2022年建造师-二级建造师考前模拟强化练习题39（附答案详解）

《2022年建造师-二级建造师考前模拟强化练习题39（附答案详解）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建造师-二级建造师考前模拟强化练习题39（附答案详解）（22页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2022年建造师-二级建造师考前模拟强化练习题（附答案详解）1. 单选题下列被监理工程的单位中，可以与监理单位存在隶属关系的是（ ）。问题1选项A.施工企业B.建设单位C.建筑材料供应单位D.建筑构配件供应单位【答案】B【解析】工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。2. 多选题根据建筑起重机械安全监督管理规定，下列建筑起重机械不得出租、使用的有（ ）。问题1选项A.经检验达不到安全技术标准规定的建筑起重机械B.属国家明令限制使用的建筑起重机械C.没有完整安全技术档案的建筑起重机械D.超过制造厂家

2、推荐的使用年限的建筑起重机械E.没有齐全有效的安全保护装置的建筑起重机械【答案】A;C;D;E【解析】有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的 ；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。3. 单选题根据注册建造师管理规定，一级建造师申请初始注册应当具备的条件是（ ）。问题1选项A.聘用单位3年内未发生重大质

3、量和安全事故B.未受过刑事处罚C.年龄不超过65周岁D.承诺参加继续教育【答案】C【解析】申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考该认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘于一个相关单位；（3）达到继续教育要求；（4）没有注册建造师管理规定中规定不予注册的情形。申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之

4、日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。4. 多选题公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼中，属于行政诉讼受案范围的有（ ）。问题1选项A.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的B.认为行政机关不依法履行政府特许经营协议的C.对行政机关的行政指导行为不服的D.申请行政机关履行保护人身权的法定职责，行政机关拒绝履行的E.对行政机关针对信访事项作出的复核意见不

5、服的【答案】A;B;D【解析】下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：（1）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；（2）调解行为以及法律规定的仲裁行为；（3）行政指导行为；（4）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；（5）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；（6）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；（7）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；（8）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；（9）行政机关针对信访事

6、项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；（10）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。5. 单选题关于行政复议申请的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请B.对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，应当向上一级主管部门申请行政复议C.公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，仍可以申请行政复议D.申请人可以口头提出行政复议申请【答案】D【解析】选项A，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该

7、具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；选项B，可以向上级主管部门或本级人民政府申请行政复议；选项C，公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，不可以申请行政复议。6. 单选题根据仲裁法，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.首席仲裁员可以由双方当事人共同选定B.仲裁庭应当由3名仲裁员组成C.仲裁庭的组成情况不向当事人公开D.仲裁庭一经组成，成员不得更换【答案】A【解析】选项B，仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成；选项C，仲裁庭的组成情况应当向当事人公开；选项D，可以更换，比如有利害关系的回避。7

8、. 案例题背景资料建设单位投资兴建写字楼工程，地下1层，地上5层，建筑面积为60000平方米，总投资额4200.00万元。建设单位编制的招标文件部分内容有：”质量标准为合格；工期自2018年5月1日起至2019年9月30日止；采租工程量清单计价模式；项目开工日前7天内支付工程预付款，工程款预付比例为10%”。经公开招投标，在7家施工单位里选定A施工单位中标，B施工单位因为在填报工程量清单价格（投标文件组成部分）时，所填报的工程量与建设单位提供的工程量不致以及其他原因导致未中标。A施工单位经合约、法务等部门认真审核相关条款，并上报相关领导同意后，与建设单位签订了工程施工总承包合同，签约合同价部分

9、明细有：分部分项工程费为2118.50万元，脚手架费用为49.00万元，措施项目费92.16万元，其他项目费110.00万元，总包管理费30.00万元，暂列金额80.00万元，规费及税金26.88万元。建设单位于2018年4月26日支付了工程预付款，A施工单位收到工程预付款后，用部分工程预付款购买了用于本工程所需的塔吊、轿车、模板，支付其他工程拖欠劳务费、其他工程的材料欠款。在地下室施工过程中，突遇百年不遇特大暴雨。A施工单位在雨后立即组织工程抢险抢修，抽排基坑内雨污水，发生费用8.00万元；检修受损水电线路，发生费用1.00万元；抢修工程项目红线外受损的施工便道，以保证工程各类物资、机械进场

10、的需要，发生费用7.00万元。A施工单位及时将上述抢险抢修费用以签证方式上报建施工单位已经设单位。建设单位审核后的意见是：上述抢险抢修工作内容均属于A计取的措施费范围，不同意易行支付上述三项费用。2.除合约、法务部门外，A施工单位审核合同条款时还需要哪些部门参加？【答案】除合约、法务部门外，A施工单位审核合同条款时还需要：工程、技术、质量、财务、劳务、物资部门参加。8. 单选题根据建设工程安全生产管理条例，建设单位应当在拆除工程施工15日前，报送建设行政主管部门或者其他部门备案的资料是（ ）。问题1选项A.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明B.设计单位资质等级证明C.拆除设计方案D.

