监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第89次）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第89次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第89次）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。A.19B.19.5C.21D.21.5【正确答案】A2.按建筑工程施工质量验收统一标准的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于()。A.单位工程B.分部

2、工程C.分项工程D.子分部工程【正确答案】B3.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】A4.委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收（）的单位参加。A.承担监理业务B.有对外经营权C.承担有关设计任务D.承担有关施工任务【正确答案】C5.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格B.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件C.发布招标公告、开标、审查

3、投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【正确答案】A6.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确【正确答案】C7.【真题】根据标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容是()。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【正确答案】D8.按照建设工程监理合同规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。A.向其他人泄露委托人申明的秘密B

4、.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工组织设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔【正确答案】C9.根据担保法，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单【正确答案】A10.【真题】承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC施工合同条件，承包商对此指示()。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【正确答案】D11.【真题】要约与要约邀请的共同特征是()。A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.

5、明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力【正确答案】C12.合同法律关系内容包括()。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果【正确答案】B13.招标人在填写发售时间时应满足不少于（）个工作日的要求，预审文件售价应当合理，不得以盈利为目的。A.3B.5C.7D.10【正确答案】B14.根据FIDIC施工合同条件，当已支付进度款累计金额，扣除（）达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.罚款B.后续支付的预付款和已扣留的保留金C.已扣留的保留金D.累计支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】B15.建设工程设计合同履行时，属于承包人责任的是（）。A

6、.按时提供勘察资料B.确定设计的范围和深度C.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作D.设计文件经上级主管部门审批后，在原定任务书范围内的必要修改【正确答案】D16.关于质押的表述中，不正确的是（）。A.质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征B.债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物C.质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿D.质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保【正确答案】A17.下列关于施工合同履行过程中工程分包的表述中，错误的是（）。A.工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务B.在

7、施工合同履行过程中承包人提出分包要求的，需经发包人的书面同意C.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意D.发包人控制工程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成【正确答案】A18.设计招标过程中，为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用（）。A.单独进行初步设计招标B.技术设计招标或监理单位招标C.技术设计招标或施工图设计招标D.施工图设计招标或单独进行初步设计招标【正确答案】C19.下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同

8、给发包人造成的损失C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理【正确答案】C20.定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B21.【真题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延

9、误和费用损失均由承包人承担【正确答案】A22.【真题】在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【正确答案】A23.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。A.自办理批准手续之日生效B.自办理登记手续之日生效C.依照其规定D.自依法成立时生效【正确答案】C24.FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于（）对施工过程中的控制。A.雇主B.承包商C.监理人D.工程师【正确答案】A25.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民

10、事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【正确答案】B26.下列选项中，不属于必须实行公开招标的是（）。A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【正确答案】A27.建设工程勘察合同（二）的委托工作内容仅涉及（）。A.岩土工程B.水文工程C.地质工程D.测量工程【正确答案】A28.某顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示

11、。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A29.施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经（）审核签字。A.项目经理和总监理工程师B.项目经理和施工单位有关负责人C.总监理工程师和施工单位有关负责人D.项目经理和专业监理工程师【正确答案】B30.施工企业提交的履约保函，

12、属于担保法规定的（）担保。A.留置B.定金C.质押D.保证【正确答案】D31.招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（）年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。A.3B.5C.6D.8【正确答案】D32.（）是工程施工合同的基础和框架。A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基本条款【正确答案】A33.关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是（）。A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席C.开标时，由投标人或其推选

13、的代表检验投标文件的密封情况D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.【正确答案】D34.债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为（）。A.抵押B.留置C.质押D.保证【正确答案】B35.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.12D.24【正确答案】B36.不能成为合同保证人的是（）。A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.学校【正确答案】D37.目前，（）项目的招投标，必须按照9部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文

14、件的规定执行。A.列入试点计划的工程建设项目B.工期在12个月以上的工程建设项目C.投资额达到一定标准的工程建设项目D.依法必须进行招标的工程建设项目【正确答案】D38.关于合同变更的叙述中，不正确的是（）。A.合同变更必须针对有效的合同B.协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同C.如果当事人对合同的变更约定不明确，视为已变更D.合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议【正确答案】C39.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.

