2022年监理工程师考试模拟卷158（带答案解析）

《2022年监理工程师考试模拟卷158（带答案解析）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年监理工程师考试模拟卷158（带答案解析）（48页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她 2022年监理工程师考试模拟卷（带答案解析）一.全能测试题(共100题)1.在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的（ ）相等。A. 总时差与自由时差B. 最早开始时间与最迟开始时间C. 最早完成时间与最迟完成时间D. 时间间隔与自由时差答案：A解析：2020版教材P49总时差=本工作自由时差+紧后工作总时差的最小值，因为计划工期=计算工期，所以关键线路上的总时差必然为0，而该工作的完成节点为关键节点，所以其紧后工作必然有一条是关键工作，所以总时差=本工作自由时差+0=自由时差2.支

2、挡及石砌防护构造物，施工一般分为挖基、构造物砌筑和回填等工序。挖基与回填的质量控制与涵洞的相同，构造物施工时应注意，描述错误的是（）A.沿构造物长度方向地面有纵坡时，应沿横向挖成台阶B.用来修筑构造物的片石、砂浆、混凝土等材料应满足规范要求。C.砌筑基础的第一层时,如基底为基岩或混凝土基础，应先将其表面加以清洗、湿润、坐浆砌筑。D.用作挡土墙泄水孔进口处的反滤层和墙背渗水层，其材料为砾石、砂石、砂或其组合，其级配应符合设计要求答案：A解析：构造物施工时应注意：(1)沿构造物长度方向地面有纵坡时，应沿纵向挖成台阶。(2)用来修筑构造物的片石、砂浆、混凝土等材料应满足规范要求。(3)砌筑基础的第一

3、层时,如基底为基岩或混凝土基础，应先将其表面加以清洗、湿润、坐浆砌筑。(4)砌体工程应符合设计和规范规定。(5)沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔的位置和数量应符合设计规定。(6)墙背填料应符合设计要求。用作挡土墙泄水孔进口处的反滤层和墙背渗水层，其材料为砾石、砂石、砂或其组合，其级配应符合设计要求。(7)各类路基防护与支挡工程的质量标准应符合规范的规定3.(真题)关于钢绞线进场复验的说法，正确的是（）。A.同一规格的钢绞线每批不得大于6吨B.检验试验必须进行现场抽样C.力学性能的抽样检验需进行反复弯曲试验D.抽样检验时，应从每批钢绞线中任选3盘取样送检答案：D解析：本题考查的是基本材料性能检验。

4、选项A错误，每批钢绞线应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于60t；选项B错误，屈服强度和松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单；选项C错误、选项D正确，力学性能的抽样检验，应从每批钢绞线中任选3盘取样送检，在选定的各盘端部正常部位截取一根试样，进行拉力（整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率）试验。4.当委托人更换其代表时，应提前()天通知监理人。A.7B.14C.20D.30答案：B解析：2020版教材P84-87本题考查的是建设工程监理合同履行。委托人更换委托人代表的，应提前14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。5.在确定工

5、作项目的持续时间中要安排每班工人数时应考虑的因素是（）。A.资源供应限制B.工作面限制C.劳动组合限制D.施工工艺限制E.工日定额限制答案：B,C解析：本题考查的是单位工程施工进度计划的编制。在安排每班工人数和机械台数时，应综合考虑以下问题：（1）要保证各个工作项目上工人班组中每一个工人拥有足够的工作面（不能少于最小工作面），以发挥高效率并保证施工安全。（2）要使各个工作项目上的工人数量不低于正常施工时所必需的最低限度（不能小于最小劳动组合），以达到最高的劳动生产率。6. 下列选项中，属于非确定型网络计划的有()。 A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.计划评审技术D.风险评审技术E.决策关

6、键线路法答案：C,D,E解析：2020教材P13-16本题考查的是建设工程进度计划的表示方法。网络计划可分为确定型和非确定型两类。如果网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是确定的，就是确定型网络计划，否则就属于非确定型网络计划。如计划评审技术、图示评审技术、风险评审技术、决策关键线路法等均属于非确定型网络计划。 7.下列选项中，签订监理合同是业主在工程()阶段的工作。A.设计B.施工安装C.建设准备D.生产准备答案：C解析：2020版教材P11-13工程项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括:(1) 征地、拆迁和场地平整;(2) 完成施工用水、电、通信、道路

