一级建造师法规知识考试点睛提分卷82（附带答案）

《一级建造师法规知识考试点睛提分卷82（附带答案）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试点睛提分卷82（附带答案）（17页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她一级建造师法规知识考试点睛提分卷（附带答案）一.单选题(共50题)1.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是()A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人指定招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标正确答案：A2.【真题】根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间()A.6个月B.1年C.2年D.3年正确答案：C3.某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22

2、日才决定开工，则建设单位应当()A.向发证机关报告后即可开工B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证正确答案：C4.抵押担保的范围包括()。A.主债权及利息和违约金B.损害赔偿金和实现抵押权的费用C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用正确答案：C5.【真题】关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。A.10年，自申请之日起计算B.10年，自核准注册之日起计算C.20年，自申请之日起计算D.20年，自核准注册之日起计算正确答案：B6.某住宅工程交付使用后的保修

3、期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是()。A.负责工程保修的施工单位B.物业单位C.装修单位D.住户甲正确答案：A7.【真题】关于人身保险合同的说法，正确的是（）A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人不可以为受益人D.人身保险的投保人应当一次性支付全部保险费正确答案：A8.保险合同订立的双方当事人是()。A.保险人与投保人B.投保人与受益人C.保险人与被保险人D.保险人与受益人正确答案：A9.【真题】负

4、责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.公务员工商行政主管部门正确答案：C10.某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是()。A.该作品著作权由窦某享有B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用D.经单位同意，窦某可以许可第三人使用正确答案：C11.公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。A.具体行政行为B.工作人员职务行

5、为C.行政处分行为D.民事侵权行为正确答案：A12.?施工企业承建的办公大楼没有经验验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，下列正确的是（）。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任正确答案：A13.【真题】施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供

6、应商处，则该取消通知从法律上称为()。A.要约撤回B.要约撤消C.承诺撤回D.承诺撤消正确答案：A14.【真题】特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月正确答案：A15.对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构正确答案：C16.【真题】关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域

7、不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊，情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准正确答案：C17.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是()A.投标入主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表正确答案：D18.【真题】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除

8、外B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉正确答案：A19.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任正确答案

9、：A20.评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）A.连带责任B.共同责任C.集体责任D.个人责任正确答案：D21.根据工程建设项目施工招标投标办法，不属于施工招标文件内容的是()A.施工组织设计B.合同主要条款C.技术条款D.投标人须知正确答案：A22.杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。A.该公司不能视其为购买B.杨先生有权继续试用C.该公司可以视其为购买D.被视为购买的杨先生应拒绝付

10、费正确答案：C23.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法正确答案：A24.关于仲裁审理案件的方式，表述正确的是()。A.不公开也不开庭B.不公开但开庭C.公开但不开庭D.公开且开庭正确答案：B25.注册商标没有正当理由连续三年不使用的，()可以向商标局申请撤销该注册商标。A.商标局B.商标使用人C.商标异议人D.任何单位或个人正确答案：D26.某

11、贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任正确答案：C27.施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定()，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。A.应急预案B.管理制度C.评估体系D.救助方案正确答案：A28.【真题】根据物权法，不能设定权利质权的是（）A.专利权中的财产权B.应收账款债权C.可以转

12、让的股权D.房屋所有权正确答案：D29.【真题】下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。A.工程建设重要的通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的实验方法C.工程建设行业专用的术语、符号D.工程建设勘察行业专用的质量要求正确答案：A30.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为()。A.12个月B.16个月C.18个月D.24个月正确答案：D31.根据我国行政许可法，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级

13、人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年正确答案：C32.【真题】某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B.认定垫资违法，利息予以没收C.返还垫资但不支付利息D.返还垫资并双倍支付利息正确答案：C33.【真题】下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权正确答案：A34.停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。A.施工单位B.建设单位C.城建档案馆D.当地质监部门正确答案：B35.甲市的王先生购买

14、了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市正确答案：B36.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定正确答案：C37.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到

15、的行政处罚为()。A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年正确答案：A38.【真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月正确答案：A39.在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部正确答案：A40.根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.被告住所地B.调解协

16、议签订地C.原告住所地D.调解组织所在地正确答案：D41.【真题】甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程施工。关于该联合承包行动的说法，正确的是（）A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建筑单位负责B.建筑单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建筑单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为正确答案：C42.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()。A.支付存款本金及利息的请求权B.支付国债本息的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.支付工程款请求权正确答案：D43.以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）A.

