二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题训练卷含答案61

二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题训练卷含答案 答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号 一 二 三 合计 统分人 得分 一.单选题(共100题) 1.【真题】专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（）。 A.报告建设单位要求设计院改正 B.下达停工令 C.要求设计院进行设计变更 D.下达设计整改通知单 【正确答案】A 2.【真题】某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受()的工作指令。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工总承包管理企业 D.施工承包企业 【正确答案】C 3.关于职业伤害事故分类标准规定，轻伤与重伤划分的界限是（） A.损失100个工作日? B.损失100天? C.损失105个工作日? D.损失105天 【正确答案】C 4.施工成本核算要求的归集“三同步”是指（ ）的取值范围应当一致。 A.形象进度、产值统计、实际成本 B.成本预测、成本计划、成本分析 C.目标成本、预算成本、实际成本 D.人工成本、材料成本、机械成本 【正确答案】A 5.（）作为索赔文件的组成部分，在很大程度上关系到索赔的成功与否。 A.索赔信息 B.索赔内容 C.索赔证据 D.索赔记录 【正确答案】C 6.【真题】某工程由于施工现场管理原因，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡11人，则该起质量事故属于()。 A.特别重大事故 B.严重质量事故 C.重大质量事故 D.一般质量事故 【正确答案】C 7.【真题】根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，施工项目经理在项目管理实施规划编制中的职责是(　)。 A.参与编制 B.主持编制 C.协助编制 D.批准实施 【正确答案】B 8.发包人或者工程师的签证可以作为索赔的（）。 A.证据 B.依据 C.旁证 D.参考 【正确答案】A 9.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为120万m3，合同中规定：土方工程单价为6元／m3，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为4元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为160万m3，则土方工程款为(　　)万元。 A.828 B.880 C.916 D.960 【正确答案】C 10.下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是（ ）。 A.材料设备进场记录 B.施工日志 C.主要构配件的试验报告 D.质量检查记录 【正确答案】C 11.关于总价合同计量的说法，不正确的是（）。 A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量 B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量参照单价合同的计量规定 C.承包人应在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告 D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核 【正确答案】D 12.【真题】根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由()承担。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.设计单位 【正确答案】A 13.进行项目目标控制过程中，属于主动控制的工作是（ ）。 A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素 B.进行目标的实际值与计划值的比较 C.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因 D.目标出现偏离时采取纠偏措施 【正确答案】A 14.在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的3天变为-2天，说明工作M的实际进度()。 A.拖后5天，影响工期2天 B.拖后2天，影响工期2天 C.拖后3天，影响工期2天 D.拖后2天，影响工期1天 【正确答案】A 15.以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（ ），以扩大的分部分项工程定额编制的是（ ）。 A.概算定额，预算定额 B.预算定额，概算定额 C.概算指标，概算定额 D.预算定额，投资估算指标 【正确答案】B 16.【真题】施工过程的质量控制中，项目开工前施工项目部应由()向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。 A.项目技术负责人 B.项目经理 C.公司总工程师 D.公司技术负责人 【正确答案】A 17.下列施工质量控制措施中，属于事中质量控制的是（ ）。 A.设计交底 B.重要结构实体检测 C.制定施工方案 D.施工质量检查验收 【正确答案】B 18.【真题】在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。 A.进行项目结构分析 B.确定项目的工作编码 C.编制各层进度计划 D.分析和论证目标实施的可能性 【正确答案】D 19.