二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化训练卷含答案（第92套）

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化训练卷含答案（第92套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化训练卷含答案（第92套）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.根据最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【正确答案】D2.安装工程一切险的除外责任不包括（）。A.因设计错误引起的保险财产本身的损失B.由于超负荷造成电气设备本身的损失C.由于自然灾害导致调试过程中产生的经济损失D.由

2、于施工用机具失灵造成的本身损失?【正确答案】C3.工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准，下列说法正确的是()。A.国家标准属于强制性标准B.行业标准属于强制性标准C.地方标准属于推荐性标准D.国家标准包含强制性标准【正确答案】D4.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（）。A.25%B.80%C.35%D.75%【正确答案】A5.承包人在工期可以顺延的情况发生后（）内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A.7天B.14天C.15天D.28天【正确答案】B6.在下列选项中，抵押权自抵押合同生效时设立的是（）。A.建设用地使用权B.交通运输工具C.海域使用权D.正

3、在建造的建筑物【正确答案】B7.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是()。A.建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位，是保证工程质量的前提B.建设单位可根据工程特点合理划分标段，肢解分包工程C.勘察、设计、施工、监理任务的法宝，必须采用公开招标方式D.为确保工程质量，重要设备、材料的采购可直接发包给特定生产厂商【正确答案】A8.关于仲裁协议的效力，下述说法错误的是()。A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请

4、求仲裁委员会作出决定【正确答案】D9.有关调解与和解，下列说法正确的是（）。A.达成和解协议的，必须撤回仲裁申请B.达成和解协议的，撤回仲裁申请后不得反悔C.仲裁庭可以强制调解D.仲裁庭制作的调解书具有法律效力【正确答案】D10.依据大气污染防治法，下列说法错误的是()。A.向大气排放粉尘的排污单位，应当采取除尘措施B.严格限制向大气排放含有有毒物质的废气和粉尘C.运输能够散发有毒有害气体的，必须采取密闭措施或者其他防护措施D.在城市市区进行建设施工的单位，必须采取防治扬尘污染的措施【正确答案】A11.【真题】超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A.提起诉讼B.提出请求C.主张

5、权利D.自愿履行【正确答案】D12.某建设工程按规定于2020年6月1日办理了开工报告审批手续，但因故一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。A.向发证机关申请延期B.报批准机关核验开工报告C.重新办理开工报告批准手续D.改办施工许可证【正确答案】C13.开工报告审查的主要内容不包括（）。A.保证工程质量和安全的具体措施B.投资项目市场预测C.设计图纸是否满足施工要求D.现场条件是否具备“三通一平”等要求【正确答案】A14.建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向()请假。A.工程项目的建设单位B.建筑施工企业总经理C

6、.建筑施工企业总工程师D.建筑施工企业主管副总经理【正确答案】A15.【真题】下列争议中，受仲裁法调整的是（）。A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【正确答案】D16.【真题】关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()。A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收【正确答案】B17.建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地不包括()。A.施工

7、行为地B.合同纠纷发生地C.合同签订地D.发包人或承包人住所地【正确答案】B18.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆装方案、制定安全施工措施的，责令限期改正，处()的罚款。A.1万元以上2万元以下B.2万元以上5万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上20万元以下【正确答案】C19.建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过()个月。A.3B.4C.5D.6【正确答案】A20.【真题】下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点、和方式D.当事人的名称【正确答案

8、】B21.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A.3B.5C.7D.15【正确答案】D22.工程建设活动，必须执行强制性标准。该规定具体含义是指（）。A.工程建设中不能约定采用推荐性标准B.工程建设活动不得违反强制性标准C.工程建设中的新技术新工艺新材料，不符合现行强制性标准规定的，不得采用D.工程建设中，只有我国强制性标准未作规定的，才允许采用国际标准或国外标准【正确答案】B23.施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利

9、属于()。A.处分权B.占有权C.用益物权D.担保物权【正确答案】C24.根据劳动合同法，下列劳动合同无效的是（）A.由用人单位提供的格式劳动合同B.未明确规定合同期限的劳动合同C.自用工之日起一年内未与劳动者签订书面合同D.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同【正确答案】D25.建筑节能工程验收重点是检查建筑节能工程（）是否满足设计及规范要求。A.成本?B.规模?C.效果?D.性质?【正确答案】C26.合同中的下列免责条款有效的是（）。A.受法律约束力的条款B.造成对方人身伤害的C.因故意行为造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的【正确答案】A27.施工单位与建设单