17、合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一C.仲裁以不公开审理为原则D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉正确答案：A44.生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7正确答案：C45.某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是()。A.该过路人负有法定的报告义务B.过路人可以直接向相关主管部门报告C.过路人应当在事故发生后2小时内报告D.过路人可以向该施工现场的

18、负责人报告正确答案：C46.?蓝天房地产开发公司与远大建筑公司签订建设工程合同，合同中的仲裁条款应包括的内容是（）(1)双方请求仲裁的意思表示?(2)远大建筑公司不向法院起诉的承诺(3)双方需要仲裁的事项?(4)双方争议的解决方式(5)双方共同选定仲裁委员会A.(1)(3)(5)B.(2)(4)(5)C.(1)(3)(4)D.(3)(4)(5)正确答案：A47.某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故正确答案：B48.发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负

19、责，承包完成施工任务，这种承包方式称为()A.工程总承包B.施工总承包C.交钥匙总承包D.设计?施工总承包正确答案：B49.法律体系通常指由一个国家()的各个部门法构成的有机联系的统一整体。A.现行的B.颁布的C.强制的D.制定的正确答案：A50.下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.保险合同仅以财产为保险标的D.受益人由被保险人或投保人指定正确答案：D二.多选题(共50题)1.若建设单位将建筑工程肢解发包，容易产生的弊端有（）。A.导致发包人变相规避招标?B.增加发包的成本C.不利于投资和进度目标的控制?D.增加发包

20、人管理的成本E.减少发包的成本?正确答案：ABCD2.【真题】下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的正确答案：ADE3.以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。A.分包商工期拖延B.设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合格返工正确答案：BCD4.施工图设计文件审查单位主要是对工程建设()阶段执行强制性标准

21、的情况实施监督。A.规划B.勘察C.设计D.施工E.监理正确答案：BC5.国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见所指的安全生产第一责任人包括()。A.企业主要负责人B.实际控制人C.项目经理D.技术负责人E.安全管理员正确答案：AB6.某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作包括()A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作正确答案：AE7.?合同被确认无效后，其法律后果有（）。?A.支付违约金?B.赔偿损失?C.返还财

22、产?D.追缴财产E.继续履行?正确答案：BCD8.对于人民法院案件的移送管辖，下列说法正确的是()。A.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，不可以驳回其诉讼请求B.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，在征得当事人同意后移送有管辖权的人民法院C.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，可以退回原法院D.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院E.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖正确答案：AE9.下列建设工程项目，必须实施工程监理的是()。A.某住宅小区建筑工程B.世界银行贷

23、款建设卫生设施C.合资开发的生物制药产业园区D.合资建设的城市污水处理厂E.南水北调工程正确答案：ABDE10.出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料正确答案：ACDE11.【真题】企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。A.向企业调解委员会申请调解B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁C.向约定的仲裁委员会申请仲裁D.直接向人民法院起诉E.直接向人民法院申请支付令正确答案：ABE12.【真题】根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为

24、的有()。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.将承揽的工程转包或违法分包；C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D.未按照节能设计进行施工E.未履行保修义务或拖延履行保修义务的正确答案：DE13.我国民事诉讼法规定的特别程序的案件是()。A.宣告失踪或者宣告死亡案件B.确认调解协议案件C.实现担保物权案件D.不动产所有权确认案件E.选民资格案件正确答案：ABCE14.在评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括()A.评标委员会由5人以上的单数组成B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D.评标专家在相

25、关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责正确答案：ACDE15.发包人具有下列（）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。A.发包人长期拖欠工程价款B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换D.发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工E.发包人未能按时提供图纸导致工期延误正确答案：ACD16.【真题】关于电子招标投标的说法。正确的有()。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式

26、的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件正确答案：ABD17.【真题】合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国合同法的规定，正确的说法有()。A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行D.履行地点不明确，给付货币的，在给

27、付货币一方所在地履行E.履行费用负担不明确的，由债权人承担正确答案：ABC18.根据我国合同法的规定，下列属于当事人可以依法解除合同的情形是（）A.在履行期届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的B.对方迟延履行合同，经催告后履行的C.有违约行为致使不能实现合同目的D.发生不可抗力导致合同无法履行E.对方不适当履行合同正确答案：ACD19.建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列()情形的，评标委员会应当否决其投标。A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.经评审的投标价格最高D.投标价格低于成本E.不同投标人的投标文件由

28、同一个单位编制正确答案：ABDE20.在建设工程合同中，属于承包人义务的有()。A.及时检查隐蔽工程B.参加工程验收C.提出工期索赔D.自行完成建设工程主体结构施工E.对质量不合格的工程无偿修理正确答案：BDE21.下列选项中，用人单位应当与劳动者签订无固定期限劳动合同的有()。A.劳动者在用人单位已经连续工作满8年B.劳动者在用人单位已经连续工作满10年C.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满15年D.用人单位与劳动者已连续订立2次固定期限劳动合同E.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年正确答案：BE22.招标人认为可能影响中标候选人的履约能力

