行中的()活动。A.信息交流B.执行控制程序C.文件管理D.预防措施【正确答案】C56.现场质量检查的方法中，实测法的手段可概括为（）。A.看、摸、敲、照B.靠、量、吊、套C.理化试验D.无损检测【正确答案】B57.单项隐患综合处理原则要求从五个方面安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性，五个方面是指（）。A

21、.人、天、料、法、环境B.人、机、技、法、环境C.人、机、料、法、环境D.人、机、料、法、气候【正确答案】C58.企业获准质量管理体系认证的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C59.根据建设工程质量管理条例第三十六条的有关规定，工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担（）。A.监督责任B.监理责任C.法律责任D.连带责任【正确答案】B60.某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元，措施费为直接工程费的6%，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为3.41%。则该工程的建筑安装工程总造价为()万元。A.8881B

22、.9135C.9447D.9495【正确答案】D61.确立工程成本核算程序，应按照企业（）的总体要求进行。A.基本核算程序B.会计核算程序C.财务核算程序D.业务核算程序【正确答案】B62.某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。A.119.75B.128.75C.114.25D.127,25【正确答案】C63.索赔报告的关键部分是()，其目的是说明自己具有索赔权，是索赔能否成立的关键。A.论证部分B.

23、总述部分C.索赔款项（或工期）计算部分D.证据部分【正确答案】A64.某建筑企业作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务，项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋，则该公司针对整个迁建工程项目制定的施工组织设计属于()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】C65.下列有关施工成本及成本管理的说法中，正确的是（）。A.直接成本是为施工设备、组织和管理施工生产的全部费用的支出B.间接成本是可以直接计入工程对象的费用C.成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部D.组织管理层应发挥现场生产成本控制中心的管理职能【正确答案】C66.【真题

24、】下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作流程图D.工作任务分工表【正确答案】A67.某公司计划编制施工组织设计，已收集和熟悉了相关资料，调查了项目特点和施工条件，计算了主要工种的工程量，确定了施工的总体部署，接下来应该进行的工作是()。A.拟定施工方案B.编制施工总进度计划C.编制资源需求量计划D.编制施工准备工作计划【正确答案】A68.专项应急预案是针对具体的()而制定的计划或方案。A.事故类别、危险源和潜在事件B.装置、场所、岗位C.潜在事件、紧急情况发生D.事故类别、危险源和应急保障【正确答案】D69.某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校

25、新校区的全部工程项目，针对其中的综合楼建设所编制的施工组织设计属于()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】B70.下列措施中，属于进度控制的技术措施的是（）。A.进度控制会议的组织设计B.利用网络方法编制工程进度计划C.承发包模式的选择D.更换施工机械【正确答案】D71.根据企业的人员素质、机械装备程度、技术和管理水平等情况编制的定额是()。A.行业定额B.地区定额C.企业定额D.临时定额【正确答案】C72.在工程项目开工前，（）接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文

26、件。A.质量监督机构B.建设行政主管部门C.政府主管部门D.国务院【正确答案】A73.采用施工总承包模式时，招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据，即施工图设计已经完成，施工总承包合同一般实行（）合同。A.总价B.单价C.成本加酬金D.成本加固定费用【正确答案】A74.【真题】关于施工平行承发包特点的说法，正确的是()。A.签订的合同越多，业主的责任与义务就越少B.业主直接管理所有的合同，管理风险小C.业主可以分次招标，每次招标工作量比较小，业主用于招标的时间较少D.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择【正确答案】D75.【真题】下列质量控制点的重点控制对象中，

27、属于施工技术参数类的是（）。A.水泥的安定性B.预应力钢筋的张拉C.砌体砂浆的饱满度D.混凝土浇筑后的拆模时间【正确答案】C76.实行施工总承包的建设工程,某分包工程发生生产安全事故，应由（）负责上报事故。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.监理单位【正确答案】B77.某工程采用单价合同，施工工程中承包人向发包人提交了已完工程量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是()。A.发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场?B.发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量?C.发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量?D.发包人单独对承包人返工重做的分项

28、工程计量【正确答案】A78.施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从（）的整体利益。A.设计单位B.总承包单位C.本施工企业D.本项目各参与方【正确答案】C79.不属于政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查内容的是（）。A.检查项目参与各方的质量保证体系建立情况B.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况D.审查项目建设行政审批手续是否齐全完备【正确答案】C80.下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定各类进度计划的审批程序B.选择合理的合同结构C.