7、等接通工作;(3) 组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商;(4) 准备必要的施工图纸;(5) 办理工程质量监督和施工许可手续。8.砌筑施工符合的规定描述错误的是（ ）A.边坡防护作业应设警戒区，并设置明显的警示标志。B.砌筑作业人员应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品C.砌筑作业中，脚手架下不得有人操作及停留，可重叠作业D.高边坡的防护应编制专项安全方案答案：C解析：砌筑施工应符合下列规定：边坡防护作业应设警戒区，并设置明显的警示标志。砌筑作业人员应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品。高度超过2m作业时应设置脚手架并应符合高处作业的有关要求。砌筑作业中，脚手架下不得有人操作及停留，不得重叠

8、作业。不得自上而下顺坡卸落、抛掷砌筑材料。高处运送材料宜使用专用提升设备。高边坡的防护应编制专项安全方案。9.根据建设工程监理规范，项目监理机构应根据工程特点和()确定需要旁边站的关键部位、关键工序。A.监理实施细则B.施工组织设计C.监理规划D.设计图纸答案：B解析：考点:巡视与旁站。项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。参见教材P119。10.由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减

9、收勘察费（）。A.千分之一B.千分之二C.千分之三D.千分之五答案：A解析：考点:建设工程勘察合同履行管理。由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。11.下列关于施工单位质量责任描述正确的有（ ）。A.可以将其工程转包给信任的其他施工单位B.禁止超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计E.未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业答案：B,C,D,E解析：2020版教材P13-14选项A错误，选项B正确，应当依法取得相应等级的

10、资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。不得转包或者违法分包工程。选项C正确，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。选项D正确，必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。选项E正确，应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格

11、的人员，不得上岗作业。12.下列费用中，属于工程建设其他费用的有( )。A.建设单位管理费B.建筑安装企业管理费C.生产准备费用D.建设工程监理费E.工程保险费答案：A,C,D,E解析：2020版教材P31-35工程建设其他费用，按其内容大体可分为三类：(1)建设用地费包括：农用土地征用费、取得国有土地使用费。(2)与项目建设有关的其他费用包括：建设单位管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价费、临时设施费、建设工程监理费、工程保险费、引进技术和引进设备其他费、特殊设备安全监督检验费、市政公用设施费。(3)与未来企业生产经营有关的其他费用包括：联合试运转费用；生产准备费用；办公和

12、生活家具购置费。13.某工程，施工过程中发生如下事件：事件1:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，安排监理员检查、复核报验表所附的测量人员资格证书、施工平面控制网和临时水准点的测量成果，并签署意见。事件2:施工单位在编制搭设高度为28米的脚手架工程专项施工方案的同时，项目经理即安排施工人员开始搭设脚手架，并兼任施工现场安全生产管理人员，总监理工程师发现后立即向施工单位签发了监理通知单要求整改。事件3:在脚手架拆除过程中，发生坍塌事故，造成施工人员3人死亡、5人重伤、7人轻伤。事故发生后，总监理工程师立即签发了工程暂停令，并在2小时后向监理单位负责人报告了事故情况。事件4：由

13、建设单位负责采购的一批钢筋进场后，施工单位发现其规格型号与合同约定不符，项目监理机构按程序对这批钢筋进行了处置。问题：1.写出事件1中的不妥之处，说明理由。项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核还应包括哪些内容？2.指出事件2中施工单位做法的不妥之处，写出正确做法。3.指出事件2中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。4.按照生产安全事故报告和调查处理条例，确定事件3中的事故等级。指出总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。5.事件4中，项目监理机构应如何处置该批钢筋？答案：解析：1.主要考核考生对建设工程监理规范中关于项目监理机构检查、复核施工控制测量成果的方式和内容的掌握程度。事

