消防工程施工合同.doc

.消防工程施工合同甲方（发包方）：烟台青桦投资有限公司住 所 地： 烟台市芝罘区迎祥路11号法 定 代 表 人：乙方（承包人）：住 所 地：法 定 代 表 人： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：清华逸景小区一期一组团消防工程喷淋、报警项目二、工程地点：烟台市高新区海天路23号三、建筑面积：约13万平米第二条承包方式与工期一、包工包料包通过检查验收。并负责在甲方协调下，组织该消防工程的其他项目的施工单位，一并进行验收，并取得消防部门的合格证书（其他各项目的工程质量由各个施工单位负责）。二、本项目工期为日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。三、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；（二）因甲方不能按期提供施工图等材料而影响进度的；（三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源等影响进场施工的；（四）在施工中，遇有连续间歇性停水、停电影响正常施工的；（五）甲方未按约定支付工程款的。第三条工程质量一、 本工程使用的消防产品及安装材料必须符合国家规定。二、 该工程必须符合国家工程建设消防技术标准。第四条工程价款及支付方式一、该工程项目总价款为肆拾叁万伍仟元。二、在合同履行中，如经批准变更了设计，或非乙方原因致使现场施工与图纸不符，需增加工程量时，可根据实际情况增加工程价款。三、工程价款支付，乙方于每月日前将本月进行的工程量报给甲方，甲方核实后于下月10日前已完成项目的80%的款项支付给乙方。工程竣工并经消防管理部门验收合格后，甲方付清该项目总价款的90%。自验收合格之日起，2年内为保质期。保质期满，如无质量问题，付清余款。第五条调试与验收一、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。二、该项目完工后，乙方应书面通知甲方进行初步验收，甲方自接到验收通知5日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方应按照甲方要求组织修改，并承担由自身原因造成修改的费用。如甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已通过。三、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。四、乙方在甲方配合下协调、组织其他各消防工程项目的施工单位，向公安机关消防管理部门申办消防验收或消防备案，并保证取得合格证书，所发生的费用由各分包单位分摊（哪个项目因质量不合格而不能通过验收，由哪个单位负责整改）。第六条甲方的权利和义务一、开工前，向乙方提供施工区域地下水、气管道、电缆管线布置图及其他与本工程有关的隐蔽工程布置图、施工图纸和施工说明，并向乙方进行技术交底。交底应经双方确认并形成书面文件。二、提供符合施工要求的水、电、加工场地、仓库、垂直运输、临时住房等方便施工的设备、设施，清除影响施工的障碍物并说明使用注意事项。三、指派为本工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量，并办理有关验收、变更。所有变更应及时以书面形式通知乙方。四、甲方负责办理与本工程有关的审批手续。第七条乙方的权利和义务一、乙方应严格按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。二、 乙方应配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。三、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。乙方驻工地代表变更的，应及时以书面形式通知甲方。四、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。五、未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线，而影响建筑的正常使用。六、对甲方进行消防设施操作培训，并提供完工图5套。七、及时完成向公安机关消防管理部门的报检或备案。第八条违约责任一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1的违约金，最高不超过合同价款的3%。二、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。三、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1向乙方支付违约金。四、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。五、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。第九条质量保修该项目的保修期限为年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。保修期内，乙方在接到甲方维修通知后，24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，甲方需支付给乙方相应的费用。第十条附则一、本合同自双方签字或盖章之日起生效。一式四份，双方各执二份。二、合同签订后，甲乙双方均应全面正确地予以履行。发生争议时，可协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。三、本合同未尽事宜，依照建设工程施工合同(示范文本)(GF一2013一0201)执行。甲 方： 乙 方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：日 期：年月日 日 期：年月日精选word范本！