某项目采用固定价格合同，对于施工单位来说，如果估计价格上涨的风险发生可能性极小，估计如果发生造成的损失属于重大损失，则此种风险等级应评为()级。 A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ 【正确答案】C 20.派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理员王某（ ）。 A.有权向乙施工企业下达局部停工令 B.有权责令乙施工企业立即整改 C.应当报告建设单位并采取应急措施 D.应当报告政府主管部门并采取措施 【正确答案】B 21.下列施工质量控制的依据中，不属于专门技术法规性依据的是（）。 A.工程建设合同 B.有关新材料、新设备的质量规定和鉴定意见 C.施工工艺质量方面的技术法规性文件 D.工程建设项目质量检验评定标准 【正确答案】A 22.根据我国的相关规定，建设工程质量监督机构具有的执法权限和工作内容包括()。 A.对差劣工程开具临时收缴资质证书通知单 B.对参加各方的违法行为进行刑事处罚 C.主持竣工验收会议 D.对工程质量检查情况进行通报 【正确答案】D 23.某施工企业承包一个写字楼工程，竣工后算得工程造价为5000万元（不含税），那么施工企业需缴纳的增值税为（ ）万元（施工单位为一般纳税人，增值税税率为9%，不考虑进项税额）。 A.650 B.550 C.450 D.600 【正确答案】C 24.负责本行政区域内施工生产安全事故应急预案的综合协调管理工作的机构是（）。 A.各级人民政府 B.各级人民政府城乡建设管理部门 C.各级人民政府安全生产监督管理部门 D.各级人民政府质量技术监督部门 【正确答案】C 25.各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。这是质量管理体系八项原则的（）原则。 A.管理的系统方法 B.领导作用 C.全员参与原则 D.持续改进 【正确答案】C 26.工程项目的月度施工计划和旬施工作业计划属于（ ）。 A.控制性施工进度计划 B.指导性施工进度计划 C.实施性施工进度计划 D.竞争性施工进度计划 【正确答案】C 27.甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是()。 A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订 B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任 C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同 D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价 【正确答案】D 28.按相关规定，建设主管部门接到事故报告后，应当逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（ ）。 A.半小时 B.1小时 C.2小时 D.3小时 【正确答案】C 29.【真题】某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000m?，合同单价为90元/m?；3月份实际开挖土方量38000m?，实际单价为80元/m?，则至3月滴，该工程的进度偏差为（　　）万元 A.18 B.-16 C.-18 D.16 【正确答案】C 30.某施工单位发生重大施工质量事故，有关部门经过事故调查找出了造成事故的主要原因，接下来应该进行的工作是（）。 A.事故处理 B.事故处理的鉴定验收 C.制订事故处理的方案 D.提交处理报告 【正确答案】C 31.某工程项目在确定了工期目标后，为保证项目按期完成，项目经理进一步确定了每月的进度目标，则这项工作在运用动态控制原理进行进度控制的工作步骤中属于()。 A.将工程进度目标逐层分解 B.定期比较工程进度的实际值和计划值 C.收集工程进度实际值 D.确定进度控制周期 【正确答案】A 32.【真题】施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实。 A.安全责任制 B.施工起重机械的使用登记制度 C.现场人员的安全教育制度 D.专项施工方案专家论证制度 【正确答案】A 33.【真题】编制人工定额时，应计入定个时间的是() A.工人在工作时间内聊天时间 B.工人午饭后迟到时间 C.材料供应中断造成的停工时间 D.工作结束后的整理工作时间 【正确答案】D 34.某钢门窗安装工程，工程进行到第二个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（ ）。 A.费用偏差为-5万元，项目运行超出预算。 B.费用偏差为5万元，项目运行节支 C.费用偏差为5万元，项目运行超出预算 D.费用偏差为-5万元，项目运行节支 【正确答案】A 35.某建设监理公司在监理过程中发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该建设监理公司限期改正，但该建设监理公司逾期未改正，则应对其()。 A.依照刑法有关规定追究刑事责任 B.降低企业的资质等级，吊销企业的资质证书 C.责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款 D.有关责任人进行经济和行政处罚 【正确答案】C 36.若按项目结构编制施工成本计划，则项目应按（ ）的顺序依次进行分解。 A.单项工程一单位工程一分部工程一分项工程 B.单项工程一分部工程一单位工程一分项工程 C.单位工程一单项工程一分部工程一分项工程 D.单位工程一单项工程一分项工程一分部工程 【正确答案】A 37.运用动态控制原理进行施工进度控制，首先进行的工作是（ ）。 A.调整施工进度目标 B.对施工进度目标进行动态跟踪 C.对施工进度目标进行控制 D.进行进度目标分解 【正确答案】D 38.【真题】项目管理目标责任书应在项目实施之前，由()或其授权人与项目经理协商制定。 A.企业董事长 B.