14、件1中,项目监理机构的不妥之处有：安排监理员检查、复核与签署监理意见,正确做法：安排专业监理工程师检查、复核与签署监理意见。项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核内容还应包括：测量设备的检定证书,高程控制网和控制桩的保护措施。2.主要考核考生对危险性较大的分部分项工程安全生产管理方面规定的掌握程度,包括专项施工方案的编制、审批和实施,以及专职安全生产管理人员的配备规定。事件2中,施工单位的不妥之处有：(1)专项施工方案编制的同时就开始搭建脚手架,正确做法：编制专项施工方案后,附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可安排搭建脚手架。(2)项目经理兼任施工现场安全生产管理

15、人员,正确做法：应安排专职安全生产管理人员。3.主要考核考生对施工单位未按专项施工方案施工及未配备专职安全生产管理人员时应采用何种处置方式的掌握程度。事件2中,总监理工程师的不妥之处有：向施工单位签发监理通知单,正确做法：报建设单位同意后,签发工程暂停令。4.主要考核考生对生产安全事故等级及事故报告时间的掌握程度。事件3中,事故等级属于较大事故。总监理工程师的不妥之处是：在事故发生2小时后向监理单位负责人报告,正确做法：应在事故发生后立即向监理单位负责人报告。5.主要考核考生是否掌握进入施工现场不符合合同约定的材料的处置方式。事件4中,项目监理机构应采用以下方式处置该批钢筋：报告建设单位,经建

16、设单位同意后与施工单位协商,能够用于本工程的,按程序办理相关手续；不能用于本工程的,要求限期清出现场。14.某工程在施工过程中,因不可抗力造成损失,承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请并附有相关证明材料要求补偿的经济损失如下:在建工程损失30万元;承包人的施工机械设备损坏损失5万元;承包人受伤人员医药费和补偿金45万元;工程清理修复费用2万元。根据建设工程施工合同(示范文本)，项目监理机构应批准的补偿金额为()万元。A.32.0B.36.5C.37.0D.41.5答案：A15.按风险影响范围划分，建设工程风险种类有（）。 A.社会风险B.局部风险C.总体风险D.经济风险E.管理风险答案：B,

17、C解析：本题考查的是建设工程风险管理。按风险影响范围划分，可分为局部风险和总体风险。16.在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（）A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施答案：C解析：本题考核的是进度控制的措施。进度控制的经济措施主要包括：（1）及时办理工程预付款及工程进度款支付手续；（2）对应急赶工给予优厚的赶工费用；（3）对工期提前给予奖励；（4）对工程延误收取误期损失赔偿金。17.公路机电工程施工质量监理，经单独招标组建驻地监理工程师办公室的监理机构或总监办根据监理工作需要批准的驻地办，由驻地（）根据监理合同或总监

18、的要求完成监理细则的编制工作。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管答案：A解析： 本题考查的是公路机电工程概述。公路机电工程施工质量监理，经单独招标组建驻地监理工程师办公室的监理机构或总监办根据监理工作需要批准的驻地办，由驻地监理工程师根据监理合同或总监的要求完成监理细则的编制工作。18.对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括()。A.进度款是否按规定程序支付B.竣工工程内容是否符合合同条件C.隐蔽验收记录是否手续完整D.预付款支付额度是否符合合同约定E.设计变更审查、签证手续是否齐全答案：B,C,E19.以成本加酬金这种计价方式签订的工程承包合同，其明显缺点是（）。A.承包

19、方对工程进度不能实施有效的控制B.发包方对工程总价不能实施有效的控制C.监理方对工程质量不能实施有效的控制D.承包方对降低成本不太感兴趣E.发包方对降低成本不太感兴趣答案：B,D解析：2020教材P146-151成本加酬金合同有两个明显缺点：一是发包方对工程总价不能实施有效的控制；二是承包方对降低成本不感兴趣。因此，采用这种合同计价方式，其条款必须非常严格，才能加强对工程投资的控制，否则容易造成不应有的损失。20.根据招标投标法实施条例，可以邀请招标的有（ ）。A、技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B、需要采用不可替代的专利或者专有技术C、采购人依法能够自行建设