29、选择工程承发包方式D.优化项目的设计方案或施工方案【正确答案】D81.对工程项目施工承担全面管理责任的是()。A.建设单位项目部B.施工企业法定代表人C.项目总监理工程师D.施工方项目经理【正确答案】D82.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制工作包括：定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；如有偏差，采取措施进行纠偏；收集施工进度实际值。下列选项中，正确的工作流程应为（）。A.B.C.D.【正确答案】D83.在下列各项工程中，需要直接编制单位工程施工组织设计的是（）。A.某市新建机场工程B.某城际高速公路（含公路、桥梁和隧道）C.某拆除工程定向爆破工程D.某小区的一栋楼房【正确答案】

30、D84.【真题】施工过程的质量控制中，项目开工前施工项目部应由()向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。A.项目技术负责人B.项目经理C.公司总工程师D.公司技术负责人【正确答案】A85.按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，可分为（）。A.重大事故、较大事故、一般事故、轻微事故B.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故C.轻伤事故、重伤事故、死亡事故D.轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故【正确答案】B86.根据建设工程施工现场管理规定，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。A.将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走B.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走C.将施工

31、垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理【正确答案】A87.工程项目建成后，不可能像某些工作产品那样可以拆卸或者解体来检查内在质量，所以工程项目质量控制应强调（）。A.质量验收B.施工方法的技术比选C.过程控制D.投入要素的质量控制【正确答案】C88.为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用支出，称为()。A.直接成本B.间接成本C.施工成本D.计划成本【正确答案】B89.下列有关施工合同索赔的表述正确的是（）。A.对于承包人向发包人的索赔要求，索赔文件应该交由业主审核B.业主可以向承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔C.业主不可以向承包商提出索

32、赔，承包商可以向业主提出索赔D.反索赔指的是业主向承包商提出的索赔【正确答案】B90.在建安工程价款动态结算的调值公式中，各成本要素系数与同定系数之和应（）。A.B.1C.=1D.1【正确答案】C91.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），施工项目墙体砌墙所用的砂子在运输过程中不可避免的损耗，应计入()。A.企业管理费B.二次搬运费C.材料费D.措施费【正确答案】C92.初步评审中发现投标报价的单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致时，应()。A.以总价为准B.以大写为准C.以单价为准，并应由投标人代表签字确认D.以单价为准，无需由投标人代表签字确认【正确答案】C93.

33、关于项目经理的职责，以下说法正确的是（）A.主持编制项目目标责任书?B.进行利益分配?C.参与竣工验收?D.组织项目的检查.鉴定和评奖申报工作【正确答案】C94.采用固定总价合同，承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。下列各项属于工作量风险的有（）。A.工程量计算错误B.漏报项目C.报价计算错误D.人工费上涨【正确答案】A95.针对承包的工程任务，合同跟踪以()等方面为对象。A.工程施工的质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少B.工程施工的质量、工程进度、成本的增加或减少C.工程施工的质量、工程数量、成本的增加或减少D.工程施工的质量、工程进度、工程环境、成本的增加或减

34、少【正确答案】A96.技术交底是保证质量的重要措施之一，项目开工前应由（）向承担施工任务的分包人进行书面技术交底A.项目负责人?B.项目技术负责人?C.质量部门负责人?D.监理工程师【正确答案】B97.某施工企业承揽了一项住宅楼施工项目，对项目的目标（如投资成本、进度和质量目标）进行分解。其目的是确定用于目标控制的（）。A.偏差值B.调整值C.计划值D.实际值【正确答案】C98.【真题】某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。A.3245.13B.3244.50C.3240.00D.3150