企业法定代表人 C.企业总经理 D.方管生产经营的副部经理 【正确答案】B 39.在钢筋混凝土工程施工过程中，为了确保使用钢材的质量，对钢材进行的抗拉试验属于（）。 A.物理性能试验 B.化学性能试验 C.无损试验 D.X射线探伤试验 【正确答案】A 40.【真题】施工项目信息管理工作中，在项目施工过程中形成的安全检查记录属于()信息。 A.施工记录 B.施工技术资料 C.项目管理 D.工程总体 【正确答案】C 41.下列属于施工企业的施工生产计划的是（ ）。 A.施工总进度计划 B.月度生产计划 C.项目施工的季度施工计划 D.单体工程施工进度计划 【正确答案】B 42.以下机械设备中，直接影响到工程项目使用功能的发挥的是（）。 A.电梯 B.运输设备 C.吊装设备 D.计量器具 【正确答案】A 43.【真题】根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。 A.14 B.7 C.5 D.3 【正确答案】D 44.【真题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于暂列金额的说法，正确的是（）。 A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用 B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用 C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有 D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有 【正确答案】A 45.建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使（）。 A.环境能够服务于人类经济社会的发展 B.工程项目施工场界内的污染得到有效防治 C.环境污染不致于造成人类生存基本条件的破坏 D.社会经济的发展与人类生存环境相协调 【正确答案】D 46.某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对此工程项目所编制的施工组织设计属于（ ）。 A.施工规划 B.单位工程施工组织设计 C.施工组织总设计 D.分部分项工程施工组织设计 【正确答案】C 47.在军事组织系统中，采用的组织结构模式是（）。 A.职能组织结构 B.矩阵组织结构 C.线性组织结构 D.混合型组织结构 【正确答案】C 48.【真题】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（　　）。 A.当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低 B.当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高 C.当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高 D.当工程量减少超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调低 【正确答案】A 49.建筑安装工程造价内增值税销项税额的计算方法是税前造价乘以增值税销项税率，其中税前造价为人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、规费之和，那对于一般纳税人而言，增值税销项税率为（ ）。 A.6% B.9% C.11% D.17% 【正确答案】B 50.关于双代号网络图节点的说法中，正确的是（ ）。 A.网络图只有一个起点节点 B.起点节点只有内向箭线 C.网络图节点的编号允许重复 D.网络图节点的编号必须连续 【正确答案】A 51.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括（ ）。 A.规费 B.利润 C.管理费 D.直接工程费 【正确答案】A 52.按照编制程序和用途分类，建设工程定额不包括（）。 A.施工定额 B.工具、器具定额 C.投资估算指标 D.概算指标 【正确答案】B 53.【真题】施工组织总设计包括如下工作：①计算主要工种工程的工程量；②编制施工总进度计划；③编制资源需求量计划；④拟订施工方案。其正确的工作排序是()。 A.①②③④ B.①④②③ C.①③②④ D.④①②③ 【正确答案】B 54.专项应急预案是针对具体的()而制定的计划或方案。 A.事故类别、危险源和潜在事件 B.装置、场所、岗位 C.潜在事件、紧急情况发生 D.事故类别、危险源和应急保障 【正确答案】D 55.除专用合同条款另有约定外，发包人在颁发最终结清证书后，逾期支付超过（ ）天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。 A.7 B.14 C.15 D.56 【正确答案】D 56.某建设项目的承包商准备编制一份工作任务分工表，该表应明确的内容不包括（）。 A.各项工作任务由谁负责 B.各项工作任务由谁决策 C.各项工作任务由谁参与 D.各项工作任务由谁配合 【正确答案】B 57.在合同价款调整的过程中，出现合同价款调减事项后的（）天内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告。 A.7 B.14 C.28 D.30 【正确答案】B 58.施工现场存放油料、化学溶剂等设有专门的库房，必须对库房地面和高（ ）墙面进行防渗处理，如采用防渗混凝土或刷防渗漏涂料等。 A.25mm B.250mm C.500mm D.600mm 【正确答案】B 59.当发生多次索赔事件以后，适宜采用（ ）计算索赔金额。 A.实际费用法 B.总费用法 C.综合费用法 D.修正费用法 【正确答案】B 60.实施性施工成本计划的编制应采用（）。 A.预算定额 B.施工定额 C.概算定额 D.估算指标 【正确答案】B 61.下列情景中，可以考虑采用施工平行发承包模式的情况是（ ）。 