29、，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有()。A.中标候选人被债权人申请破产的B.中标候选人拖欠银行大量贷款的C.中标候选人起诉其他债务人的D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的E.中标候选人存在违法行为的正确答案：ABE23.【真题】根据建筑工程施工许可管理办法，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区正确答案：ACD24.生产经营单位申请应急预案，应当提交以下材料：()。A.应急预案备案申请表B.应急预案评审意见C.应急预案论证意见D.应急预案的演练计划E.

30、应急预案文本正确答案：ABCE25.下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是()。A.按照工程建设强制性标准进行设计B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案C.向建设单位详细说明施工图设计文件D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限正确答案：ADE26.【真题】当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前正确答案：BC27.关于工程竣工验收的说法，正确的有()A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为

31、竣工日期B.承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工验收日期正确答案：ABDE28.【真题】关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是

32、债务人D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人正确答案：BCE29.某建筑施工企业在项目投标过程中不慎将安全生产许可证遗失，则其应()。A.立即向建设行政主管部门报告B.立即向原颁证机关报告C.立即向投标单位报告D.在公众媒体上申明作废后补办E.直接到原颁证机关补办正确答案：BD30.【真题】根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任

33、C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任正确答案：AC31.某建设项目招标，评标委员会由2名招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有()A.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家正确答案：BD32.在项目的招投标过程中（）。A.招标

34、公告是要约?B.中标通知书是承诺C.招标公告是要约邀请?D.投标文件是要约邀请E.投标文件是要约?正确答案：BCE33.下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例正确答案：ABC34.?合同法规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则根据合同的性质、目的和交易习惯履行（）等义务。A.保

35、管?B.通知?C.协助D.保密E.运送?正确答案：BCD35.注册建造师在担任施工项目负责人期间，可以予以更换的情形有()A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的B.发包方同意更换项目负责人的C.该注册建造师的受聘单位聘用了新的项目经理的D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的E.因发包方原因致使工程项目停工超过120天的正确答案：ABD36.根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，专职安全生产管理人员在发现安全事故隐患时，应当及时向()报告。A.项目负责人B.安全生产管理机构C.主要负责人D.监理单位E.施工单位正确答案：AB37.生产安全事故调查组的职责有()。A.查明事故发生的

36、经过、原因B.认定事故的性质和事故责任C.提交事故调查报告D.总结事故教训E.对事故责任者做出处理决定正确答案：ABCD38.资质许可机关应当建立、健全建筑业企业信用档案管理制度，建筑业企业信用档案应当包括的内容有()A.企业基本情况B.工程质量和安全情况C.合同履约情况D.社会投诉情况E.职工技能抽查情况正确答案：ABCD39.我国的调解方式主要有()。A.法院调解B.自行调解C.人民调解D.行政调解E.仲裁调解正确答案：ACDE40.【真题】下列责任种类中，属于行政处罚的有()。A.警告B.行政拘留C.罚金D.排除妨碍E.没收财产正确答案：AB41.如第上题所述，依据合同法，与下列人员解除

37、劳动合同后，甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有（）。A.小张?B.刘某?C.陈某?D.周某E.吴某?正确答案：ADE42.下列属于建设单位的安全责任的有()A.办理临时占用规划批准范围以外场地的有关申请批准手续B.对安全技术措施进行审查C.组织制定特大事故应急救援预案D.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用正确答案：ADE43.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()。A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经受让人许可E.告知受让人正确答案：AE44.?民事诉讼的特点理解正确的有（）。A.诉讼参与人包括原告、

38、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度D.最高人民法院所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程?正确答案：ACD45.评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有()。A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件

39、中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充正确答案：ACD46.【真题】设计单位的安全责任包括（）A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.对设计成果的实施承担责任正确答案：ABE47.【真题】申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()。A.安全防护设施搭设计划B.专项安全施工组织设计方案C.书面委托监理合同D.安全施工组织计划E.安全措施费用计划正确答案：ABE48.

40、必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）A.垂直运输机械作业人员B.安装拆卸工C.爆破作业人员D.起重信号工E.模板施工人员正确答案：ABCD49.?根据我国法律规定，采取下列方式解决纠纷可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。?A.和解?B.调解?C.仲裁D.诉讼E.投诉?正确答案：BCD50.【真题】施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丁承担民事责任D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿正确答案：ABDE