建设工程设计合同书样本(可编辑).doc

建设工程设计合同书样本(可编辑 )委托方 (甲方 ): 承接方 (乙方 ): 甲方委托乙方承接建设工程设计合同。本合同由双方通过工程设计协商签订。第一条本合同根据下列文件签订 : 中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例 。国家和地方有关工程检验和设计管理的法律法规。建设项目批准文件。第二条本合同项下设计项目名称、阶段、规模、投资、设计内容和标准 :序号项目名称阶段规模投资设计内容和标准工程特点及说明 :第三条甲方向乙方提交的相关资料和文件 :序号资料和文件名称编号复印件要求提交时间年份月一天一年月一天一年月一天一年月一天一年月一天一年月一天一年月一天一年月一天一年月一天一年月第四条乙方向甲方交付的设计文件 :文件名称的序号数据和份数要求提交时间年月一天一年月一天一年月一天一年月一天一年月一天一年月一天一年月一天一年月一天一年月一天一年月第五条甲方应支付的合同工程设计费为元(收费计算标准见附表 )。设计费的支付方式如下 :本合同生效后甲方应在天内支付总设计费的 20%。乙方提交的定金元 (本合同履行后的定金作为设计费 )设计文件完成后甲方应在天内支付总设计费的%。乙方提交全部设计文件后，甲方应在天内付清剩余的设计费。第六条双方对甲方的责任负责:甲方应按本合同第三条规定的内容在规定的期限内向乙方提交材料和文件，并对完整性、正确性和时限负责。如果甲方提交上述材料和文件超过规定的15 天期限，且乙方根据本合同第四条的规定提交设计文件的时间超过规定的15 天期限，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。若甲方变更委托设计项目、规模、的条件，或因提交的数据有误或提交的数据发生重大变化， 乙方的设计需要返工， 双方应签订补充合同 (或另一合同 )、重新澄清相关条款。此外，甲方应根据乙方消耗的工作量向乙方支付返工费， 如在合同履行过程中， 甲方要求终止或取消合同， 而乙方未能开始设计工作， 甲方不得退还甲方已支付的开始设计工作的定金。 如果乙方实际完成的工作少于一半， 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费， 如果超过一半按本阶段设计费的一半支付， 如果超过一半按本阶段设计费的全额支付，甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费。 每逾期一天，甲方承担逾期违约金的 2/1000。如果延误超过 30 天，乙方有权暂停下一阶段工作的进行，并书面通知甲方。如果甲方上级不批准设计文件或合同工程暂停或延期，甲方应支付应付设计费。 如果甲方要求乙方提前提交设计文件，甲方应支付催交费。甲方应为乙方现场工作人员提供工作生活、交通等便利条件。甲方应保护乙方的设计版权。未经乙方同意，甲方不得将乙方交付的设计文件复制或转让给第三方，或用于合同外的项目。 出现上述情况，乙方有权索赔。乙方责任 :乙方应按本合同第四条规定的内容向甲方交付设计文件、时间和份数。乙方负责修改或补充设计文件中的遗漏或错误。因乙方设计失误造成的工程质量事故损失，除采取补救措施外，损失部分免收设计费， 乙方应按损失程度向甲方支付赔偿。最高补偿金额等于免除的设计费金额。 由于乙方自身原因， 本合同第四条规定的设计文件的交付时间延迟。 每延迟一天，乙方应减少本项目应收设计费的 2/1000。合同生效后，乙方要求终止或解除合同。乙方应双倍返还定金。乙方交付设计文件后，应参加相关的上级评审，并负责在原计划范围内进行必要的调整和补充乙方应在合同规定的期限内交付设计文件。 工程开工后一年内，乙方负责向甲方和施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理相关设计问题并参与竣工验收。在工程开工前一年内， 乙方仍负责上述工作， 并可根据所需工作量向甲方收取适当费用。乙方不得将甲方提交的产品图纸等技术经济资料向第三方扩散、元咨询服务费出现上述情况，甲方有权要求赔偿。第七条其他甲方要求乙方长期派专人到施工现场配合解决相关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。乙方为本合同项目采用的国家或地方标准图纸由甲方从相关出版部门自费购买。本合同第四条规定， 乙方交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方应收取制作费。本工程施工材料、 设备的加工和订购， 在乙方设计人员需要配合时，费用由甲方承担。甲方委托乙方配合进口项目的设计任务， 从询价、对外谈判、国内外技术考察到竣工投产。承担相关设计任务的乙方应包括在内。甲方应支付出国费用，但制作和装载费用除外。甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务的额外费用。如因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商解决。委托方和承担方应及时协商和解释因履行本建设工程设计合同而产生的争议。如果协商失败，双方同意仲裁委员会仲裁 (如双方在本合同中不同意仲裁机构事后未达成书面仲裁协议，可向人民法院提起诉讼 )。本合同未尽事宜， 双方可签订补充协议作为附件。 补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式八份，双方各执四份。合同双方应在签署后 15 天内，报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为有必要到项目所在地工商行政管理部门进行核实。双方履行合同义务后，合同立即终止。委托方单位名称 :承办单位名称 :(印章 )(盖章 )法定代表人 :法定代表人 :单位地址 :单位地址 :邮政编码 :邮政编码 :电话 :电话 :传真 :传真 :开户银行 :开户银行 :银行账号 :银行账号 :签署合同的代表 (签字 ):签署合同的代表 (签字 ):日期 :日期 :年月天年月日本建筑行政部工商行政管理部门的审查意见验证意见 (盖章 )(盖章 )审核号 :审核号 :审核日期 :审查日期 :年月天年月天