A.项目规模较小，具备施工能力的承包商较多 B.项目施工图已全部出齐，项目建设工期较长 C.业主有足够的经验和能力应对多家施工单位 D.业主希望管理风险较小，管理成本较低 【正确答案】C 62.建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由()负责供应。 A.发包人 B.工程师 C.劳务分包人 D.工程承包人 【正确答案】D 63.某建设工程项目采用施工总承包管理模式，业主将其中的基础施工分包给某专业分包商，则该分包商应接受（ ）的施工管理。 A.业主 B.监理方 C.施工企业 D.施工总承包管理方 【正确答案】D 64.下列关于施工方项目管理目标和任务的表述中，正确的是()。 A.施工方项目管理的目标主要包括建设项目施工的工期、质量、成本目标 B.施工方项目管理的目标包括项目的投资目标和进度、质量目标 C.施工方项目管理主要服务于本身的利益 D.施工总承包方一般不承担具体的施工任务 【正确答案】A 65.【真题】根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2003]206号），工程排污费应计入建筑安装工程的()。 A.人工费 B.措施费 C.规费 D.企业管理费 【正确答案】C 66.（）是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。 A.监理制度 B.安全生产责任制 C.项目法人责任制 D.施工许可制 【正确答案】B 67.下列措施项目费中不属于安全文明施工费的是（）。 A.环境保护费 B.临时设施费 C.工程排污费 D.安全施工费 【正确答案】C 68.下列建筑安装工程的费用中，属于可以直接计入工程对象是（ ）。 A.施工机具使用费 B.差旅交通费 C.支付给管理人员的工资 D.办公费 【正确答案】A 69.在进行施工成本的控制时，对水泥、木材等材料用量的控制，适宜采用的方法是()。 A.限额发料 B.指标控制 C.作业包干 D.计划配料 【正确答案】A 70.【真题】编制项目合同编码的基础是（）。 A.项目合同文本和项目结构图 B.项目结构图和项目结构编码 C.项目结构编码和项目组织结构图 D.项目合同文本和项目组织结构图 【正确答案】B 71.【真题】下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是()。 A.重视信息技术在进度控制中的应用 B.分析工程设计变更的必要性和可能性 C.采用网络计划方法编制进度计划 D.编制与进度相适应的资源需求计划 【正确答案】B 72.【真题】施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行()的比较。 A.施工成本计划值与实际值 B.施工成本计划值与投标报价 C.成本实际值与投票报价 D.实际工程款支付与合同价 【正确答案】A 73.在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位不是保证工程项目建设()的重要岗位。 A.安全 B.工期 C.质量 D.利润 【正确答案】D 74.下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（）。 A.确定项目管理班子的任务和职能分工 B.分析钢结构吊装作业的成本目标 C.修订钢结构吊装施工合同条款 D.提出多个钢结构吊装方案 【正确答案】D 75.某施工企业为施工生产提供预付款担保、履约担保发生的各种费用属于（ ）。 A.办公费 B.投标费 C.财务费 D.其他项目费 【正确答案】C 76.根据《建筑安装工程费用项目组成》（44号文），材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用，其价格是指（ ）。 A.由材料供应厂商运到工地仓库的价格 B.材料的出厂价格 C.由材料供应厂商运到工地仓库经过检验试验和保管后的出库价格 D.由材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费的构成 【正确答案】D 77.单价合同的特点是（）。 A.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险 B.可以缩短投标时间 C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性 D.对业主投资控制有利 【正确答案】B 78.下列属于第二类危险源控制方法的是（）。 A.设置安全监控系统 B.个体防护 C.应急救援 D.消除危险源 【正确答案】A 79.已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F和G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。 A.0 B.5 C.7 D.9 【正确答案】C 80.下列施工准备质量控制工作中，属于技术准备的是（） A.复核原始坐标? B.规划施工场地? C.设置质量控制点? D.布置施工机械 【正确答案】C 81.【真题】在施工风险管理过程中，属于风险识别工作的是() A.分析风险发生概率 B.制定风险管理目标 C.确定风险因素 D.预测风险成本 【正确答案】C 82.对施工过程中产生的污水应（ ）。 A.直接排入河流 B.在夜间直接排入城市下水道 C.排入周边空地或土地 D.经过沉淀处理达到排放标准后排入市政污水管道 【正确答案】D 83.合同变更，即双方当事人依法对合同的内容进行修改的时段应是在（ ）。 A.工程开工以后合同履行完毕以前 B.合同成立以后和工程竣工以前 C.合同成立以后和履行完毕以前 D.合同成立以前和履行完毕以后 【正确答案】C 84.施工组织设计的基本内容要结合工程对象的()综合考虑。 A.地质条件、施工条件和技术水平 B.实际特点、施工平面图和施工条件 C.实际特点、施工条件和技术水平 D.施工环境、施工部署和施工水平 【正确答案】C 85.