20、、生产或者提供D、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大E、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供答案：A,D解析：考点:招标投标法实施条例相关内容。有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。参见教材 P40。21.施工合同中的履约担保期限为（ ）。A.自进入投标有效期之日起，至提交竣工验收报告之日至B.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发缺陷责任期终止证书日止C.自进入投标有效期之日起，至签发工程移交证书日止D.自发包人和承包人签订合同

21、之日起，至签发工程移交证书日止答案：D解析：担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。22.建设工程监理文件资料的卷内文件排列方法不包括( )A.同一事项的请示与批复文件不能分开，按请示在前，批复在后的顺序排列B.主体与附件不能分开，按主件在前、附件在后的顺序排列C.图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列D.既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料在前，图纸排后答案：A解析：建设工程监理文件资料的卷内文件排列的要求：文字材料按事项、专业顺序排列，同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主体与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺

22、序排列；图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列；既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。23.根据标准设计施工总承包合同，“变更管理”正确程序是（）。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令答案：C解析：考点:变更管理。合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书，说明变更的具体内容和

23、发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案。如果承包人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。24.根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列选项中，属于事故调查报告内容的有()。A.事故发生单位概况B.事故发生经过和事故救援情况C.事故调查结论D.事故发生的原因和事故性质E.事故造成的人员伤亡和直接经济损失答案：A,B,D,E解析：考点:生产安全事故报告和调查处理条例相关内容。事故调查报告除了ABDE外，还包括事故责任的认

24、定以及对事故责任者的处理建议；事故防范和整改措施。25.在财务现金流量表中，作为现金流出的有（）。A.借款本金偿还B.回收流动资金C.借款利息支付D.固定资产余值回收E.产品销售收入答案：A,C解析：投资各方财务现金流量表从投资者角度出发，以项目投资者的出资额为计算基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算投资各方财务内部收益率。26.施工方案内容性审查中，下列不属于基础工程土方开挖质量安全方面要点的是（）。A.基坑边坡土不应超过设计荷载以防边坡塌方B.挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施C.开挖到设计标高后，应对坑底进行保护，验槽合格后，尽快施工垫层D.基坑开挖过程中，安全保护措

25、施资金的落实情况答案：D解析：考点:施工方案审查。基础工程土方开挖质量安全方面的要点是：(1)基坑边坡土不应超过设计荷载以防边坡塌方；(2)挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施；(3)开挖到设计标高后，应对坑底进行保护，验槽合格后，尽快施工垫层；(4)严禁超挖；(5)开挖过程中，应对支护结构、周围环境进行观察、监测，发现异常及时处理等。选项D不属于基础工程土方开挖施工方案的审查内容。27.当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指()的可被压缩的工作。A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上B.关键线路上资源消耗量比较少C.

26、关键线路上持续时间比较长D.施工工艺及采用技术比较简单答案：A解析：2020版教材P104-109本题考查的是进度计划的调整方法。当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，其调整方法主要有两种：改变某些工作间的逻辑关系；缩短某些工作持续时间。其中第二种方法中这些被压缩持续时间的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。 28.在监理规划中，属于工程进度控制组织措施的是（）。A.落实进度控制的责任B.建立多级网络计划体系C.对工期提前者实行奖励D.监控施工单位的实施作业计划答案：A解析：考点:监理规划主要内容。工程进度控制的具体措施：(1)组织措施：落实进度控制的责任

27、，建立进度控制协调制度。(2)技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划。(3)经济措施：对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确保资金的及时供应等。(4)合同措施：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度。 29.下列勘察合同价格和支付中说法错误的是（）。A.勘察合同的价款确定方式.调整方式和风险范围划分在专用合同条款中约定B.勘察费用实行发包人签证制度C.发包人要求勘察人进行外出考察的费用由包括在合同价格之中D.定金和预付款应专用于本工程的勘察答案：C解析：考核建设工程勘察合同履行管理。选项C错误，发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项