15、不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【正确答案】D40.（）的招标文件应当根据标准设计施工总承包招标文件编制。A.工期不超过12个月B.技术相对简单C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目D.设计施工一体化的总承包项目【正确答案】D41.()是设计施工合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文件。A.合同协议书B.履约保函C.预付款担保D.专用条款【正确答案】A42.FIDIC土木工程施工合同条件规定，对工程师发布的（），承包商必须执行。A.书面指令B.口头指令C.无论是书面指

16、令还是口头指令D.承包商同意接受的指令【正确答案】C43.同一风险由不同的人识别，结果可能会有较人的差异。这表明风险识别具山.()。A.主观性B.个别性C.复杂性D.小确定性【正确答案】A44.【真题】材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【正确答案】C45.下列关于申请人资格的说法正确的是（）。A.招标人对申请人的资格要求应当限于招标人审查申请人是否具有独立订立合同的能力，是否具有相应的履约能力等B.主要包括申请人的资质、业绩、和标段三个方面C.资质要求由招标人根据项目特点和实际需要，明确提出申请人应

17、具有的最高资质D.对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最高要求【正确答案】A46.一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权()。A.宣布合同无效B.宣布合同可撤销C.请求人民检察院宣布合同无效D.请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同【正确答案】D47.监理合同履行过程中，“额外工作”是指（）。A.由于委托人原因，使监理工作延误，增加了延续时间B.由于承包人原因使承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间C.与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人完成的工作D.发生不可抗力导致施工被迫中断，不

18、可抗力消失后恢复施工前必要的监理准备工作【正确答案】D48.下列不属于卖方承担的伴随服务的是（）。A.运输B.安装C.技术援助D.供货【正确答案】D49.通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【正确答案】A50.【真题】施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。A.2B.5C.7D.12【正确答案】C51.【真题】在工程项目招投标

19、中，确定中标人的权利属于()。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【正确答案】A52.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的有（）。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【正确答案】B53.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有（），应收取相应的分包管理费。A.对分包工作内容的审查责任B.对分包工程的批准责任C.对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任D.对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任【正确答案】D54.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）。A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合

20、同履行过程中承包不违约的风险D.选择范围广【正确答案】D55.根据FIDIC施工合同条件的规定，保留金是按合同约定从（）中相应扣减的一笔金额。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程进度款【正确答案】D56.【真题】根据标准施工招标文件“投标人须知前附表”的目的是（）。A.列明“通用合同条款”B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素【正确答案】B57.施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是（）。A.战争B.动乱C.爆炸D.洪水【正确答案】C58.FIDIC施工合同条件规定，工程师接到承包商申请竣工

21、检验后的（）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】D59.根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是（）。A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C.施工图设计文件应满足省工省料的需要D.初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要【正确答案】D60.评标专家应从事相关专业领域工作满（）年并具有高级职称或者同等专业水平。A.5B.8C.10D.15【正确答案】B61.下列机电产品可以不进行国际招标的是（）。A.国外赠

22、送的机电产品B.一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C.产品生产商优惠供货，以产品合同估算价格的70%供货的机电产品D.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品【正确答案】C62.不利物质条件属于()应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】A63.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提

23、货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】B64.下列关于建设工程材料设备采购合同的分类，错误的是（）。A.按照标的物的不同，可以分为材料采购合同和设备采购合同B.按照履行时间的不同，可以分为即时买卖合同和非即时买卖合同C.即时买卖合同常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等D.按照订立方式的不同，可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同【正确答案】C65.【真题】关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()。A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投

24、标的条件【正确答案】A66.【真题】某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元t。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元t。该施工企业给供应商的钢材款应按()。A.4500元t计算并追加违约金B.4000元t计算并追加违约金C.4500元t计算D.4000元t计算【正确答案】C67.中标通知书()具有法律效力A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对投标人D.对招标人和中标人均不【正确答案】A68.【真题】某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。承包商按照工程师的指示采取

25、了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔。工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC施工合同条件，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【正确答案】D69.任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为（）。A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任【正确答案】D70.卖方每延误一周向买方交货和提供服务，其应交误期赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的（）计收。A.0.1%B

26、.0.5%C.1%D.10%【正确答案】B71.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】D72.按照FIDIC施工合同条件通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（）。A.受限额限制B.不超过中标的合同金额C.不受限额限制D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额【正确答案】C73.【真题】关于合同鉴证的说法，正确的是()。A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【正确答案】D74.【真题】下列解决建

27、设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【正确答案】D75.发包人不按约定支付预付款，承包人在约定预付时间（）d后向发包人发出要求预付的通知。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A76.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【正确答案】C77.【真题】根据FIDIC施工合同条件，保留金返还承包商的方式是（）。A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师

28、颁布履约证书后一次性返还【正确答案】A78.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁【正确答案】D79.以下不属于质量验收方法的是（）。A.物理试验B.化学实验C.观察法D.经验鉴别法【正确答案】C80.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告【正确答案】D81.（）是指法律关系主体有意识的活动，能