【真题】建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由()负责。 A.项目经理 B.公司技术负责人 C.公司总工程师 D.项目技术负责人 【正确答案】D 86.施工平行承发包模式与施工总承包模式的相同点是（）。 A.有利于业主对造价的早期控制 B.招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据 C.业主的合同管理工作量较大 D.业主的组织协调工作量较大 【正确答案】B 87.在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线。那么，该节点称为（ ）。 A.起点节点 B.中间节点 C.终点节点 D.共有节点 【正确答案】B 88.【真题】影响施工质量的五大要素是指人.材料.机械及（　　）。 A.方法与环境 B.投资额与合同工期 C.方法与设计方案 D.投资额与环境 【正确答案】A 89.根据《标准施工招标文件》，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后()天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书；发包人签发竣工结算支付证书后的()天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。 A.7，14 B.14，14 C.28，28 D.56，28 【正确答案】A 90.【真题】发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。 A.按工程保修合同执行 B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案 C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算 D.采取诉讼的方式解决 【正确答案】A 91.计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，主要任务是（ ）。 A.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值统一 B.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值分离 C.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离 D.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一 【正确答案】D 92.下面不属于质量保修书应当明确的内容是()。 A.保修范围 B.保修期限 C.保修责任 D.保修记录 【正确答案】D 93.对工程项目施工承担全面管理责任的是()。 A.建设单位项目部 B.施工企业法定代表人 C.项目总监理工程师 D.施工方项目经理 【正确答案】D 94.下列施工成本管理活动或文件中，属于施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本依据的是()。 A.施工成本预测 B.施工成本分析 C.施工成本计划 D.施工成本核算 【正确答案】C 95.下列选项中，属于反索赔内容的是()。 A.防止对方提出索赔，反击或者反驳对方的索赔要求 B.反对对方提出索赔，拖延答复对方的索赔要求 C.向索赔方提出索赔，对抗和平衡对方的索赔要求 D.反驳对方提出的索赔，指出索赔项目在合同中无约定 【正确答案】A 96.施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（）小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。 A.7 B.14 C.24 D.48 【正确答案】C 97.施工过程中质量政府监督的内容包括（）。 A.监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况下进行不定期的检查 B.编制单位工程质量监督报告，在开工后之日起5d内提交竣工验收备案部门 C.审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书 D.审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续 【正确答案】A 98.某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m³。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m³，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（ ）元/m³。 A.29.88 B.47.80 C.42.40 D.44.60 【正确答案】B 99.建设工程项目总进度目标论证的工作有：①项目的工作编码；②项目结构分析；③编制各层进度计划；④进度计划系统的结构分析等。对上述四项工作而言，其正确的工作步骤是（）。 A.②→④→①→③ B.①→②→④→③ C.①→③→④→② D.②→④→③→① 【正确答案】A 100.在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件，建设单位凭工程质量监督文件，向（）申领施工许可证。 A.质量监督机构 B.建设行政主管部门 C.政府主管部门 D.监督机构负责人 【正确答案】B 二.多选题(共70题) 1.施工质量事故处理的基本方法有（）。 A.修补处理 B.加固处理 C.表面处理 D.限制使用 E.不作处理 【正确答案】ABDE 2.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有（ ）。 A.登高架设作业 B.起重信号作业 C.建筑外墙抹灰作业 D.卫生洁具安装作业 E.