燃气管道设计及施工合同(范本)

合同编号： 燃气管道设计及施工合同工程名称： *项目燃气管道设计及施工合同 工程地点： 甲方： 乙方： 年 月 日燃气管道设计及施工合同甲 方： 乙 方： 依照中华人民共和国合同法、城市燃气管理办法、和省市燃气管理条例等有关规定及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供燃气管道设计及安装工程事宜达成如下一致意见，签订本合同。1、工程项目1.1工程名称： 1.2工程内容及范围：1.2.1乙方根据甲方提交的小区建筑规划图等相关资料完成燃气管道及设备的的规划设计，及时向甲方提交相应的全部设计施工图，并经甲方进行审核确认。1.2.2 乙方负责该工程的报建并按甲方审核确认后的施工图纸内容，完成住宅户内燃气管道及设施安装及户外燃气干、支管及设施安装等。2、工期期限 2.1在所有政府报批手续完成且具备施工条件情形下，根据土建工程进度或按甲方要求的施工通知分批安装，工程须在楼宇交付前全部完成。2.2 如能保证连续施工，则由进场之日起 个日历天内完成户外地下管、水平管及立管工程。验收期另计。2.3用户在收楼后，由用户直接通知乙方，一次性免费进行合同范围内户内管的标准安装，用气点位置以施工图纸为准（包括预约时间上门安装户内管、燃气表、调压阀等）。乙方向用户发放开通管道燃气注意事项与安全使用燃气指南等安全宣传资料并与用户签订用气协议。2.4 如遇到下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延。2.4.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。2.4.2由于不可抗力影响施工的。3、质量标准3.1乙方工程质量应符合国家城镇燃气设计规范（GB50028-93）、城镇燃气施工及验收规范的规定。4.承包方式综合单价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包报审手续、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费（金额由乙方与总包单位协商确定）、包国家规定需缴纳的所有税金等。 5、合同价款及付款方式5.1合同总价：本合同总价为人民币 （大写： ）（含税）上述总价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、各项规费及税金等全部费用。5.1.1按完工实际安装户数结算，如有经甲方确认的工程变更，变更引起的的工程造价增减则在结算时结清。5.1.2上述合同总价，包括为符合验收规定的全部内容、合同规定的质量标准以及为工程安全、文明、准确施工、完工和修补缺陷所需的全部工作内容和费用及应向总包单位缴纳的总包配合费等，甲方无须再承担其他任何费用。5.2付款方式：5.2.1合同价款支付方式：根据建设楼宇并经双方确认的实际安装户数确定本合同范围内管道燃气工程的总价。5.2.2甲、乙双方在签定合同后，施工单位进场施工前7个日历天内（以甲方书面通知确定），甲方向乙方支付合同总款的 %，作为工程首期款。5.2.3专业形象工程进度完成达 %时，甲方向乙方支付合同总价的 %，作为工程进度款；5.2.4 专业形象工程进度完成达 %时，甲方向乙方支付至合同总价的 %，作为工程进度款；5.2.4全部工程竣工、验收合格，甲乙双方办理完毕结算后，甲方支付至结算总价款的 %，作为工程进度款；5.2.5 本工程全部验收合格通气前，甲方支付至结算总价的100%。5.3乙方向甲方收取工程款，须先向甲方提供合法合规的正式发票，甲方凭发票办理付款手续。否则甲方有权拒绝付款并且不承担任何相关责任。甲方收到乙方发票后15个工作日内向乙方支付该期工程款。5.4因乙方及不可抗力原因造成甲方延迟付款的，甲方不承担任何责任。6、合同文件组成及解释顺序6.1合同文件组成：（1）本合同；（2）乙方的预算书；（3）乙方的规划设计图纸。（4）经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件（未加盖公司印章的文件视为无效文件）。6.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行，但不限于各文件之间的相互解释，如有模棱两可或相互矛盾之处，以本合同文本所列时间在后为准。7、双方的职责7.甲方的职责:7.1.1甲方委派 为甲方驻工地代表，负责项目管理，代表甲方实施管理的各项工作，负责办理与施工有关的各项事务；若在本工程实施过程中更换代表，需以书面形式通知乙方。7.1.2提供经政府部门审批的下列图纸：小区总体规划图(二份)、小区管线综合图(二份)用气位置建筑（厨房）大样图。