监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第76次）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第76次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第76次）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.第一阶段投标的实施方案允许附带报价B.两阶段招标必须采用公开招标C.第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”D.第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段【正确答案】C2.【真题】某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，

2、正确的是（）。A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款【正确答案】A3.设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（）。A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼【正确答案】D4.目前，（）项目的招投标，必须按照9部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件的规定执行。A.列入试点计划的工程建设项目B.工期在12个月以上的工程建设项目C.投资额达到一定标准的工程建设项目D.依法必须进行招标的工程建设项目【正确答案】D5.标准施工招标文件分卷组成中，图纸属于（）。

3、A.第一卷B.第二卷C.第三卷D.第四卷【正确答案】B6.某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿B.合同有效，但货款应由采购员承担C.合同无效，A企业可能退货D.合同有效，货款应由A企业支付【正确答案】D7.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【正确答案】B8.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙

4、企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B9.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工（）。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责【正确答案】A10.下列关于合同法律关系的表述，错误的是（）。A.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质B.合同法律关系的主体可以

5、是自然人、法人、其他组织C.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素D.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系【正确答案】A11.【真题】根据建设工程勘察合同（示范文本），若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【正确答案】A12.美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本不适用于（）。A.非传统模式B.CM式C.设计-建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A13.施工预付款担保都是采用由（）的方式提供。A.银行出具保函B.担保公司出具保函C.银行以现金D.担保公

6、司以现金【正确答案】A14.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应（）。A.要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.中止合同并要求甲公司退货D.换货后要求甲公司支付电视机货款【正确答案】A15.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A.单价计算结果与总价不一致B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C.投标人业绩超出招标文件的要求D.无法定代表人的签

7、字和盖章【正确答案】D16.某顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A17.根据招标投标法实施条例，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。A.标底只能作为评标的参考B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接

8、近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据【正确答案】A18.工程施工合同文本的条款规定，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与（）通过协商确定的二元管理模式。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】B19.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，发包人应完成的工作不包括（）。A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用D.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干

9、道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要【正确答案】A20.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人负责采购材料设备的，应在材料设备到货前（）h通知工程师共同进行到货清点。A.12B.48C.24D.72【正确答案】C21.中外合资、合作、外商独资的建设工程，工程建设监理的费用按照（）。A.监理工程概预算的百分比计收B.参与监理工作的年度平均人数计算C.工程所在地的标准计收D.国际标准协商确定【正确答案】D22.【真题】根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【正确答案】A23

10、.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多【正确答案】A24.【真题】关于合同转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【正确答案】A25.下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是（）。A.以标底作为报价评定标准时

11、，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力【正确答案】B26.（）是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。A.收货人B.价格C.目的港D.尺寸【正确答案】B27.承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】C28.下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试

12、车的说法中，不正确的是（）。A.安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车B.承包人应在试车前48h内向工程师发出要求试车的书面通知C.试车记录由发包人准备D.试车合格，工程师在试车记录上签字【正确答案】C29.中标通知书()具有法律效力A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对投标人D.对招标人和中标人均不【正确答案】A30.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议【正确答案】D31.【真题】根据标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容是()。A.形式评审B

13、.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【正确答案】D32.材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。A.化学实验B.理论换算法C.物理实验D.经验鉴别法【正确答案】A33.资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于（）。A.技术难度较大B.投标人数量多C.标准化项目D.公开招标【正确答案】C34.受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，（）。A.该承诺为无效承诺，不发生法律效力B.该承诺为有效承诺，自承诺做出起发生法律效力C.除非要约人及时通知受要约人不因承诺超过期限而接受该承诺，否则承

14、诺无效D.除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效【正确答案】D35.【真题】在施工招标投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【正确答案】B36.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程具备竣工验收条件的，应由承包人向（）提出申请，并递交完整的竣工资料。A.总监理工程师B.工程质量监督机构C.发包人D.建设行政主管部门【正确答案】C37.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的有（）。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【正确答案】B38.设计人配合施工工作的要求，一般

15、包括（）。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.处理有关设计问题C.参加所有隐蔽工程部位验收D.参加竣工验收【正确答案】C39.建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为（）。A.交货期B.投标价C.设备性能D.生产能力【正确答案】B40.【真题】某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()。A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【正确答案】C41.【真题】根据标准设计施工总承包合

16、同，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。A.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【正确答案】B42.施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是（）。A.战争B.动乱C.爆炸D.洪水【正确答案】C43.【真题】根据标准施工合同，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。A.投标函合同协议书通用合同条款B.投标函通用合同条款合同协议书C.合同协议书投标函通用合同条款D.合同协议书通用合同条款投标函【正确答案】C44.根据建设施工合同（示范文本），()表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程