35、.00【正确答案】A99.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利这种调解形式属于()。A.行政调解B.法院调解C.民间调解D.仲裁调解【正确答案】C100.关于现场签证下列说法正确的是（）。A.承包人收到指令7天内提交现场签证报告B.发包人应在收到承包人的签证报告24小时内给予确认或提出修改意见C.完成合同以内的零星工作时，按计日工单价计算D.若发包人未签证同意，承包人可自行施工【正确答案】A二.多选题(共70题)1.项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括()。A.设计质量B.材料质量C

36、.设备质量D.行为质量E.环境质量【正确答案】ABCE2.【真题】建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有()。A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收E.经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用【正确答案】ABCD3.【真题】关于施工文件归档的说法，正确的有()

37、。A.施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档B.工程档案原件由建设单位保管C.监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查D.工程档案一般不少于两套E.归档可以分阶段分期进行【正确答案】CDE4.下列各选项中，关于安全检查的论述正确的是（）。A.安全检查的目的是为了清除隐患、防止事故、改善劳动条件B.通过安全检查可以发现工程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产C.安全检查内容包括查思想、查材料、查隐患、查整改、查事故处理等D.安全检查可分为日常性检查，专业性检查，季节性检查，节假日前后的检查，班组自检、互检、交接检查以及不定期检查等E.安全隐患的处理应按照“登记一整改

38、一复查一销案”的程序【正确答案】ABDE5.【真题】职业健康安全管理体系-规范(GB/T28001-2001)的构成要素有()。A.策划B.持续改进C.实施与运行D.检查纠正措施E.管理评审【正确答案】ACDE6.业主方项目管理的目标为（）。A.投资目标B.成本目标C.进度目标D.质量目标E.安全目标【正确答案】ACD7.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单计价主要有三种形式，其中的工程量清单综合单价不包括()。A.利润B.规费和税金C.措施项目费D.企业管理费E.一定范围内的风险费用【正确答案】BC8.下列各项中，属于质量管理八项原则的有（）。A.领导作用B.全

39、员参与C.持续改进D.过程方法E.与需方互利的关系【正确答案】ABCD9.网络计划中工作的自由时差是指该工作（）。A.最迟完成时间与最早完成时间的差值B.紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值C.与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值D.与所有紧后工作间间隔时间的最小值E.与其所有紧后工作自由时差与间隔时间和的最小值【正确答案】BD10.项目结构分解要考虑项目的特点、工程实施部署和拟采用的合同结构等方面的因素，有利于()。A.制定工作流程B.项目目标控制C.项目任务的实施D.绘制组织结构图E.项目任务的发包【正确答案】BCE11.下列属于项目目标动态控制组织措施的有()。A

40、.调整项目组织结构B.调整项目进度管理的方法C.强化合同管理D.调整项目管理职能分工E.调整项目管理班子人员【正确答案】ADE12.下列质量事故中属于社会、经济原因引起的质量事故的有（）。A.采用了不适宜的施工方法或施工工艺等引发质量事故B.施工单位或监理单位的质量管理体系不完善C.某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量D.严重的自然灾害等不可抗力的原因造成的质量事故E.在投标报价中恶意压低标价，中标后则采用随意修改方案或偷工减料等违法手段而导致发生的质量事故【正确答案】CE13.承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包

41、括（）等。A.最终的工程状况B.解决偏差的具体措施C.工程最终经济效益（利润）水平D.承包商将承担的后果E.双方争议的仲裁方法【正确答案】ACD14.【真题】关于施工管理职能分工的说法，正确的有()。A.管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的B.不同的管理职能可由不同的职能部门承担C.项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表D.管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理E.管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务【正确答案】BCD15.与施工总承包模式相比较，平行承发包模式的优点有()。A.平行承发包的工作程序比施工总承包模式更为简单B.以施工图设计为基础招标，投

42、标人进行投标报价较有依据C.可以实现边设计边施工，缩短建设周期D.符合质量控制上的他人控制原则，对业主的质量控制有利E.业主在合同管理与组织协调方面的工作量较小【正确答案】CD16.下列选项中，属于施工阶段监理工作主要任务的有（）。A.核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程B.审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量C.检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件D.审查施工组织设计E.参与设计单位向施工单位的设计交底【正确答案】ABC17.施工总承包管理模式与施工总承包模式在工作开展程序方面存在不同，具体体现在（）。A.施工总承包管理单位的招