供乙方进行燃气管道工程的规划与设计。7.1.3按照城镇燃气设计规范（GB50028）等规定，配合建设、维护燃气管道设施。7.1.4按约定向乙方支付燃气管道工程款。7.1.6在乙方进场前或施工过程中负责为交叉施工单位做现场协调工作。7.1.7甲方应无偿提供材料堆放场地等必要施工条件。7.1.8甲方管理人员有权根据本合同约定对乙方违反相关进度、质量、安全生产、文明施工、环境保护、材料供应、劳务人员管理等方面的条款的行为开具处罚通知单。处罚通知单不因乙方未签字而失效，乙方亦不因未签收处罚通知单而免责。处罚金额甲方有权直接从乙方的工程款或结算款中扣除。7.2乙方的职责：7.2.1乙方派 为乙方驻工地代表，负责双方联系及协调工作，处理工程相关事宜。若在本工程实施过程中更换代表，需以书面形式通知甲方。7.2.2向甲方提供经政府审批同意的下列的书面图纸及CAD图：(1)小区燃气管线施工图(4份)(2)各户建筑燃气管道施工及平面图(4份)7.2.3遵循*省（市）燃气管理条例及城镇燃气设计规范等规定，把好设计、施工、验收关。施工过程中服从甲方现场施工进度安排，在规定时间内组织展开施工工作，配合土建施工且不得影响土建单位及其他工序的施工进度。服从甲方现场施工管理条例，且服从甲方工程部、监理公司现场监督管理。按施工图纸、施工组织设计以及双方约定选定的标准、规范，组织具有相应资格证书的技术熟练的工人进行施工作业，确保工程质量达到约定的标准，确保工期按时实现。甲方有权根据实际工程情况，随时要求乙方调整或增加现场作业人员，对此乙方必须无条件执行。否则，由于乙方原因导致拖延工期，造成的损失由乙方承担。7.2.4乙方必须认可并接受甲方提供的施工环境、机械设备、作业条件、施工过程中应采取相应措施避免扰民，同时服从甲方管理人员的指挥，不得以此要求增加任何费用。7.2.5本合同签订后7个日历天内，乙方须根据中华人民共和国劳动合同法、其他相关法律及当地政府机关规定或指示等为其人员等购买并维持各类人身伤亡的赔偿责任保险及机械设备保险等，乙方须负责和保障甲方免于承担任何因此产生的索赔、赔偿、诉讼、行政处罚及其他收费及开支。上述所提到的保险费用，已经综合包含在本合同工程价款中，乙方不得因此向甲方提出索赔或补偿。7.2.6乙方施工过程中如需穿凿墙孔或楼板，由甲方书面同意后方可进行，并且乙方需恢复其原貌，燃气管道的安装应确保不影响整个小区的总体观感和装饰效果。7.2.7本合同项下所有工程资料及竣工资料由乙方负责制作，并协助甲方资料员完备有关的资料。工程完工后，办理竣工资料送甲方存查。7.2.8负责办理本合同提供的燃气供应系统的有关政府审批手续，协助甲方完成由甲方负责的相关政府部门各类审批手续；在设计、施工完成后，参加有关单位会审、验收工作。工程验收由乙方组织，乙方在所有工程竣工验收完成后将按甲方的时间要求安排燃气供应。7.2.9综合考虑燃气工程的配套工作，依约完成户外立管及户内管的施工，乙方如无故未能按进度完成工程，每延误一天按未能完成工程部分价款以每日千分之一计算向甲方支付违约金。7.2.10在施工中，甲方根据乙方实际需要提供水、电等施工条件，接驳费用由乙方负责，本合同造价中已经包含乙方施工生产和生活用水、用电及用房等费用，施工生产和生活用水、用电及用房等费用由乙方承担。 7.2.11乙方施工期间如发生现场签证，应在现场事实发生日起的7日内，报监理、甲方项目代表，签证要按甲方要求格式详细填写签证事件的时间、原因、内容、数量等内容，否则不予办理。乙方报送的签证必须经过乙方派驻现场代表、乙方法定代表人（或委托人）签认加盖公章，并经监理、甲方派驻现场代表签认并经甲方相关人员审核签字、盖章确认后方可生效。逾期未办理现场签证的视为乙方放弃签证权力，对于格式不对、内容不全、签字签章不齐全的签证不作为结算依据。7.2.12乙方负责及时缴纳乙方施工范围内行政验收等相关费用，负责联系相关主管部门到现场验收，并办妥有关证书手续。7.2.13做好施工管理工作，安排好工人的生活，杜绝其以任何理由滋事。如出现聚众闹事等行为视为乙方违约，乙方每次应向甲方支付违约金1万元，并承担由此给甲方造成的一切损失。7.2.14乙方施工前需报施工组织设计（包含安全监督协议）、企业及人员资质，经监理及甲方审批后方可施工。 施工期间必须遵守甲方现场施工管理制度，密切配合总承包及其他专业工程的施工，每月向甲方提供形象进度资料。7.2.15做好施工场地现有成品和设备、管线保护工作，承担因自身责任造成的损失；承担因自身工程产生垃圾的清理外运。7.2.16若因为乙方施工原因或施工安全、质量等问题造成索赔或引起损失（包括返工等），则乙方承担全部经济、法律责任并全额承担相应的费用。7.2.17燃气管网在施工安装和运营期间的全部安全等责任由乙方承担。