起重机械安装拆卸作业 【正确答案】ABE 3.单代号网络图和双代号网络图相比，具有的特点有（ ）。 A.工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线 B.网络图便于检查和修改 C.工作持续时间没有长度，不够形象直观 D.表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉 E.只允许有单个终点节点，但可以有多个起点节点 【正确答案】ABCD 4.下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有()。 A.施工方法选用不当? B.盲目追求利润而不顾质量? C.质量控制不严格? D.特大暴雨导致质量不合格? E.检测制度不严密 【正确答案】CE 5.【真题】根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》。对建设工程施工职业健康安全管理的基本要求有（）。 A.设计单位的生产聚全事战业提出指导意见 B.施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任 C.施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗 D.坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针 E.实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 【正确答案】BCDE 6.按照投资的费用性质分类，建设工程定额包括有（ ）。 A.建筑工程定额 B.建筑安装工程费用定额 C.地区定额 D.设备安装工程定额 E.工程建设其他费用定额 【正确答案】ABDE 7.（）是企业通过职工健康安全健康体系的运行，实行事故控制的开端。 A.危险源识别 B.风险评价 C.生命周期评价 D.风险控制策划 E.协调与沟通 【正确答案】ABD 8.影响施工质量的因素主要有()。 A.与施工有关的人员 B.施工材料 C.施工机械设备 D.施工方法 E.施工进度 【正确答案】ABCD 9.【真题】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。 A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B.工程造价管理部门公布的价格调整 C.市场价格的任何波动 D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8h E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度 【正确答案】ABD 10.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，应计入社会保险费的有（）。 A.财产保险费 B.失业保险费 C.医疗保险费 D.劳动保护费 E.工伤保险费 【正确答案】BCE 11.检验批的划分的主要依据是（）。 A.楼层 B.专业性质 C.施工段 D.工种 E.材料 【正确答案】AC 12.发生质量事故应对质量事故进行分析，按规定程序报告并做好事故处理鉴定记录，建立质量事故档案，则工程质量事故处理记录的主要内容有()。 A.质量事故报告 B.实施记录 C.处理方案 D.工程质量保修书 E.验收记录 【正确答案】ABCE 13.【真题】根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，关于项目经理权限的说法正确的有（）。 A.参与制订内部计酬办法 B.参与项目招标、投票和合同签订 C.参与组建项目经理部 D.参与选择工程分包人 E.参与选择物资供应单位 【正确答案】BCDE 14.【真题】承包商索赔成立应具备的前提条件有（）。 A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 D.造成费用增加或工期损失数额巨大，超出了正常的承受范围 E.索赔费用计算正确，并且容易分析 【正确答案】ABC 15.下列关于“四不放过”的原则说法正确的有（ ）。 A.有关人员没有受到教育不放过 B.事故原因没有查清不放过 C.事故损失未挽回不放过 D.责任人员没有受到处理不放过 E.整改措施没有落实不放过 【正确答案】ABDE 16.下列选项中，属于单位工程施工组织设计内容的有（ ）。 A.工程概况与施工部署 B.施工方案选择 C.单位工程施工总平面图设计 D.施工进度计划 E.施工方法及施工机械选择 【正确答案】BCD 17.下面关于投标价的说法，正确的有()。 A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价 B.计算投标价之前应先确定施工方案和施工进度 C.投标价计算不必与采用的合同形式一致 D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时可以进行总价优惠 E.投标价高于招标控制价的应予废标 【正确答案】ABE 18.索赔意向通知要简明扼要地说明（ ）等方面的内容。 A.索赔事件发生的时间、地点和情况 B.索赔事件的发展动态 C.索赔依据和理由 D.索赔事件对工程成本和工期的不利影响 E.索赔金额 【正确答案】ABCD 19.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。 A.市场价格的任何波动? B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款? C.工程造价管理部门公布的价格调整? D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8h? E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度 【正确答案】BCD 20.