17、移交C.竣工结算D.结清单生效【正确答案】D45.甲、乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据合同法的规定，该合同为（）合同。.A.有效B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销【正确答案】B46.FIDIC(施工合同条件适用于（）工程采用单价合同的承包方式。A.小型复杂B.小型简单C.大型简单D.大型复杂【正确答案】D47.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【正确答案】A48.关于要约的表述中，不正确的是（）。A.要约必须是特定人的意思表示B.要约必须是以缔结合同为目的C.要约必

18、须具备合同的一般条款D.要约必须由相对人承诺，且相对人必须为不特定的多数人【正确答案】D49.工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（）。A.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔意向通知必须在28d内提交【正确答案】D50.工程师有权处理的索赔是()。A.承包商依据合同条款提出的索赔B.承包商依据其他法律文书提出的索赔C.承包商提出的道义索赔D.承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿【正确答案】A51.【真题】关于

19、必须招标项目的说法，正确的是（）。A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【正确答案】C52.【真题】根据标准施工合同，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【正确答案】C53.在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予

20、了书面解答，则该解答()。A.应发给全体投标人，但不必说明问题来源B.只对该投标人有效C.应发给全体投标人，并说明问题来源D.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人【正确答案】A54.【真题】标准资格预审文件组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【正确答案】A55.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师【正确答案】C56.下列各项中，符合代理特征的是（）。A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为B.代理人以自己的名义实施

21、代理行为C.代理行为的民事责任由代理人承担D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿【正确答案】D57.【真题】根据标准设计施工总承包合同，变更管理正确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令【正确答案】C58.FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于（）对施工过程中的控制。A.雇主B.承包商C.监理人D.工程师【正确答案

22、】A59.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机设备损坏及停工损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】B60.不属于约定质量标准的一般度则的是（）。A.按企业颁布的企业标准执行B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行【正确答案】A61.根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C62.【真题】

23、建设工程设计合同(示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【正确答案】A63.运输货物时的运输合同的客体是（）。A.被运货物B.运输行为C.运输费用D.运输工具【正确答案】B64.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法【正确答案】A65.根据合同法的规定，合同变更的必要条件是（）。A.互惠互利B.协商一致C.变更合同主体D.变更合同内容【正确答案】B66.【真题】关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。A.代理

24、人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【正确答案】B67.【真题】某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元t。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元t。该施工企业给供应商的钢材款应按()。A.4500元t计算并追加违约金B.4000元t计算并追加违约金C.4500元t计算D.4000元t计算【正确答案】C68.按照

25、FIDIC施工合同条件规定，承包商施工期的截止时间为（）。A.颁发履约证书日B.颁发工程接收证书日C.协议书中约定的竣工日D.工程接收证书注明的竣工日【正确答案】D69.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（)。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【正确答案】A70.建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则（）。A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带

26、责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的【正确答案】D71.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商【正确答案】A72.【真题】关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()。A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件【正确答案】A73.任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务

27、而应当承担的法律责任称为（）。A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任【正确答案】D74.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】C75.【真题】标准施工合同中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更

28、和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【正确答案】D76.监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（）。A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期【正确答案】D77.()是设计施工合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文件。A.合同协议书B.履约保函C.预付款担保D.专用条款【正确答案】A78.【真题】技术复杂的项目可分两阶

29、段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C79.FIDIC施工合同条件规定，争端裁决委员会一般由（）名成员组成。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C80.2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A.2010年2月10日B.2011年7月10日C.2011年2月10日D.20

30、12年7月10日【正确答案】B81.下列合同中，属于从合同的是（）。A.买卖合同B.借款合同C.担保合同D.运输合同【正确答案】C82.发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间（）。A.不可顺延B.可顺延2天C.可顺延3天D.可顺延6天【正确答案】D83.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为()。A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【正确答案】C84.【真题】标准设计施工总承包合同中的价格清单是指（）。A.发包人依据设计图纸概算量提出的工

31、程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成【正确答案】C85.发包人在其所供应的材料设备到货前（）内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A86.对现场交货的到货数量验收的方法不包括（）。A.经验鉴别法B.衡量法C.查点法D.理论换算法【正确答案】A87.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素。A.投标价B.交货期C.运输费D.寿命残值【正确答案】D88.监理人首先应争取通过与发包人和承

32、包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立【正确答案】B89.FIDIC施工合同条件规定，合同工期的（）作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。A.测量和估价B.时间界限C.变更和调整D.竣工检验【正确答案】B90.如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函()个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书