7.2.18燃气管道设备安装时，应先做出一间样板间，经甲方确认后，方可全面按样板间要求进行安装。管网埋地、管沟开挖及恢复等工作由乙方负责。7.2.19 燃气供气后，如因乙方施工及质量等原因造成用户无法使用，均由乙方承担，并负责赔偿给用户造成的损失。8、材料、设备供应8.1本工程主要设备材料由乙方按照设计和有关标准要求送样报价经甲方确认核准后，方可用于工程施工。工程材料、设备由乙方自行采购供应至施工场地，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责，并承担因质量不合格造成的返工等损失。8.2乙方采购的材料、设备，必须符合设计图纸和甲方确定的品牌、规格、型号、质量、等级要求，若甲方发现乙方采购材料、设备不符合甲方确定的品牌、品质等，乙方除无条件拆除安装的不合格材料、设备并重新采购符合乙方报价文件约定或甲方确定的品牌、品质的材料、设备外，还须向甲方支付该材料、设备费用20%的违约金，延误的工期不予顺延。8.3乙方采购的材料设备在使用前，应进行检验或试验，不合格的不得使用，检验和试验费用由乙方承担。未经报审、报验擅自使用或使用不合格材料、设备的，甲方有权责令乙方返工，返工费用全部由乙方承担，同时乙方向甲方支付每次2000元的违约金。若由此引起质量缺陷或质量事故无法返工的，除按质量缺陷或质量事故的处理方法处理外，乙方还须向甲方支付1万元的违约金。8.4乙方需要使用代用材料时，应经甲方认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。8.5乙方应自行承担所供材料的检验、试验费用，承担由于使用材料不当造成工程质量不合格等的一切费用。8.6 乙方已安装但未经验收的设施及器材由乙方负责保管。9、设计变更9.1在燃气管道施工中，甲方对原建筑工程规划设计进行变更，应在变更前10个日历天（重大设计变更20个日历天）向乙方发出书面变更通知。否则，乙方有权拒绝对本合同工程的设计进行变更。9.2施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。由乙方擅自变更而发生的费用和因此给甲方的造成的一切损失，均由乙方承担，延误的工期不予顺延。9.3在施工单位提供的燃气工程设计经甲方确认后至竣工验收之前，甲方要求进行变更的，由甲方承担变更费用并相应延长工期。10、竣工验收与结算10.1 工程竣工验收以施工图及说明书、图纸会审记录，有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范为依据。10.2 隐蔽工程在乙方自检后填写记录表(范围、数量、质量等)，持表通知甲方及监理检查。甲方及监理接通知后2个工作日内到场验收，经检验合格并符合设计要求时，双方签字盖章后方可进行下一工序的施工。若甲方及监理在规定的时间内未到场，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方及监理应予承认，事后甲方及监理提出复检，复检费用由甲方承担。复检结果不合格，返修费用由乙方承担，工期不顺延，反之，工期顺延。10.3工程完工具备验收条件时，乙方应提前通知甲方及相关部门按国家工程竣工验收有关规定进行验收，整理完整的完工或竣工资料、竣工验收报告等。验收时如工程内容未完成或质量不合格，由乙方在商定的时间内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止，并按验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。工程(含单项工程)未经验收，甲方提前使用或动用，视为工程质量合格，由此发生的质量或其他问题，由甲方负责。10.4工程完工并验收合格后7个日历天内，乙方应向甲方递交工程结算资料，双方按约定的合同价款确定办法进行结算并确定合同金额。10.5竣工结算时，乙方需按甲方要求提供完整的工程资料、竣工资料和结算资料，经总承包人、监理、甲方审核合格后，方可获得甲方支付的工程款。若未按甲方要求提供，甲方有权不支付剩余工程款。10.6 若本工程户数发生变更时，经甲方签证确认后按双方约定的单价结算，工程完成后按实际超出或减少部分一次结清。11、违约责任11.1 甲方未按照合同的规定履行义务，出现以下情形时，由甲方承担相应责任，工期顺延。11.1.1 不按时交出施工场地、提供水、电接驳点。11.1.2 若乙方提交合法合规的当期工程款的发票后15个工作日内，甲方仍未支付当期工程款，则每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期应付款千分之一的违约金。违约金总额不超过逾期应付款的千分之五。