28、咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。参见教材P81。30.某高速公路分路基、路面两期施工,路面为沥青路面。第一期工程某路基施工合同包括7座天桥的施工,桥面顶面为5cm沥青混合料路面,施工单位、监理单位都是通过公开招标产生的,在天桥桥面施工前后发生下列事情：施工单位和监理单位在天桥附近高速公路上路床共同测得一点的压实度是95.5,施工单位判断为合格,而监理单位却判断为不合格。施工到桥面前,施工单位向设计单位提出书面申请,路基施工单位不便于施工沥青混合料路面,要求变更为水泥砼路面,设计单位表示同意,立即对设计图纸进行了修改,直接交给路基施工单位。在铺筑水泥砼路面过程中,

29、水泥砼路面的设计宽度为8m,设计长度是100米,路面施工单位考虑到地形的特点和施工模板的长度,实际铺筑了100.5m。假设单价为53550元（1000）。【问题】3、设计单位的做法是否妥当?为什么?答案：解析：3、不妥当。设计单位不应直接受理施工单位的变更申请,也不应该把变更图纸直接交给施工单位,而应先把变更图纸提交业主,业主同意后,由业主通过监理单位,把图纸发给施工单位。31. 监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（ ）承担赔偿责任。 A.承包人B.发包人C.监理人D.发包人与承包人共同答案：B解析：本题考核的是监理人的指示。监理人未能

30、按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。32.项目监理机构审查施工单位报送的施工控制测量成果报验表及相关资料时，应重点审查()是否符合标准及规范的要求A.测量依据B.测量管理制度C.测量人员资格D.测量手段E.测量成果答案：A,C,E解析：33.在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A：流水节拍B：流水工期C：流水步距D：流水强度答案：A解析：本题考查的是流水施工参数。流水节拍是指在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。参见教材P24。34.某实施监理的工程，建设单位与总承包单位

31、按建设工程施工合同（示范文本）签订了施工合同，总承包单位按合同约定将一专业工程分包。施工过程中发生下列事件：事件1：工程开工前，总监理工程师在熟悉设计文件时发现部分设计图纸有误，即向建设单位进行了口头汇报。建设单位要求总监理工程师组织召开设计交底会，并向设计单位指出设计图纸中的错误，在会后整理会议纪要。在工程定位放线期间，总监理工程师指派专业监理工程师审查分包单位资格报审表及相关资料，安排监理员到现场复验总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点。事件2：由建设单位负责采购的一批材料，因规格、型号与合同约定不符，施工单位不予接收保管，建设单位要求项目监理机构协调处理。事件3：专业监理工程师

32、现场巡视时发现，总承包单位在某隐蔽工程施工时，未通知项目监理机构进行隐蔽。事件4：工程完工后，总承包单位在自查自评的基础上填写了工程竣工报验单，连同全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程均按要求进行了验收，便签署了竣工报验单，并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估报告，建设单位收到该报告后，即将工程投入使用。?、分别指出事件1中建设单位、总监理工程师的不妥之处，写出正确做法。?、事件1中，专业监理工程师在审查分包单位的资格时，应审查哪些内容？?、针对事件2，项目监理机构应如何协调处理？?、针对事件3，写出总承包单位的正确做法。?、分别指出事件4中总监理工程师、建

33、设单位的不妥之处，写出正确做法。答案：解析：【正确答案】 事件1中：（1）建设单位要求总监理工程师组织召开设计交底会和整理会议纪要不妥。设计交底会应由建设单位组织召开，设计方会同建设方将会议意见集中并形成会议纪要，经与会各单位负责人讨论确认后，在会上宣读。（2）总监理工程师进行口头汇报不妥，应书面汇报。（3）总监理工程师派监理员复验不妥，应派专业监理工程师复验。【正确答案】 事件1中，分包单位资格审核应包括的基本内容：（1）营业执照、企业资质等级证书；（2）安全生产许可文件；（3）类似工程业绩；（4）专职管理人员和特种作业人员的资格。【正确答案】 事件2中，项目监理机构应协调施工单位保管该批材