10、位订立施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由（）负责A.建设单位?B.施工单位?C.分包单位?D.工程监理单位【正确答案】B28.工程监理单位的下列行为中，属于建设工程质量管理条例允许的是()。A.允许其他工程监理单位借用本单位资质承担工程监理业务B.借用其他工程监理单位资质承担工程监理业务C.将已中标的工程监理业务转让给具备相同资质的其他工程监理单位D.在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【正确答案】D29.关于中标的表述中，不正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书C.中标通知书对招标人和中标

11、人具有法律效力D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任【正确答案】A30.特级资质的建筑施工总承包单位，相应配备的专职安全生产管理人员应不少于（）人。A.2人B.3人C.5人D.6人【正确答案】D31.【真题】多名劳务作业人员与劳务分包企业发生劳动争议时，劳动仲裁委员会对案件所实行的体制是()。A.一案一庭制B.多案一庭制C.一案多庭制D.多案多庭制【正确答案】A32.甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元，约定2012年4月1日还款。但到2012年5月1日，甲仍未还钱。2012年6月3日乙向甲要账，并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()

12、。A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间【正确答案】A33.关于买卖合同的法律特征，下列表述错误的是（）。A.买卖合同是一种转移财产所有权的合同B.买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的C.在买卖合同中，买方和卖方的权利与义务是对应的D.买卖合同的标的物是作为一般等价交换物的货币【正确答案】D34.节约能源法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由()责令限期改正;逾期不改正的，处1万元以上5万元以下罚款。A.产品质量监督部门B.建设主管部门C.县级以上人民政府D.发证机关【正确答案】A35.【真题】在招标投

13、标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。A.及时书面告知招标人B.撤回投标C.提高投标保证金额D.撤销投标【正确答案】A36.下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是()。A.出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担B.标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担C.出卖人未按规定交付标的物单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移D.标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利【正确答案】D37.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，在试用期内，甲公司对王某（）。A

14、.不得解除劳动合同B.支付的工资不得低于合同约定的工资C.发给王某的工资不得低于单位所在地的最低工资标准D.工资不得低于本单位最低档工资【正确答案】C38.根据招标投标法及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是()。A.投标人的报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人【正确答案】A39.甲乙两施工单位组成联合体中标，双方约定如出现质量问题各自承担50%的责任，后由于甲公司原因导致工程出现质量问题而给

15、建设单位带来了损失，建设单位要求索赔20万元，则下列说法正确的是（）。A.由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担责任【正确答案】C40.【真题】在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（）。A.进行判决B.强制执行C.留置送达D.重新调解【正确答案】A41.在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位（）。A.可以随时解除劳动合同B.必须解除劳动合同C.可以解

16、除合同，但应当提前30日通知劳动者D.不得解除劳动合同【正确答案】A42.执行程序，是指人民法院的执行机构依照法定的程序，对（）的法律文书。以国家强制力为后盾，依法采取强制措施，迫使具有给付义务的当事人履行其给付义务的行为。A.裁决书B.生效的并具给付内容的法律文书C.法院的判决书D.生效的仲裁裁决书【正确答案】B43.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合

17、同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【正确答案】D44.张某在某建筑公司工作，在合同尚未期满时欲与用人单位解除劳动合同，则张某应该以书面形式提前通知用人单位的时间是()。A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D45.施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款（）的罚款。A.2%以下B.2%以上4%以下C.3%以上4%以下D.4%以上以上【正确答案】B46.关于无效合同的说法，正确的有（）。A.无效

18、合同不具有违法性B.具有不可履行性C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力D.无效合同自确认为无效时不具有法律效力【正确答案】B47.【真题】仲裁的保密性特点体现在它以()为原则。A.不开庭审理B.不允许代理人参加C.不公开审理D.不允许证人参加【正确答案】C48.下列有关设计文件技术交底的说法，符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.在报审施工图文件前，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件B.在报审施工图文件同时，设计单位应当向建设单位简要说明该施工图设计文件C.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件D.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向建设单