43、标可以不依赖完整的施工图B.施工总承包管理单位的招标可以提前到项目尚处于设计阶段进行C.施工总承包单位可将工程实体化整为零，分别进行分包的发包D.施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期E.施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分【正确答案】ABDE18.下列有关成本核算的说法正确的有（）。A.施工项目成本核算的方法主要有表格核算法和会计核算法B.用表格核算法进行工程项目成本核算C.表格核算法的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好D.表格核算法的精度不高E.项目财务部门一般采用表格核算法【正确答案】ACD19.建筑安装工程费用的规费中，社会保险费包括（）。A.养老保险

44、费B.失业保险费C.财产保险费D.工伤保险费E.生育保险费【正确答案】ABDE20.【真题】下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有()。A.预应力结构张拉工程B.悬挑脚手架工程C.开挖深度超过5m的基坑支护工程D.大体积混凝土工程E.高达模板工程【正确答案】CE21.检验批的划分的主要依据是（）。A.楼层B.专业性质C.施工段D.工种E.材料【正确答案】AC22.材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的资源的数量标准，包括()。A.在运往工地过程中材料的损耗量B.直接使用在工程实体上的材料的净用量C.在施工操作过程中不可避免的材料损耗量D

45、.在施工现场出现的不合格材料的数量E.在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量【正确答案】BCE23.下列有关物资采购合同的表述，正确的有（）。A.进行建筑材料采购时，其包装物的回收办法可以采用押金回收或折价回收B.进行建筑材料采购时，其包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应C.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中，设备制造前，采购方支付设备价格的20%作为预付款D.建筑材料采购方逾期付款，应按同期银行同期贷款利息支付逾期付款利息E.进行建筑材料采购时，供货方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致【正确答案】ABE24.发生下列（）事项时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。A.

46、工程变更B.工程量清单缺项C.现场签证D.市场价格波动E.工程内容描述不符【正确答案】ABCD25.下列选项中，属于单位工程施工组织设计内容的有（）。A.工程概况与施工部署B.施工方案选择C.单位工程施工总平面图设计D.施工进度计划E.施工方法及施工机械选择【正确答案】BCD26.【真题】施工单位在建设工程档案管理中的职责包括()。A.配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作B.按照施工合同的约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作C.按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕D.及时将施工档案资料移交建设单位E.竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门【正确答案】ABCD27.

47、地铁工程可以分为车站工程和区间隧道工程。针对该项目的特点，进行项目结构分解应考虑的因素和原则有（）。A.考虑项目进展的总体部署B.考虑项目的组成C.结合项目管理的组织结构D.有利于工程竣工验收E.有利于项目目标控制【正确答案】ABCE28.建设项目信息管理部门的工作任务主要包括（）等。A.负责编制信息管理手册，并在项目实施中进行必要的修改和补充B.负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作C.负责信息处理工作平台的建立和运行维护D.负责工程档案管理E.负责项目现场管理【正确答案】ABCD29.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有（）。A

48、.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求B.发包人的原因造成工期延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.发包人的原因导致试运行失败的E.承包人遇到不利物质条件【正确答案】AB30.在用试验法进行质量检查中，需要进行现场试验的有（）。A.桩的静载试验B.下水管道的通水试验C.防水层的蓄水试验D.混凝土试块强度试验E.压力管道的耐压试验【正确答案】ABCE31.【真题】下列施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有()。A.开工条件检查B.工序交接检查C.材料质量检验报告检查D.成品保护的检查E.施工机械性能稳定性检查【正确答案】ABD32.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1

49、999-0201），发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单价或价格的情况有()。A.直接套用B.换算后采用C.部分套用D.参照其价格水平另行确定变更价格E.承发包双方重新协商变更价格【正确答案】ABC33.总进度纲要的主要内容包括项目实施的总体部署、总进度规划和()。A.确定里程碑事件的计划进度目标B.工程实施的条件分析C.各子系统进度规划D.工程实施的策划E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【正确答案】ACE34.企业通过职业健康安全管理体系的运行，作为实行事故控制开端的活动有()。A.危险源识别B.风险需求分析C.风险评价D.风险控制策划E.风险评审改进【正确答

