道路设计合同

GF-2000-00000 建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由设计人编填）设计证书等级： 甲级 编号：A150000190 发包人：设计人： 签订日期： 中华人民共和国建设部监制 国家工商行政管理局发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担 道路工程设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订依据 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定和重庆市建设工程勘察设计管理条例。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条 设计依据2.1 发包人给设计人的委托书。2.2 发包人提交的基础资料。2.3 设计人采用的主要技术标准是：2.3.1 按国家现行的技术规范标准执行；2.3.2 按城市勘察设计规范标准执行；2.3.3 按现行定额标准执行。第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求及委托书第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）项目 内容具体概述名称规模阶段投资工程总投资约12701.42万元人民币，其中建安投资7642.69万元设计内容1、本工程可行性研究报告编制；2、本工程方案设计、初步设计、施工图设计（其中道路、结构、排水、照明专业完成施工图设计，除排水、照明外的其它综合管网完成方案设计；初步设计含概算）及设计后续服务工作。备注第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料或文件名称份数提交时间有关事宜1上级机关和主管部门批准的文件1根据设计人要求按时提供2工程地质勘察报告1根据设计人要求按时提供第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料或文件名称份数/光盘提交时间有关事宜1可行性研究报告6/2方案批复后10天2方案设计文件（综合管网）8/42011年11月30日3初步设计文件（含概算）10/4方案批复后15天4施工图设计文件12/4初步设计批复后20天注：如发包人原因影响设计进度，则设计周期顺延。第七条 费用7.1 根据双方商定，设计费按如下方式计算：7.1.1本项目可行性研究报告编制费不再另行计算；7.1.2本项目方案设计费不再另行计算；工程设计费（包含初步设计和施工图设计）按国家计委、建设部工程勘察设计收费标准2002年修订本收费标准下浮30%计取。7.2 本项目设计费用总额为： ）。最终设计费以最后批准的初步设计概算建安费按7.1条结算，其包含（但不限于）人工费、差旅费、材料费、仪器使用费、管理费、会务费、评审费、咨询费、税金等所有的费用，以及本合同规定的所有责任、义务和风险。7.3初步设计及其概算文件在上报前必须经发包人审查并同意后方可上报。初步设计及其概算文件经审批后，以审定批复的初步设计概算中的建筑安装费用做咨询费和设计费计价基数，并按工程勘察设计收费标准(2002年修订本 )第1.0.8条的规定,来确定最终设计费用（审定的总设计费）。7.4 本合同为含税合同，价格为包干价格。第八条 支付方式8.1设计费支付方式见下表： 付费次序占总设计费%付费额（万元）付费时间（由交付设计文件来决定）第一次1012.133本合同签订之后7个工作日内第二次2024.266方案设计批复后7个工作日内第三次2024.266初步设计审查通过后7个工作日内第四次4048.532施工图设计审查通过后7个工作日内第五次1012.133工程竣工验收后7个工作日内第九条 双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限，设计人按本合同第六条规定的交付文件时间顺延。9.1.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2 设计人采用的主要技术标准是：按国家现行技术标准进行设计。 9.2.3 设计合理使用年限为按国家相关技术标准执行。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误等设计人的原因造成质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的设计费的100。9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，设计人应按本合同约定的设计费总额的千分之二向发包人支付违约金。本合同规定的任何一个环节的设计资料及设计文件的交付时间延误达到15天的，发包人有权解除合同，收取的设计费和预算费应返还（其中定金应当双倍返还），并且赔偿发包人由此造成的损失。9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充，使其符合上级主管部门的设计审查要求。设计人须安排专人协助发包人完善各种手续，并提供相关服务。设计人按合同规定时限交付设计文件，项目开始施工时，负责向发包人及施工单位进行设计交底、及时现场服务（通知后两小时内到达施工现场）、处理有关设计问题和参加竣工验收。若非因发包方原因，导致包括但不限于政策变更等变化影响项目施工时，设计人仍应当负责有关设计问题及参加竣工验收。9.2.8在本项目工程竣工时配合发包人接受审计并负责本合同项目的设计及审查联络工作。9.2.9负责本项目设计期间的管理和安全防范工作，若在设计期间因设计人责任发生任何人员伤亡、设备损坏等事故，设计人承担由此造成的一切责任，发包人概不负责。为防范风险，设计人应为参与工作的人员购买相应的保险。9.2.10设计人确保自身和参与设计人员具备设计资质、资格有能力履行合同项目，在设计过程中和其设计成果不存在侵犯第三方的权益之情况，否则设计人应当承担赔偿责任。9.2.11设计人应保护发包人的知识产权与商业秘密，不得向第三人泄露、转让、或为本项目之外的目的使用、许可他人使用发包人提交的各项资料，包括但不限于产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。第十条 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条 仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆仲裁委员会仲裁。第十二条 合同生效及其他12.1设计人应提供优质的服务，设计人应至少派一名业务素质强的能胜任的现场服务设计代表常驻工地，时间每周不低于一次，协助配合发包人解决施工中的技术问题，参与现场相关技术问题的处理和隐蔽工程验收，在施工过程中对发包人的要求在两个小时内做出包括但不限于现场指导、电话解答的回应。 12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装验收合格结束为止。 12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。 12.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 12.5本合同经双方法定代表人或法定代表人授权人签字并加盖单位公章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.6任何未经双方协商一致并经双方法定代表人或法定代表人的授权人签字并加盖单位公章的对本合同的修改无效。12.7 本合同一式玖份，发包人陆份，设计人叁份。 12.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。12.9 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称： 设计人名称：（盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：（签字） （签字）委托代理人： 委托代理人：（签字） （签字）住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：传 真： 传 真：