19、位详细说明该施工图设计文件【正确答案】C49.违反有关危险废弃物污染环境防治的规定，不按规定缴纳危险废物排污费的，处危险废物排污费金额（）罚款。A.23倍B.25倍C.1倍以上2倍以下D.1倍以上3倍以下【正确答案】D50.按照建筑业企业资质管理规定，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件且逾期不改的，其资质证书将被()。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【正确答案】A51.按照注册建造师执业工程规模标准规定（试行）的规定，二级注册建造师执业的工程规模标准不包括()。A.12层以上的房屋建筑工程B.高度50米以上的建筑物或构筑物C.单跨跨度21米以上的房屋建筑工程D.单体建筑面积3万平方米

20、以上的房屋建筑工程【正确答案】D52.某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲乙承担连带赔偿责任C.实际施工造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【正确答案】B53.某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8

21、4小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A.2012年11月7日B.2012年11月14日C.2012年11月21日D.2012年11月28日【正确答案】B54.对于工程出现的质量问题或质量缺陷，其返修费用和造成损失的承担人是()。A.施工方B.建设方C.设计方D.责任方【正确答案】D55.根据建设项目环境保护管理条例的规定，需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自()之日起3个月内，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A.提交建设工程竣工验收申请B.提交环境保护设施竣工验收申请C.建设项目投入试生产D.建设项目竣工验收【正确答案】C

22、56.【真题】仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达对方时D.经双方当事人签收时【正确答案】D57.【真题】关于履约保证金的说法，正确的是（）A.中标人必须缴纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表达D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【正确答案】D58.甲诉讼乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议，关于本案，下列哪一说法是正确的()。A.当事人无权向法院申请撤诉B.因当事人已达成和解协议，法院应当裁定终结诉讼程序C.当事人可以申请法院依和解协议内容制作

23、调解书D.当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书【正确答案】C59.关于投标有效期的说法，正确的是（）。A.招标人要求延长投标有效期的，投标人无权拒绝B.投标人同意延长投标有效期的，可以修改投标文件的实质性内容C.投标有效期内，投标文件对招标人和投标人均具有合同约束力D.投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算【正确答案】D60.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。A.安全生产法B.建筑业企业资质管理规定C.工程建设项目施工招标投标办法D.安全生产许可证条例【正确答案】D61.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A

24、.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D62.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同【正确答案】A63.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的()。A.20%B.25%C.30%D.40%【正确答案】C64.根据建设工程质量管理条例关于质量保修制度的规定，屋面防

25、水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。A.6个月B.12个月C.36个月D.60个月【正确答案】D65.下列关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A.行政行为具有不可裁量性B.行政行为的主体是法定的C.实施行政行为具有单方意志性D.行政行为多属于无偿行为【正确答案】A66.授予专利权的条件中，不属于发明和实用新型专利权条件的是()。A.新颖性B.创造性C.适于工业应用D.实用性【正确答案】C67.某建筑施工企业制订了如下安全生产教育培训工作制度，其中不符合法律规定的有()。A.对全体管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的人员，不得竞聘上岗B

26、.项目经理必须经有关主管部门考核合格C.登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗D.采用新技术新工艺时，应对作业人员进行专门安全培训【正确答案】C68.【真题】甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。A.请求甲双倍返还定金8万元B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元D.请求甲支付违约金6万元【正确答案】B69

27、.李某是某施工单位项目负责人，为了全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患，其每月带班生产时间不应少于本月施工时间的()。A.30%B.50%C.60%D.80%【正确答案】D70.王某应聘到某施工单位，签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，王某拟解除劳动合同。下列做法正确的是()。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【正确答案】C71.建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。A.总则、分则、附则B.总则、通用条件、专

28、用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款D.总则、正文、附件【正确答案】C72.张先生骑自行车路过一条正在修理的路段时，掉进一个没有设置明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了身体多处受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是()。A.张先生与建设单位B.施工单位C.张先生与施工单位D.张先生本人【正确答案】B73.某材料供应商不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担的责任是（）。A.侵权责任B.违约责任C.刑事责任D.行政责任【正确答案】B74.根据劳动法的规定，下列符合对女职工特殊保护规定的是()。A.