50、案】ACD35.施工生产中计量控制的主要工作包括（）。A.投料计量B.施工测量C.施工机械设备数量计量D.监测计量E.施工人员数量计量【正确答案】ABD36.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。A.编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况属于组织措施的范畴B.管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式等C.风险管理属于进度控制管理措施的范畴D.在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析E.应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴【正确答案】ABCE37.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（）。A.统计核算只可以用货币计量B.统计核算需要利用会计核算资料和业务核算

51、资料C.业务核算的范围比会计、统计核算要广D.会计核算主要是价值核算E.业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施调整【正确答案】BCDE38.关于实施性施工计划作用的说法，正确的有（）。A.确定一个月度的资金需求B.确定施工作业的具体安排C.作为编制单位工程施工进度计划的依据D.论证施工总进度目E.确定里程碑事件的进度目标【正确答案】AB39.合理的进度计划应体现（）。A.资源的合理使用B.工作面的合理安排C.有利于提高建设质量D.有利于文明施工E.有利于不惜代价缩短建设周期【正确答案】ABCD40.横道图进度计划的缺点包括（）。A.工序（工作）之间的逻辑关系不易表达清楚B.

52、不能确定计划的关键工作C.计划调整的工作量较大D.计划调整只能用自动方式进行E.不能确定计划的关键线路【正确答案】ABCE41.下列关于施工定额的说法中正确的有（）。A.施工定额属于企业定额的性质B.施工定额是建设工程定额中的基础性定额C.施工定额以分部分项工程为研究对象D.施工定额以工序为研究对象E.施工定额是编制施工图预算的重要基础【正确答案】ABD42.我国执行的GB/T19001质量管理体系标准中，其质量管理原则包括（），A.领导作用B.持续改进C.推举代表参与D.管理的系统方法E.与供方互利的关系【正确答案】ABDE43.下列选项中，属于施工准备阶段监理工作的主要任务的有()。A.监

53、督施工单位严格执行合同B.参与设计单位向施工单位的交底C.审查施工单位选择的分包单位的资质D.检查和评价施工单位的工程自检工作E.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料【正确答案】BCE44.建设工程项目的实施阶段包括()。A.设计阶段B.招投标阶段C.可行性研究阶段D.施工阶段E.动用前准备阶段【正确答案】ADE45.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），分部分项工程综合单价应包含（）。A.企业管理费B.利润C.税金D.规费E.措施费【正确答案】AB46.下列关于施工方项目经理责任的表述中，正确的有()。A.应承担施工质量责任，对发生重大质量事故的项目经理必须依法严肃处

54、理B.应承担施工成本责任，对成本严重超支的项目经理必须依法严肃处理C.应承担施工安全责任，对发生重大安全事故的项目经理必须依法严肃处理D.应承担施工工期责任，对不按期竣工的项目经理必须依法严肃处理E.对施工承担全面管理的责任，实行项目经理负责制【正确答案】ACE47.环境管理体系的结构系统由方针、()五大要素构成。A.持续改进B.实施与运行C.检查和纠正措施D.策划E.管理评审【正确答案】BCDE48.【真题】下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有()。A.承包商管理人员的能力B.工程设计文件C.工程施工方案D.合同风险E.工程机械【正确答案】BCE49.【真题】项目目标动态控制过程中，属于事前控制内容的有()。A.分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素B.针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施C.定期进行目标计划值和实际值的比较D.发现目标偏离时采取纠偏措施E.分析目标偏离产生的原因和影响【正确答案】AB50.根据建设工程安全生产管理条例，下列建设工程活动中，属于特种作业的有（）。A.登高架设作业B.起重信号作业C.建筑外墙抹灰作业D.卫生洁具安装作业E.起重机械安装拆卸作业【正确答案】ABE51.【真题】施工组织设计的编制原则包括（）。