33、面确认。A.2B.3C.4D.5【正确答案】A91.根据FIDIC施工合同条件的规定，在引起承包人损失的事件中，承包人仅可索赔工期的是（）。A.业主提前占用工程B.非承包人原因检验导致施工的延误C.施工中遇到文物和古迹D.异常不利的气候条件【正确答案】D92.根据标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.该笔款项在合同履行阶段一定发生C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容包括计日工【正确答案】D93.风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。A.风险识别和风险评价都是定性的B.风险识别和风险

34、评价都是定量的C.风险识别是定性的，风险评价是定量的D.风险识别是定量的，风险评价是定性的【正确答案】D94.下列关于施工专业分包合同的订立说法不正确的是()。A.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同(包括承包工程的价格)的副本或复印件。B.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系C.在专用条款内需约定承包人为分包工程的实施提供的机械设备和设施，以及费用的承担D.在分包合同专用条款内列明向分包人提供图纸日期和套数，以及分包人参加发包人组织图纸会审的时间。【正确答案】A95.【真题】根据FIDIC施工合同条件，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10时，开始从后续的工

35、程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】D96.监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C97.施工合同履行过程中，工程师不能按时参加试车，须在开始试车前（）以书面形式向承包人提出延期要求。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A98.【真题】根据FID

36、IC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【正确答案】D99.【真题】某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【正确答案】B1

37、00.下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包。B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策。C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的主要风险。D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施。【正确答案】C二.多选题(共70题)1.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括（）。A.各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的计划等B.实施工程的进度计划C.保证计划实施的说明文件D.每

38、个指定分包商施工各阶段的安排E.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间【正确答案】BCDE2.【真题】在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告【正确答案】ABDE3.材料、通用型设备采购招标，应当具备的条件包括（）。A.项目法人已经依法成立B.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案C.有相应资

39、金或者资金来源已经落实D.资金来源正在落实中E.能够提出货物的使用与技术要求【正确答案】ABCE4.对于工程分包，叙述正确的有()。A.发包人向分包人支付各种工程款项B.工程分包可解除承包人的责任和义务C.主体工程的施工任务不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意【正确答案】CD5.按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证【正确答案】ACD6.保险合同分为（）。A.人身保险合同B.财产保险合同C

40、.建筑工程一切险合同D.安装工程一切险合同E.人身意外伤害险合同【正确答案】AB7.勘察投标书主要评审的方面包括（）。A.勘察方案是否合理B.勘察技术水平是否先进C.勘察进度快慢D.各种所需勘察数据能否准确可靠E.报价是否合理【正确答案】ABDE8.工程师在()方面认为有必要时发布变更指令。A.任何工作质量B.特性的变更C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用超过他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程【正确答案】ABCD9.下列可以作为抵押物的财产有（）。A.房屋B.机器C.耕地D.医院E.学校【正确答案】AB10.供货方的运输责任主要涉及()。A.产品质量缺陷B

41、.包装责任C.逾期付款D.发运责任E.数量短缺责任【正确答案】BD11.下列选项属于委托代理关系终止的是（）A.代理期间届满或者代理人事项完成B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为被代理人或者法人终止E.监护关系消灭【正确答案】ABCD12.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（）。A.施工作业的时间安排B.各施工阶段准备采用的施工方案C.各阶段准备投入的人员和设备数量D.分包商施工各阶段的安排计划E.指定分包商施工各阶段的安排计划【正确答案】ABE13.【真题】根据FIDIC施工合同条件，工程师只批准

42、工期顺延而不给经济补偿的有（）。A.延误发放图样B.延误移交施工现场C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示E.由于传染病的影响而暂时停止的施工【正确答案】CDE14.担保活动应当遵循的原则有（）。A.诚实信用B.公正C.平等D.公平E.自愿【正确答案】ACDE15.对无权代理行为，被代理人有（）。A.撒回权B.追认权C.催告权D.拒绝权E.代理权【正确答案】BD16.下列对设计人员错误的处理正确的是（）A.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，应免收直接受损失部分的设计费C.损失严

43、重的，应向发包人支付赔偿金额D.赔偿金额累计总额不超过设计费用E.范本中规定赔偿责任按实际损失的百分率计算，写入相关条款【正确答案】BCE17.建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有()。A.保护竣工未交付工程B.向工程师提供工程进度计划C.办理环境保护手续D.组织图纸会审E.办理施工许可手续【正确答案】DE18.下列关于美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本的说法正确的有（）。A.施工合同通用条件（A201）是施工期间所涉及各类合同文件的基础B.A系列：雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本C.B系列：雇主与建筑师之间合同的文本