运行质量成本是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用，包括（）。 A.质量保证措施、程序、数据、证实试验和评定的费用 B.预防成本 C.鉴定成本 D.内部损失成本 E.外部损失成本 【正确答案】BCDE 21.下列有关施工项目竣工质量验收的要求表述中，正确的有（）。 A.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行 B.参加工程施工质量验收的各方人员由政府部门指定 C.工程的观感质量通过现场检查后由质量监督机构确认 D.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件 E.检验批的质量应按主控项目、一般项目和功能测试项目进行验收 【正确答案】AD 22.根据《建筑安装工程费用项目组成》，应计入建筑安装工程费中人工费的有（ ）。 A.计时工资或计件工资 B.特殊地区施工津贴 C.加班加点工资 D.特殊情况下支付的工资 E.办公费 【正确答案】ABCD 23.措施项目费的计算方法包括（）。 A.综合单价法 B.因素分析法 C.差额计算法 D.参数计价法 E.分包法计价 【正确答案】ADE 24.根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位的下列做法中，符合防止环境污染措施要求的有（ ）。 A.将冲洗车辆的泥浆水未经处理直接排入河流 B.施工现场位于城市郊区，在现场熔融沥青 C.使用密闭器将高空废弃物运输至地面 D.将有毒有害废弃物作为土方回填 E.对产生噪声的机械，安装降噪设备 【正确答案】CE 25.费用索赔的计算方法主要有（ ）。 A.实际费用法 B.总费用法 C.修正总费用法 D.修正实际费用法 E.统计法 【正确答案】ABC 26.作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，一般包括（ ）。 A.操作规程 B.监测活动准则 C.管理手册 D.程序文件 E.程序文件引用的表格 【正确答案】ABE 27.【真题】关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有(　)。 A.项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的 B.在项目进展过程中进度计划需要不断的调整 C.供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统 D.业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划 E.业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同 【正确答案】ABC 28.施工项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是（）。 A.施工质量控制 B.施工进度控制 C.工程合同管理 D.项目投资控制 E.工程信息管理 【正确答案】ABCE 29.【真题】下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）。 A.使用不合格的工程材料 B.施工人员不具备上岗的技术资质 C.边勘察、边设计、边施工 D.勘察报告不准、不细 E.施工管理混乱 【正确答案】ABE 30.施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”的原则，包括（）。 A.事故原因没有查清不放过 B.事故损失未挽回不放过 C.责任人员没有受到处理不放过 D.职工群众没有受到教育不放过 E.防范措施没有落实不放过 【正确答案】ACDE 31.建筑安装工程费用定额一般包括()。 A.其他费用定额 B.措施费定额 C.单位估价表 D.间接费定额 E.分项工程预算单价 【正确答案】BD 32.施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括（ ）等。 A.运输设备和操作工具 B.测量仪器和计量器具 C.工程实体的工艺设备 D.电梯、泵机、通风空调设备 E.施工安全设施 【正确答案】ABE 33.施工质量事故发生的原因，属于勘察设计失误的是（ ）。 A.勘察报告不准确 B.结构设计方案不正确 C.使用不合格的工程材料 D.施工人员不具备上岗的技术素质 E.施工管理混乱 【正确答案】AB 34.建设工程项目施工进度计划从计划的功能上区分，可以分为（）。 A.控制性施工进度计划 B.指导性施工进度计划 C.总进度计划 D.实施性施工进度计划 E.管理性施工进度计划 【正确答案】ABD 35.固定总价合同适用于在（ ）的情况下采用。 A.工程量小 B.工程量大 C.工期短 D.工期长 E.图纸完整 【正确答案】ACE 36.【真题】根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），承包人的义务有()。 A.为劳务分包人提供生产、生活临时设施 B.为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险 C.编制物资需用量计划表 D.为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险 E.负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审 【正确答案】ACDE 37.项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括()。 A.设计质量 B.材料质量 C.设备质量 D.行为质量 E.环境质量 【正确答案】ABCE 38.与平行承发包模式相比，施工总承包模式的不同之处在于（） A.质量控制有利? B.开工日期较迟，建设周期较长? C.进度控制有利? D.业主只需进行一次招标? E.