34、料，若经设计单位确认可以使用，则该批材料可用于本工程；若不能使用，应要求退货。【正确答案】 事件3中，总承包单位应在隐蔽前48h以书面形式通知项目监理机构验收，验收合格方可隐蔽。若项目监理机构未能在验收前24h书面提出延期要求，不进行验收，总承包单位可自行验收。【正确答案】 事件4中：（1）总监理工程师直接签署工程竣工报验单，并向建设单位提交竣工验收报告和质量评估报告不妥。总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的相关竣工资料，并对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时，应由施工单位及时整改。整改完毕且复验合格后，总监理工程师应签认单位工程竣工验收的相关资料。项目监理机构应编写工程

35、质量评估报告，并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字后报建设单位（2）建设单位将未经验收的工程投入使用不妥。建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。建设工程经验收合格的，方可交付使用。35.建筑工程一切险往往还加保（）。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机动车辆险D.第三者责任险答案：D解析：2020版教材P19本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。第三者责任险指凡在工程期间的保险有效期内，因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经

36、济赔偿责任。36.某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中错误包括( )。A.有多个起点节点B.有多个终点节点C.存在循环回路D.节点编号重复E.节点编号有误答案：B,C,D,E解析：本题考核的是双代号网络图的绘制规则。图中存在、两个终点节点；节点编号有误；存在循环回路；存在两个节点。37.根据标准施工合同，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日答案：A解析：本题考查的是竣工验收管理。竣工验收

37、基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并缓发工程接收证书。经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期。38.工程网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。A.单代号搭接网络计划中时间间隔全部为零B.双代号时标网络计划中没有波形线C.双代号网络计划中没有虚工作D.双代号网络计划中工作持续时间总和最大E.单代号网络计划中由关键工作组成答案：A,B,D39.设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。A、熏蒸B、刷漆C、封蜡D、烘干答案：A解析： 本题考查的是设备采购合同的交付。对于木质包装材料，

38、应当按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理，并出具有关熏蒸证明。参见教材P135。40.能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有（）。A：当事人订立合法合同B：法律对合同形成做出规定C：合同一方当事人违约D：行政机关做出罚款E：人民法院对合同纠纷做出判决答案：A,C,D,E解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。如：在建设活动中，当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系；建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动，会产生建设行政管理关系。如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关

39、系的变更或者消灭。行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等。也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。参见教材P7。41.工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列（?）。A.可行性研究勘察B.初步勘察C.详细勘察D.收尾勘察答案：D解析：本题考查重点是“工程勘察阶段的划分”。工程勘察工作一般分三个阶段，即可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察。对工程地质条件复杂或有特殊施工要求的重要工程，应进行施工勘察。各勘察阶段的工作要求如下,可行性研究勘察，又称选址勘察，其目的是通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘。必要时，进行工程地质测绘和少量勘探工作，对拟选场址的

40、稳定性和适宜性作出岩土工程评价，进行技术经济论证和方案比较，满足确定场地方案的要求；初步勘察是指在可行性研究勘察的基础上，对场地内建筑地段的稳定性作出岩土工程评价，并为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础方案及对不良地质现象的防治工作方案进行论证，满足初步设汁或扩大初步设计的要求，详细勘察应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。因此，本题的正确答案为D。42.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

41、C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书答案：C解析：2020版教材P92本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。合同履行中的洽商协议属于合同协议书的补充文件。43.某工程，建设单位采用公开招标方式选择工程监理单位，实施过程中发生如下事件：事件一：建设单位提议：评标委员会由5人组成，包括建设单位代表1人、招标监管机构

42、工作人员1人和评标专家库随机抽取的技术、经济专家3人。事件二：评标时，评标委员会评审发现：A投标人为联合体投标，没有提交联合体共同投标协议；B投标人将造价控制监理工作转让给具有工程造价咨询资质的专业单位；C投标人拟派的总监理工程师代表不具备注册监理工程师执业资格；D投标人的投标报价高于招标文件设定的最高投标限价。评标委员会决定否决上述各投标人的投标。事件三：监理合同订立过程中，建设单位提出应由监理单位负责下列四项工作：主持设计交底会议；签发工程开工今：签发工程款支付证书；组织工程竣工验收。事件四：监理员巡视时发现，部分设备安装存在质量问题，即签发了监理通知单，要求施工单位整改。整改完毕后，施工