44、D.B系列：建筑师与专业咨询机构之间合同的文本E.D系列：建筑师行业的有关文件【正确答案】ABCE19.【真题】根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【正确答案】ACDE20.【真题】根据FIDIC施工合同条件，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定B.承包商对指

45、定分包商的违约不承担责任C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容【正确答案】BDE21.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.高空作业工程E.深水作业工程【正确答案】ABC22.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。A.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程【正确答案】CDE23.下列关于简明

46、标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的说法，错误的有（）。A.简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月的工程B.简明标准施工招标文件适用于大中型项目C.标准设计施工总承包招标文件不适用于设计施工一体化的总承包项目D.标准设计施工总承包招标文件共七章E.对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审【正确答案】BC24.投保了“建筑工程一切险”的项目，其担保期限终止日描述正确的是()。A.工程所有人对部分或全部工程验收合格发生较早时B.工程全部竣工日C.工程所有人实际占用部分或全部工程较早时D.保险单明细表中列明的建筑期保险终止日E.工程保修期结束日【正确答案】ACD25.根据FI

47、DIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，可以同时给予工期和费用补偿的情况包括（）。A.延误移交施工现场B.业主提前占用部分工程C.流行传染病导致工程停工D.不可预见的外界条件E.不可抗力造成的损害【正确答案】ADE26.保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.意外事故E.维修保养费用【正确答案】ACE27.按照建设工程施工合同的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.现场勘查C.组织设计交底D.编制施工实施计划E.约定开工时间【正确答案】ACE28.合同鉴证应当审查的主要内容有（）。A.不真实、不合法的合同B.不能即时鉴

48、证，而当事人又不能等待的C.当事人提供的申请材料不齐全，经告知后补正的D.有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的E.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的【正确答案】ABDE29.在下列()情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释B.暂停监理业务期限已超过三个月C.暂停监理业务期限已超过半年D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E.因不可抗力导致合同履行暂停【正确答案】AC30.设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现在（）。A.招标费用不同B.评标原则不同C.招标文件的内容不同D

49、.对投标书的编制要求不同E.开标形式不同【正确答案】BCDE31.【真题】根据标准施工合同，暂列金额的主要特点有（）。A.用于支付签订了协议书时尚未确定的工程设备款B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【正确答案】ABDE32.【真题】关于缔约过失责任的说法，正确的有（）。A.缔约过失责任是违约责任的一种B.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任E.违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任【正确答案】BD33

50、.材料采购合同的采购包括（）。A.用于建筑和土木工程领域的各种材料B.用于建筑设备的材料C.安装于工程中的设备D.在施工过程中使用的设备E.电线、水管【正确答案】ABE34.承担违约责任的方式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.恢复名誉【正确答案】ABCD35.编制设计要求文件应兼顾的事项有（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.现代性E.经济性【正确答案】ABC36.【真题】根据标准设计施工总承包合同，关于承包人的说法，正确的有()。A.总承包合同的承包人必须是联合体B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系D.承包

51、人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容【正确答案】BDE37.【真题】中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有()。A.招标代理机构B.招标人C.评标委员会D.中标人E.未中标的投标人【正确答案】BD38.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人在复核“发包人要求”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增加，由发包人承担责任的有（）。A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对项目生产工艺的要求错误【正确答案】ABDE39.下列对可更正的错误表述正确的有（）。A.若单价计算的结果

52、与总价不一致，以单价为准修改总价B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受【正确答案】ABCD40.根据建设工程材料设备采购合同，供货方不能按期交货的行为可以分为（）。A.交货数量与合同不符B.延期交货C.逾期交货D.提前交货E.交货质量不符【正确答案】CD41.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有（）。A.工程通过竣工检

53、验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日D.工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工【正确答案】ABCD42.【真题】招标代理机构应具备的条件有()。A.招标代理业务B.编制招标文件的能力C.从事招标

54、代理业务的营业场所D.可以作为评标委员会人选的专家库E.专业齐备的评标专家【正确答案】BCDE43.工程师对分包工程的管理职责有()。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.审查分包工程的质量D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BCD44.【真题】根据标准施工合同，承包人的施工安全责任有()。A.赔偿工程对土地占有所造成的第三者财产损失B.编制施工安全措施计划C.制定施工安全操作规程D.配备必要的安全生产和劳动保护措施E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失【正确答案】BCD45.根据九部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件的规定，项目招标人在编制施工招标资格预审文件时，对（）必须不加修改地引用，不能针对项目情况作修改。A.申请人须知B.申请人须知前附表C.资格审查办法D.评标办法E.技术标准和要求【正确答案】AC46.建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括（）。A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