延期超过十天，乙方有权停工或解除合同并要求甲方承担本合同总价2%的违约金及据实赔偿乙方所受损失。11.1.3 因工程设计变更，使已完工程拆改。11.2 乙方未按合同的规定履行义务，出现以下情形时，其损失由乙方承担，并处以违约金。11.2.1因乙方原因未能按时完工，每延迟一天，乙方应向甲方支付本合同金额千分之一的违约金。延期超过十天，甲方有权解除合同并要求乙方退还已付的工程款并承担本合同总价2%的违约金。如延期完工对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的相关损失。11.2.2因乙方完成的安装工程无法通过验收，乙方除应立即返工直至验收合格外，每延迟一天，应承担合同总价千分之一的违约金，并据实赔偿甲方所受的损失。11.2.3乙方单方提前解约则需赔偿甲方因该工程停工而造成的相关损失。12、争议的解决12.1甲、乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求第三人调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。12.2争议发生后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）、调解要求停止施工，且为双方接受；（3）、法院要求停止施工。13、其他13.1不可抗力。不可抗力包括因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害等：（1）六级以上的地震；（2）九级以上的大风；（3）持续降雨24小时且降雨量为 150 mm以上；（4）40度以上并持续2天的高温天气。13.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后1天内，乙方应向甲方通报受害情况和损失情况，以及预计清理和修复的时间和费用。13.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）甲、乙方人员伤亡由其所属单位负责，并各自承担相应费用；（2）乙方机械、设备、材料的损坏及停工损失，由乙方承担；（3）延误的工期经甲方确认后相应顺延。（4）凡本合同未涉及事项依据国家现行法律执行。14、与本合同不可分割附件附件1：燃气管道施工图附件2：工程预算书15.附则15.1乙方应保证按时通气，供应的燃气为天然气。15.2小区规划红线外的管道和设备的产权属乙方所有，乙方负责该部分管道和设备的终身保养。燃气表后的管道和设备的产权属于用户所有，乙方负责验收后两年的免费维修保养，两年后的维修保养由乙方与业主另定协议。但如属失盗、人为损坏、保护不当的由用户自行负责。为安全起见，用户不得自行拆卸或改装有关的燃气设施。16、合同的生效、终止和解除16.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。16.2甲、乙方履行合同全部义务，工程结算价款支付完毕，本合同即告终止。16.3合同的解除。16.3.1甲、乙方协商一致，可以解除合同。16.3.2乙方如发生禁止的转让、转包情况，甲方有权解除合同。16.3.3有下列情形之一的，甲、乙方可以解除合同：（1）不可抗力致使合同无法履行；（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。（3）如果乙方出现不良社会影响及造成甲方品牌受损，甲方可终止合同。16.3.4解除合同的程序。甲、乙方之一方依据16.3.1条约定解除合同的，双方须签订解除本合同的书面协议，本合同自解除协议生效之日起解除；甲方依据16.3.2约定解除合同的，应以书面形式向乙方发出解除合同的通知，合同自通知到达乙方时解除；甲、乙方之一方依据第16.3.3约定解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，合同自通知到达对方时解除。对解除合同有争议的，按12.1的约定处理。16.3.5合同解除后，乙方应做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，将装备和人员撤出施工场地。有过错的一方，应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。16.4本合同如有未尽事宜，双方应在互相谅解互相协商的基础上予以解决。16.5本合同一式*份，其中甲方保存*份，乙方保存*份，均具有同等效力。（以下无正文）甲方：（公章） 乙方：（公章）法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日15