43、单位回复了整改工程报验表，要求项目监理机构对整改结果进行复查。问题：1针对事件一，建设单位的提议有什么不妥？说明理由。2针对事件二，分别指出评标委员会决定否决A、B、C、D投标人的投标是否正确，并说明理由。3针对事件三，依据建设工程监理合同（示范文本）建设单位提出的四项工作分别由谁负责？4针对事件四，分别指出监理员和施工单位的做法有什么不妥，并写出正确做法。答案：解析：1(1)不妥之处一：“招标监管机构工作人员1人”。理由：招标监督机构工作人员不能作为评标委员会成员。(2)不妥之处二：“评标专家库随机抽取的技术、经济专家3人。理由：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。2(1)否决A

44、投标人的投标妥当。理由：联合体投标未提交联合体协议书投标无效。(2)否决B投标人的投标妥当。理由：投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。(3)否决C投标人的投标不妥当。理由：总监理工程师代表可以由具有工程类执业资格的人员（如：注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、注册建筑师等）担任，也可由具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。(4)否决D投标人的投标妥当。理由：投标人的投标报价不能高于最高投标限价。3(1)主持设计交底会议由建设单位负责。(2)签发工程开工令由监理单位负责。(3)签发工程款支付证书由监理单位负责。(4)组织工程竣工

45、验收由建设单位负责。4(1)监理员不妥之处：“监理员巡视时发现部分设备安装存在质量问题，即签发了监理通知单”。正确做法：发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。由专业监理工程师或总监理工程师签发监理通知单。(2)施工单位不妥之处：“整改完毕后，施工单位回复了整改工程报验表”正确做法：整改完毕后，施工单位应回复监理通知回复单44.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

46、D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延答案：D解析：知识点:施工合同管理有关各方的职责。监理人指示延误或指示错误以及未完成现场协调工作，均由发包人负责赔偿。2020版教材P92。45.根据中华人民共和国建筑法，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.范围B.任务C.职责D.权限答案：D解析：考点:“中华人民共和国建筑法建筑工程监理”。建筑法第三十三条规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。因此，本题的正确答案为D。#46.某项目，建安工程费3000万元，

47、设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间主要税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805答案：B解析：本题考查的是建设工程项目投资的概念。固定资产投资可分为静态投资部分和动态投资两个部分；其中，静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。因此，该项目的静态投资（部分）300040006007600（万元）。动态投资部分包括涨价预备费和建设期利息。47.在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（）订立书面合同。A.招标公告B

48、.招标文件C.投标文件D.评标价格E.最后谈判达成的降价协议答案：B,C解析：（二）与中标人签订合同1、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。3、中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。4、招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证

49、金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。5、招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，将于中标通知书发出后30日内按投标人须知前附表规定的标准向未中标人支付技术成果经济补偿费。6、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。48.关于承包人编制进度付款支付分解表，正确的有（ ）。A.勘察设计费，按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.材料和工程设备费，分别按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解C.监理人批复的合同进度计划后7 天内，承包人将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报

50、监理人审批D.经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表E.合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，无须监理人批复答案：A,C,D解析：材料和工程设备费，分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解，B 错；合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复，E 错。49.下列选项中，建设工程进入工程质量保修期的时间为()。A.提交竣工验收报告之日起B.竣工验收之日起C.竣工验收合格之日起D.竣工验收合格后15日起答案：C解析：考点:工程建设程序。建设工程自竣工验收合格之日起进入工程质量保修期。

51、50.工程合同价款中暂列金额的主要用途有()。A.不可抗力造成承包人停工损失的补偿B.总承包服务费的支付C.施工中发生工程变更的支付D.合同约定调整因素出现的合同价款调整E.索赔、现场签证确认的费用答案：C,D,E解析：建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013作了以下规定：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工