29、不得安排女职工从事有毒有害作业B.不得安排女职工从事低温、冷水作业C.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动【正确答案】C75.下列选项中，不属于施工单位防火检查内容的是()。A.消防水源情况B.灭火器材配置情况C.基坑围护情况D.用电有无违章情况【正确答案】C76.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期限的天数是()。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D77.按照建设工程价款结算暂行办法规定，发包人在收到承包人支付

30、工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取的处理方式是()。A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿【正确答案】D78.下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符合工伤保险条例规定的是()。A.劳动功能障碍分为9个伤残等级B.最重的为1级C.生活自理障碍包括生活完全不能自理D.劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定【正确答案】A79.在建设单位

31、的下列行为中，违反法律规定的是（）。A.将建筑工程肢解后发包给几个承包商B.自行采购工程所需的建筑材料及设备C.要求承包商负责工程所需建筑材料的采购任务D.将工程的设计和施工任务发包给一个工程总承包单位【正确答案】A80.下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。A.在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业C.特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明D.建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报【正确答案】D81.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此

32、债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道B.材料商转让自己的债权应经承包人同意C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消【正确答案】C82.【真题】根据国务院特种设备安全监察条例从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当由()核准。A.县级以上人民政府B.省级政府特种设备安全监督部门C.国务院D.国务院特种设备安全监督部门【正确答案】D83.建筑施工过程

33、中发现文物隐匿不报或者拒不上交的，尚不构成犯罪，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处()的罚款发。A.3.000元以上3万元以下B.5.000元以上5万元以下C.5万元以上50万元以下D.10万元以上20万元以下【正确答案】B84.【真题】根据大气污染防治法，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D.由县级以上地方

34、人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【正确答案】A85.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B86.调整平等主体的公民之间.法人之间及公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称是（）。A.商法B.社会法C.经济法D.民法【正确答案】D87.建筑地面设计规范GB50037-96中，GB代号表示此规范是()。A.强

35、制性国家标准B.推荐性国家标准C.强制性行业标准D.推荐性行业标准【正确答案】A88.建筑企业对行政处罚结果不服，提请行政复议，如不服行政复议决定，则()。A.不可以提起诉讼B.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起C.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起D.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起【正确答案】C89.根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【正确答案】D90.下列关于应急预案的修订的表述

36、中，错误的是（）。A.应急预案应当至少每5年修订一次B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案C.修订后的应急预案应当重新备案D.预案修订情况应有记录并归档【正确答案】A91.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）A.2005年10月10日?B.2005年10月20日?C.2005年12月1日?D.2006年5月1日【正确答案】C92.

37、【真题】专业工程分包单位可以将()分包给符合资质条件的分包单位。A.全部专业工程B.部分专业工程C.专业工程施工管理D.劳务作业【正确答案】D93.以下符合房屋建筑工程施工总承包一级企业的法定条件的是（）。A.注册资本金3亿元以上，总资产3.6亿元以上；具有一级建造师50人以上B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上；具有一级建造师12人以上C.注册资本金6000万元以上，净资产5000万元以上；具有一级建造师10人以上D.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上；具有一级建造师10人以上【正确答案】B94.对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费

38、用的，其处理办法是()。A.责令工程停工B.责令限期改正，给予警告C.给予罚款D.责令限期改正【正确答案】D95.项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲表示不服，准备上诉，则下列错误的是()。A.甲为上诉人B.甲应在判决之日起15日内上诉C.甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状D.上级人民法院接到上诉后，认为符合法定条件，应当立案审理【正确答案】C96.某建筑设计院工程师李某，接受公司委派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图，按照著作权法的规定，下列表述正确的是（）。A.李某享有署名权，公司享有著作权的其他权利B.该公司享有图纸著作权的所有权利，但应给李某相应的奖励C.李某

39、享有图纸的所有权，但该公司在其业务范围内可优先使用D.李某享有发表权、署名权、修改权和保护作品的完整权，公司享有著作权的其他权利【正确答案】A97.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位有()行为的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。A.使用未经验收的施工起重机械B.在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡C.在竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用【正确答案】B98.根据建筑法的规定，建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件，不包括（）。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.有保证工程质量和安全的具

40、体措施C.已经办理该建筑工程用地批准手续D.已经确定建筑施工企业【正确答案】A99.关于保证人资格的说法，正确的是（）A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.公立医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人【正确答案】D100.根据有关规定，下列关于工程保修金使用的说法，正确的是（）。A.凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修