29、够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。A.法律规范B.事件C.行为D.形式【正确答案】C82.下列各项中，符合代理特征的是（）。A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理行为的民事责任由代理人承担D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿【正确答案】D83.建设工程监理合同通用条件规定“委托人”是指()。A.进行监理招标的一方B.监督监理招标的一方C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人【正确答案】D84.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为3

30、万元、定金为5万元。采购方依约支付了5万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D85.在FIDIC施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（）。A.清理施工现场B.工程维修C.施工收尾D.财务结算【正确答案】D86.【真题】下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【正确答案】C87.发包人在其所供应的材料设备到货前（）内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A88.某工程的大型设备通过国际招标采用

31、国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商【正确答案】A89.质押可以分为（）。A.权利质押和动产质押B.权利质押和不动产质押C.权利质押和信誉质押D.动产质押和不动产质押【正确答案】A90.甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与()签订分包合同。A.甲B.乙C.了D.甲和乙均可【正确答案】B91.招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修

32、改，应（）书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.立即中止招标活动B.在提交资格预审申请文件截止时间C.在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前D.在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前【正确答案】D92.建设工程质量管理条例颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益()。A.不再扣留质量保修金，只承担保修费用B.不再扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担C.扣留质量保修金，并承担保修费用D.扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担【正确答案】B93.在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指

33、数。A.14B.28C.42D.56【正确答案】C94.材料采购合同中，结算方式可以是现金支付、转账结算或异地托收承付。下列说法不正确的是()。A.现金结算只适用于成交货物数量少，且金额小的购销合同B.转账结算适用于同城市或同地区内的结算C.托收承付适用于合同双方不在同一城市的结算D.托收承付适用于合同双方在同一城市的结算【正确答案】D95.根据施工合同(示范文本)的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师未确认，承包人应该修改进度计划B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步

34、指示C.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任【正确答案】D96.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，在合同的计价方式中，（）是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单项价格合同【正确答案】A97.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【正确答案】A98.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按

35、图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C99.合同法律关系的客体不包括（）。A.物B.法人C.行为D.智力成果【正确答案】B100.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，未经（）同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.工程师B.发包人C.监理单位负责人D.勘察设计单位负责人【正确答案】B二.多选题(共70题)1.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划

36、应包括的内容有（）。A.施工作业的时间安排B.各施工阶段准备采用的施工方案C.各阶段准备投入的人员和设备数量D.分包商施工各阶段的安排计划E.指定分包商施工各阶段的安排计划【正确答案】ABE2.下列文件中，属于施工合同组成部分的有()。A.合同协议书B.中标通知书C.招标文件D.已标价的工程量清单E.规范及有关技术文件【正确答案】ABDE3.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【正确答案】ACDE4.材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，正确的是（）。

37、A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间关系C.资金计划D.人员配备E.市场供应情况【正确答案】ABCE5.采取公开招标方式进行设计招标时，应对（）进行审查。A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄【正确答案】ABD6.施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.承包人可以留置工程D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任【正确答案】BD7.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的

38、通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延【正确答案】ABCE8.下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有（）。A.不可抗力B.设计变更和工程量增加C.建设工程质量不合格D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h【正确答案】ABDE9.按照法律是否要求合同要具备一定形式和手续为标准，将合

39、同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.双务合同【正确答案】CD10.建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失和费用负责赔偿。A.地震、海啸、雷电B.飓风、台风、龙卷风C.风暴、暴雨、洪水D.火灾和爆炸E.可预料的以及被保险人可以法控制的物质损失或人身伤亡【正确答案】ABCD11.根据合同法的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有（）。A.合同本质对合同形式不作要求B.电子技术对合同形式的影响C.当事人对合同的形式不予重视D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.市场经济要求不应对合同形式进行限制【正确答案】ABDE12.下列对设计人员设计错误的处理，正确的是（）。A

40、.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款E.赔偿金累计总额应不超过设计费用【正确答案】ACD13.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（）。A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的所有股份、股票以及商标专用权、专

41、利权、著作权中的财产权可以质押【正确答案】BDE14.下列关于施工质量控制的说法正确的有（）。A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担【正确答案】AB15.【真题】按照建设工程施工合同（示范文本）对设计变更的规定，下列情况中属于设计变更的有()。A.减少合同中约定的工程量B.删减合同中约定的部分承包工作内容C.提高合同中约定的部分工程质量标准D.增加附加工作内容E.变更工

42、程有关部分的基线【正确答案】ABDE16.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（）。A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单【正确答案】BCDE17.要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须遵循的原则包括（）。A.公平合理地处理索赔B.诚实信用C.及时做出决定和处理索赔D.提交仲裁或诉讼解决E.尽可能通过协商达成一致【正确答案】ABCE18.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大【正确答案】AB19.材料采购