52、补偿)费用。发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入竣工结算文件中，应与结算款一并支付。赶工费用主要包括：1)人工费的增加；2)材料费的增加；3)机械费的增加。十一、暂列金额已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。投标人只需要直接将招标工程量清单中所列的暂列金额纳入投标总价，并且不需要在所列的暂列金额以外再考虑任何其他费用。51.下列不属于招标公告与投标邀请书应当载明的内容是（）。A.建设单位的名称和地址B.招标项目的性质C.招标项目的实施地点D.投标邀请函答案：D解析：考点:“建设工程监理招标程序”。建设单位采

53、用公开招标方式的，应当发布招标公告。招标公告必须通过一定的媒介进行发布。投标邀请书是指采用邀请招标方式的建设单位，向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定工程监理单位发出的参加投标的邀请。招标公告与投标邀请书应当载明：建设单位的名称和地址；招标项目的性质；招标项目的数量；招标项目的实施地点；招标项目的实施时间；获取招标文件的办法等内容。因此，本题的正确答案为D。52. 某建设项目的折现率与财务净现值的关系如下表所列，则该项目的财务内部收益率为（） A.1280B.1291C.1300D.142答案：D解析：首先用试算法确定IRR，可推知IRR一定在13和15之间，再用内插法可求得IRR=

54、13+(15-13)150(150+1OO)=142。53.工程监理评标办法中，通常会将（）作为评标内容。A.工程监理单位的基本素质B.工程监理人员配备C.工程监理规划D.试验检测仪器设备及其应用能力E.工程监理费用报价答案：A,B,D,E解析：考点:“建设工程监理评标内容”。建设工程监理评标办法中，通常会将下列要素作为评标内容：工程监理单位的基本素质；工程监理人员配备；建设工程监理大纲；试验检测仪器设备及其应用能力；建设工程监理费用报价。因此，本题的正确答案为ABDE。54.下列关于编制单位工程施工进度计划的说法中，正确的有()。A.最小工作面限定了每班安排人数的上限B.每天的工作班数应根据

55、安排的工人数和机械数确定C.最小劳动组合限定了每班安排人数的下限D.施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面的制约E.应根据施工图和工程量计算规则计算每项工作的工程量答案：A,C,D,E解析：划分工作项目对于大型建设工程，经常需要编制控制性施工进度计划，此时工作项目可以划分得粗一些，一般只明确到分部工程即可。如果编制实施性施工进度计划，工作项目就应划分得细一些。2.确定施工顺序计算工程量计算劳动量和机械台班数确定工作项目的持续时间最小工作面限定了每班安排人数的上限，而最小劳动组合限定了每班安排人数的下限。绘制施工进度计划图施工进度计划的检查与调整55.关于抽样检验的说法，正确的是（）。A.计量抽

56、样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数答案：B解析：选项A的正确说法为：计数抽样检验是对单位产品的质量采取计数的方法来衡量。选项C的正确说法为：一次抽样检验、二次抽样检验均为计数抽样检验。选项D的正确说法为：一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数。56.在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先()。A.确定可利用的资源数量B.确定可调整进度的范围C

57、.分析所采取措施的成本D.分析比较各种措施的优劣答案：B解析：考点:进度调整的系统过程。进度调整的系统过程是：分析进度偏差产生的原因；分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；确定后续工作和总工期的限制条件；采取措施调整进度计划；实施调整后的进度计划。当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要指关键节点、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。57.工作的总时差是指在不影响()的前提下，工作可以利用的机动时间。A.总工期B.紧后工作最早开始时问C.紧后工作自由时差D.紧后工作最迟完成时间答案：A解析：考点:网络计划时间参数的概念。工作的总

58、时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。58.根据标准施工合同，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A、监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B、监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C、监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D、重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担答案：C解析：考点施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。59.下列资金成本中，可用来比较各种融资方式优劣的是（）。A.综合资金成本B.边际资金成本C.个别资金成本D.债务资金成本答案：C解析：考核资金成本。个别资金成本的高低可作为比