41、金【正确答案】A二.多选题(共70题)1.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期间届满【正确答案】ACDE2.【真题】建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据民事诉讼法及相关司法解释，建设单位可以将（）列为其被告。A.招标代理机构B.总承包企业C.分包企业D.实际施工人E.建设行政主管部门【正确答案】BCD3.根据建设工程安全生产管理规定，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）进行。A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场C.企业采用新技术时D.企业采

42、用新工艺时E.企业申请办理资质延续手续【正确答案】ABCD4.下列有关终止劳动合同的经济补偿说法正确的有（）。A.劳动者在本单位工作年限，每满1年支付1个月工资B.劳动者在本单位工作年限不满6个月的，支付半个月工资C.劳动者在本单位工作年限6个月以上不满1年的，按半年计算经济补偿D.劳动者工资高于用人单位所在市的本地区上年度职工平均工资3倍的，按职工月平均工资3倍支付，支付经济补偿的年限最高不超过12年E.月工资是指劳动者在合同解除或者终止前12个月的平均工资【正确答案】ABDE5.【真题】下列情形中，属于行政复议受理范围的是()。A.法院依职权对案件当事人的财产进行保全查封、扣押B.王某在工

43、地偷盗被公安机关行政拘留C.监理工程师对质量不合格的建筑材料进行封存D.李某的建造师资格被建设行政主管部门吊销E.环保部门对施工企业施工噪声超标作出处罚【正确答案】BDE6.【真题】某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。A.停止侵害B.消除危险C.恢复原状D.消除影响E.赔偿损失【正确答案】CE7.建设工程民事责任的主要承担方式包括()。A.停业整顿B.赔偿损失C.返还财产D.修理E.吊销资质证书【正确答案】BCD8.【真题】根据著作权法，下列权利属于著作财产权的有()。A.使用权B.修改权C.许

44、可使用权D.转让权E.获得报酬权【正确答案】ACDE9.房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有()。A.双方的购销合同解除B.双方的装饰材料质量争议消灭C.二审法院判决不具有强制执行力D.建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行E.二审法院审理后，诉讼程序即告终结【正确答案】BDE10.法定代理或者指定代理终止的条件包括（）。A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B.被代理人或者代理人死

45、亡C.代理人丧失民事行为能力D.代理期间届满E.代理事项完成【正确答案】ABC11.根据环境噪声污染防治法规定，属于施工现场噪声污染防治违法行为应承担法律责任的有()。A.未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行抢险施工造成环境噪声污染的D.排放环境噪声的单位拒绝环境保护行政主管部门现场检查E.机动车辆不按照规定使用声响装置的【正确答案】ABDE12.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲

46、指定的丙公司购买一台K06型打印机，并以融资租赁的手段提供甲公司使用，丙公司履行的义务包括（）。A.向乙公司交付打印机B.向甲公司交付打印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务【正确答案】BD13.物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过()等途径解决。A.和解B.公证C.调解D.诉讼E.仲裁【正确答案】ACDE14.注册建造师申请延续注册，应当提交的材料包括（）。A.注册建造师延续注册申请表B.原注册证书C.资格证书、学历证书和身份证明复印件D.申请人与聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证明文件E.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料【正确答案】

47、ABDE15.承担赔偿损失责任的构成要件包括（）。A.具有违约行为B.造成损失后果C.违约行为与财产等损失之间有因果关系D.违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿E.违反道德规范【正确答案】ABCD16.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位有()行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。A.机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用B.使用未经验收的整体提升脚手架C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械D.在施工组织设计中未编制安全技术措施E.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍【正确答案】ABCD17.下列选项

48、中，属于建筑法规定建设单位安全责任有()。A.向建筑施工单位提供与施工现场相关的地下管线资料B.任意压缩合同约定工期C.明示施工单位购买不符合安全施工要求的消防设施D.房屋拆除应当由具备相应资质等级的建筑施工单位承担E.需要临时停水、停电、中断道路交通的，应办理申请批准手续【正确答案】ADE18.建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括（）。A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失

49、E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁【正确答案】ABD19.施工单位有违反消防法规定的行为，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款，这些违法行为包括()。A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B.擅自拆除消防设施C.没有进行消防安全检查评估D.遮挡消火栓E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行【正确答案】ABDE20.【真题】不能作为民事诉讼证人的有（）。A.本案书记员B.本案鉴定人员C.本案诉讼代理人D.无民事行为能力人E.当事人亲属【正确答案】ABC21.在下列内容中，属于建设单位安全生产管理责任和义务的有（）。A.不得压低合同约定的价格B.不得随意

