《2022一级建造师-一建矿业工程实务考试全真模拟卷8（附答案带详解）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022一级建造师-一建矿业工程实务考试全真模拟卷8（附答案带详解）（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、2022一级建造师-一建矿业工程实务考试全真模拟卷（附答案带详解）1. 单选题：施工成本管理措施中，（）措施是其他各类措施的前提和保障。A.组织B.技术C.经济D.合同答案：A 本题解析：知识点：矿业工程费用与成本控制组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施，如落实施工成本管理的组织机构和人员，明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任，编制本阶段施工成本控制工作计划和详细的工作流程图等。组织措施是其他各类措施的前提和保障.2. 问答题：背景施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设
2、计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的50后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题?1施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?答案： 本题解析：1施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允
3、许偏差100mm；成孔倾角允许偏差5。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为05，水泥砂浆配合比宜为1：11：2(重量比)，水灰比宜为038045；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过30min时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底250500mm处，空N部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。3. 单选题：下列不属于质量保证体系的内容是（）。A.实施保证体系B.组织保证体系C.思想保证体系D.工作保证体系答案：A 本题解析：
4、质量保证体系的内容包括了项目施工质量目标和质量计划，以及思想保证体系、组织保证体系和工作保证体系，即在目标和计划的基础上，建立起全面质量管理的思想、观点和方法，组织全体人员树立强烈的质量观念。因此实施保证体系不属于其中。4. 单选题：岩层出现正断层时，在矿图中的矿层等高线应表示为（）。A.等高线重叠B.等高线密度增加C.等高线缺失D.等高线密度减小答案：C 本题解析：正断层表现为等高线缺失；逆断层表现为等高线重叠，重叠部分为上下盘同一层 岩体的重叠区。故 C 正确。5. 单选题：在城市、大海、河流、湖泊、水库、地下积水下方及复杂地质条件下实施地下爆破时，应作（）。A.专项安全设计B.应急预案C
5、.专项演练D.专项安全设计和应急预案答案：D 本题解析：教材页码P378-383在城市、大海、河流、湖泊、水库、地下积水下方及复杂地质条件下实施地下爆破时，应作专项安全设计并应由切实可行的应急预案。因此，答案为D。6. 单选题：关于尾矿的错误说法的是()。A.尾矿的污染在于残余矿石中的金属元素B.尾矿中可能含有用成分C.尾矿就是矿脉尾部的矿石D.尾矿要处理还在于洗选剂带有害成分答案：C 本题解析：尾矿是采出的矿石经过洗选后所剩余的部分，而不是矿脉尾部的矿石部分。尾矿的污染是由于剩余矿石中的金属元素，以及在洗选过程中所采用的洗选药剂有许多有害成分，因此尾矿不能任意排放。尾矿处理的意义还在于选剩下
6、的残余矿石可能是暂时不能利用或无法利用的金属甚至是贵金属，待条件成熟后它们可能就是珍贵资源。因此C。7. 问答题：背景一立井井筒工程，按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000万元。部分费用约定如下：人工费780万元，材料费600万元，税金120万元，利润150万元，措施费210万元，规费210万元。关于施工机械使用费的内容如下：机械折旧费180万元，大修及日常维修费30万元，动力费270万元，机械人工费90万元，机械拆安及场外运输费60万元，无养路费及车船使用税。工期15个月。合同还规定工程量变更在5范围内时，措施费、规费、利润、税金不做调整；停工期间的人工费、机械大修及日常维修
7、费、机械人工费仍按正常情况计算。施工过程中发生以下事件：（1）地质资料显示，井深725m735m处有一含水层，预计井筒最大涌水量150m3/h。施工单位未采取专门措施，放炮后涌水量达l40m3/h。导致淹井事故，造成设备被淹损失10万元，都分井壁因长期浸泡的返修费20万元，为处理事故的其它相关损失80万元，影响工期1个月，其中停工0.5个月。（2）施工到井深850m时，由于地压突然增大，导致井深720m处井筒井壁被压坏，砸坏施工设备损失8万元，施工单位工伤损失l0万元，建设单位工伤损失l0万元，修复井筒及相关费用20万元。停工0.5个月，影响工期1个月。（3）因设计变更，井筒延深1Om。延深所
8、需材料费7万元，人工费8万元，工期0.2个月（原设备均满足要求）。答案： 本题解析：8. 单选题：不属于矿产开发可行性研究的内容是（）。A.项目经济分析和评价B.矿产资源可靠性研究C.项目施工图设计D.项目环境影响评价答案：C 本题解析：暂无解析9. 多选题：矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。A.分析原因和影响工期程度B.经过业主同意，删减工程量或工程范围C.采用外包方法请专业公司帮助解决D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入E.集中到验收前一并处理答案：A、B、C、D 本题解析：进度拖延的事后措施，其最关键内容的是要分析引起拖延的原因，并针对原因采取措施；还可以采
9、取投入更多的资源加速活动、采取措施保证后期的活动按计划执行；分析进度网络，找出有工期延迟的路径；改进方法和技术提高劳动生产率；或者征得,业主的同意后，缩小工程的范围，甚至删去一些工作包(或分项工程)；或采用外包策，让更专业的公司完成一些分项工程。集中到项目验收时一并处理显然是不合适的，首先时时间上已经来不及，已没有补救的余地；同时，验收时的工作时非常繁重而繁杂，有其自身的程序。10. 问答题：背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位
10、在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。答案： 本题解析：1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告
11、中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（
12、监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
2022一级建造师-一建矿业工程实务考试全真模拟卷8（附答案带详解）