业主的协调工作量大 【正确答案】BD 39.在承包商进行工程量清单计价模式的投标报价计算时，下列费用中不能作为竞争性费用的有（ ）。 A.总承包服务费 B.规费 C.税金 D.风险费用 E.措施项目中的安全文明施工费 【正确答案】BCE 40.根据《建设工程项目管理规范》，下列选项中，属于项目经理职责的有（）。 A.正确处理授权范围内的利益分配 B.进行资源动态管理 C.为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制 D.组织工程竣工验收 E.建立专业管理体系并组织实施 【正确答案】ABCE 41.下列选项中，属于施工准备阶段监理工作的主要任务的有()。 A.监督施工单位严格执行合同 B.参与设计单位向施工单位的交底 C.审查施工单位选择的分包单位的资质 D.检查和评价施工单位的工程自检工作 E.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料 【正确答案】BCE 42.【真题】施工安全技术交底的主要内容有()。 A.施工特点和施工安全要求 B."四口"、"五临边"的防护措施 C.关键环节的作业指导 D.各级管理人员应遵守的安全操作规程 E.发生事故时的应急救援措施 【正确答案】ABDE 43.关于线性组织结构模式的描述中，正确的有()。 A.指令路径较短 B.指令源是唯一的 C.不能跨部门下达指令 D.只适用于大型工程项目 E.允许越级指挥 【正确答案】BC 44.【真题】生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。 A.不立即组织事故抢救 B.销毁有关证据 C.迟报或漏报事故 D.指使他人作伪证 E.故意破坏事故现场 【正确答案】BDE 45.下列有关工程项目进度网络图绘制的表述，正确的有（）。 A.单代号网络图中可以有多个起点节点 B.双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外） C.双代号网络图中节点的编号必须连续 D.单代号网络图中的节点可以用圆圈或矩形表示 E.网络图中所有节点都必须有编号 【正确答案】BDE 46.总价合同和单价合同在报价形式上很相似，都要报出各项单价，并以工程量表中的工程量乘以各项单价之和形成合同总价，但两者在性质上完全不同，总价合同特点有()。 A.总价优先 B.单价优先 C.以合同总价结算 D.与实际完成的工程总价结算 E.以各项单价乘以实际完成工程量之和结算 【正确答案】AC 47.采用《建设工程工程量清算单计价规范》（GB50500-2013）进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有（ ）。 A.垂直运输费 B.安全文明施工费 C.分部分项工程费 D.规费 E.税金 【正确答案】BDE 48.建设工程职业健康安全与环境管理应考虑的特点有（）。 A.复杂性 B.多变性 C.单件性 D.持续性 E.流动性 【正确答案】ABD 49.【真题】影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（）。 A.第一次制造时的材料消耗量 B.每周转使用一次材料的损耗 C.周转使用次数 D.材料损耗量的测算方法 E.周转材料的最终回收及其回收折扣 【正确答案】ABCE 50.在组织结构模式中，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的（）。 A.工作任务分工 B.项目管理分工 C.工作流程分工 D.管理项目分工 E.管理职能分工 【正确答案】AE 51.施工总承包对质量控制的特点不包括（）。 A.一般以施工图设计为投标报价的基础 B.投标人的投标报价较有依据 C.在开工前就有较明确的合同价 D.可以在施工过程中随时变更设计 E.业主对施工总承包单位的依赖较大 【正确答案】ABCD 52.关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的有（ ）。 A.沿工地四周连续设置围栏，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于2.5米 B.集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于1m2 C.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人 D.主要场地应硬化，并设置相应的安全防护设施和安全标志 E.严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志牌 【正确答案】ACDE 53.常见的施工合同索赔证据主要有()。 A.施工日记、现场记录和工程有关照片录像资料 B.各种合同文件及法规文件 C.发包人或者工程师签认的签证、往来函件、备忘录 D.工程各项会议纪要、技术资料、气象资料 E.工程核算资料及财务报告、凭证、物价、汇率指数等 【正确答案】ACDE 54.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。 A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外 B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请 C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁 D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼 E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼 【正确答案】AB 55.下列属于工程施工技术管理资料主要内容的是（）。 A.图纸会审记录文件 B.工程开工报告相关资料 C.施工组织设计文件 D.质量控制资料 E.施工记录文件 【正确答案】ABCE 56.横道图进