50、压缩合同约定的工期C.在概算中确定安全设施费用D.在概算中确定安全施工措施费用E.报送安全施工措施【正确答案】BDE22.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，管理部门应对其（）。A.不予受理或者不予颁发安全生产许可证B.给予警告C.1年内不得申请安全生产许可证D.暂发安全生产许可证并限期整改E.吊销安全生产许可证【正确答案】ABC23.下列关于法律责任的表述中，正确的有（）。A.法律责任是由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果B.法律责任由合同当事人认定C.法律责任以法律义务的存在为前提D.民事法律责任限于财产责任E.法律责任的实现由国家强制力作保障【正确答案】AC

51、E24.根据标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定，投标文件应该包括的内容有（）。A.招标管理机构B.投标函及投标函附录C.投标保证金D.施工组织设计E.已标价工程量清单【正确答案】BCDE25.实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括()。A.建设用地征用情况B.资金到位情况C.投资项目市场预测D.设计图纸是否满足施工要求E.施工现场是否具备三通一平等要求【正确答案】BCDE26.按照建设工程质量检测管理办法规定，下列属于工程质量检测机构资质分类的有()。A.混凝土检测B.专项检测C.专业检测D.见证取样检测E.结构检测【正确答案】BD27.建设工程安全生产管理条例

52、规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程的专项施工方案，须经()签字后方可实施。A.施工单位总经理B.施工单位技术负责人C.总监理工程师D.设计单位总设计师E.政府安监部门负责人【正确答案】BC28.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.丙的保证方式为一般保证B.债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任C.保证期间为主债务履行期届满之日其3个月内D.乙不能履行债务时，才由丙承担保证责任E.甲在保证期间内依法将主债权转让给丁，丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任【正确答案】BE29.借

53、款合同的法律特征主要体现在()。A.借款合同的标的物是物品B.借款合同的标的物是货币C.借款合同一般为不要式合同D.借款合同一般为要式合同E.借款合同一般为有偿合同【正确答案】BDE30.招标投标法实施条例对于开标的规定，下列表示正确的有()。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人少于5个的，不得开标E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【正确答案】ACE31.下列关于施工总承包资质的单位承担工程项目全过程管理业务的说法，正

54、确的是()。A.在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务B.既从事工程总承包业务，又从事工程项目管理服务业务C.与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系D.不应与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系E.同时承担该工程项目的设计和施工业务【正确答案】BDE32.下列选项中，符合公安部、住房和城乡建设部关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知中关于施工现场要求的有()。A.建筑工地要满足消防车通行要求B.在建建筑内应设置标明楼梯间的临时醒目标志C.必须安装楼梯间和出入口的临时照明D.建筑工地要满足消防车作业要求E.在建建筑内应设置标明出入口的临时

55、醒目标志【正确答案】ABDE33.根据建设工程安全生产管理条例规定，下列选项中，属于施工单位项目负责人安全生产责任的有()。A.对建设工程项目的安全施工负责B.落实安全生产责任制度C.确保安全生产费用的有效使用D.消除安全事故隐患E.及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告【正确答案】ABCD34.按照行政诉讼法的规定，人民法院对于以下起诉可不予受理的有()。A.甲施工企业对于建设工程质量管理条例中关于施工单位法律责任的规定不服B.乙建设单位对于根据建设工程安全生产条例对其作出的罚款决定不服C.丙公务员对于单位作出的免职决定不服D.丁建设单位对政府收取报建费的规定不服E.乙在刑事案件开庭审理过程中，扰乱法庭秩序，被罚款，乙表示不服【正确答案】ACD35.关于级别管辖的说法，正确的有（）。A.只有第一审民事案件涉及到级别管辖?B.我国法院分为三级，分别是：基层人民法院中级人民法院和高级人民法院?C.婚姻关系的案件一般情况下由基层人民法院管辖?D.对于群体性纠纷案件，一般由中级人民法院受理?E.最高人民法院只受理二审案件?【正确答案】AC36.【真题】根据民事诉讼法，属于广义民事诉讼当事人的有（）。A.第三人B.刑事附带民事案件自诉人C.辩护人