43、合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（）。A.手触B.金相试验C.拉伸试验D.压缩试验E.查，占、法【正确答案】BCD20.合同生效应当具备的条件有（）。A.意思表示真实B.不违反法律或者社会公共利益C.合同的生效必须附条件D.合同的生效必须附期限E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力【正确答案】ABE21.【真题】根据标准施工合同，履约担保的特点有（）。A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B.采用无条件担保方式C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响D.能降低发包人合同风险E.有助于加强发包人的履约责任心【正确答案】AB22.关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方

44、式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【正确答案】ACE23.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。A.合同法律关系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结【正确答案】ABC24.【真题】根据招标投标法，下列项目中，必须进行施工招标的有（）。A.某高速公路5km长的施工段B.联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目C.施工企业自

45、筹自建办公楼D.某公立三甲医院新院区项目E.需要采用专有技术的施工项目【正确答案】ABD25.合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括（）。A.物B.行为C.权利D.义务E.智力成果【正确答案】ABE26.下列选项中，属于可以终止委托监理合同的情形的是()。A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后D.暂停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知，在21天内没收到答复【正确答案】ADE27.根据建

46、设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，发包人应完成的工作有（）。A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验B.将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至通用条款约定地点，并保证施工期间需要C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底，通用条款内需要约定具体的时间E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用【正确答案】ABCE28.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。A.委托

47、人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】ADE29.【真题】根据FIDIC土木工程施工分包合同条件，工程师对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协商分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BD30.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的

48、四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的()。A.重心B.合同号C.目的港D.起吊点E.发货标记【正确答案】BCE31.【真题】关于大型工程设备采购招标中交货期的说法中，正确的是()。A.设备制造厂家生产计划是否合理B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标D.提前交货不考虑降价评标价E.投标资料表中规定的备品备件能否与主机设备同时交货【正确答案】BCD32.设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正确的有（）。A.实施所供货物的现场组装B.提供货物组装所需的工具C.为所供货物的每一适当的单台设备

49、提供详细的操作手册D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训E.该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务【正确答案】ABCD33.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定()。A.合同主体不变仍为甲、乙两公司B.甲公司需征得乙公司同意C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务【正确答案】BCDE34.合同履行过程中，行使后履行抗辩权应满足的条件为（）。A.合同中约定了履行的顺序B.应当先履行的对价给付是可能履行的义务C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当后履行的合同当事人的经营状

50、况严重恶化E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务【正确答案】ABCE35.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（）。A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标附有招标人不能接受的条件E.投标报价明显低于市场价格的【正确答案】BCD36.【真题】根据标准施工招标文件，关于综合评估法评估的说法，正确的有（）。A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专业要求的招标项目B.评标委员会按照评标办法所列分值构成和评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近

51、标底的优先D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【正确答案】ABE37.施工招标过程中，采用评标价法评标的，可以折算成价格的评审要素一般包括（）。A.标准值确定后，再按预先确定的规则，视各投标书的报价与标准值的偏离程度，计算各投标书的该项得分B.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，给予相应的补项，增加到报价上去C.技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值D.投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一E.投标书承诺的工期提前给项目可

52、能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值【正确答案】BCDE38.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，（）应当由发包方承担。A.发包方人员伤亡损失B.承包方人员损失C.承包方施工设备损坏的损失D.工程修复损失E.运至施工场地安装工程设备损失【正确答案】ADE39.下列关于发包人审查的说法错误的有()。A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人D.承包人应根据监理人的书面说明

53、，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意【正确答案】AB40.根据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，可以同时给予工期和费用补偿的情况包括（）。A.延误移交施工现场B.业主提前占用部分工程C.流行传染病导致工程停工D.不可预见的外界条件E.不可抗力造成的损害【正确答案】ADE41.FIDIC施工合同条件规定，变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，主要包括（）。A.承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的B.承包商

54、应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件C.在开始竣工检验之前，承包商应按照相关规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册D.承包商的文件必须符合相关规范和图纸的要求E.承包商的文件必须符合工程师的要求【正确答案】ABCD42.【真题】按照建设工程施工合同（示范文本）规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有()。A.隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检B.自检合格后，书面通知工程师验收C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工D.在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽E.隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上

55、签字，承包人可继续施工【正确答案】ABCE43.下列关于预付款担保的表述正确的是()。A.采用无条件担保形式B.担保期限自预付款支付给承包人起生效C.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款时担保期限终止D.标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式E.保函格式中无需保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则【正确答案】ABCD44.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()。A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时【正确答案】ABCE45.根