11、拆除工程施工合同【答案】A【解析】建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。9. 案例题背景资料某住宅楼工程，地下2层，地上20层，建筑面积2.5万平方米，基坑开挖深度7.6m，地上2层以上为装配式混凝土结构，某施工单位中标后组建项目部组织施工。基坑施工前，施工单位编制了工程基坑支护方案，并组织召开了专家论证会，参建各方项目负

12、责人及施工单位项目技术负责人，生产经理、部分工长参加了会议，会议期间，总监理工程师发现施工单位没有按规定要求的人员参会，要求暂停专家论证会。预制墙板吊装前，工长对施工班组进行了预制墙板吊装工艺流程交底，内容包括从基层处理、测量到摘钩、堵缝、灌浆全过程，最初吊装的两块预制墙板间留有“一”形后浇节点，该后浇节点和叠合楼层板混凝土一起浇筑。公司相关部门对该项目日常管理检查时发现：进入楼层的临时消防竖管直径75mm，隔层设置一个出水口，平时作为施工用取水点；二级动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批准；现场污水排放手续不齐，不符合相关规定；上述一些问题要求项目部整改。根据合同要求，工程城建档案归档资

13、料由项目部负责整理后提交建设单位，项目部在整理归档文件时，使用了部分复印件，并对重要的变更部位用红色墨水修改，同时对纸质档案中没有记录的内容在提交的电子文件中给予补充，在档案预验收时，验收单位提出了整改意见。2.预制墙板吊装工艺流程还有哪些主要工序？后浇节点还有哪些形式？【答案】2.（1）预制墙板吊装工艺流程主要工序还有：预制墙体起吊、下层竖向筋对孔、预制墙体就位、安装临时支撑、预制墙体校正、临时支撑固定。（2）后浇节点形式还有：“L”形、“T”形等。10. 案例题【背景资料】某安装公司中标一机电工程项目，承包内容有工艺设备及管道工程，暖通工程、电气工程和给排水工程，安装公司项目部进场后，进行

14、了成本分析，并将计划成本向施工人员进行交底，依据施工总进度计划，组织施工，合理安排人员、材料、机械等，使工程按合同要求进行；在工艺设备运输及吊装前，施工员向施工班组进行技术交底，交底内容包含施工时间、工艺设备安装位置、安装质量标准，质量通病及预防办法等。在设备机房施工期间，现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如图3所示，认为该安装位置不符合规范要求，要求项目部整改。施工期间，露天水平管道绝热施工验收合格后，进行金属薄钢板保护层施工时，施工人员未严格按照技术交底文件施工，水平管道纵向接缝不符合规范规定，被责令改正。在工程竣工验收后，项目部进行成本分析，数据收据如表3所示图3中气体管道压

15、力表与温度表取源部件位置是否正确?说明理由。管道的压力表取压点安装方位有何要求?【答案】（1）不正确。（2）理由：压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时，压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧。（3）当测量气体压力时，取压点的方位在管道的上半部。测量液体压力时，取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成045夹角的范围内。测量蒸汽压力时，取压点的方位在管道的上半部，或者下半部与管道水平中心线成045夹角的范围内。11. 案例题【背景资料】某市财政拨款建设一综合性三甲医院，其中通风空调工程采用电子方式公开招标。某外省施工单位在电子机招标投标交易平台注册登记，当下载招标文件时，被告知外省施

16、工单位需提前报名，审核通过后方可参与投标。最终该施工单位中标，签订了施工承包合同，采用固定总价合同，签约合同价3000万元(含暂列金额100万元)。合同约定：工程的主要设备由建设单位限定品牌，施工单位组织采购，预付款20%；工程价款结算总额的3%作为质量保修金。500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后，按不考虑产品节能认证等情况，施工单位抽取了一定数量的风机盘管机进行了节能复验，复验的性能参数包括机组的供冷量，供热量和水阻力等。排烟风机进场报验后，安装就位于屋顶的混凝土基础上，风机与基础之间安装橡胶减震垫，设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接(见图1)。监理单位在验收过程汇

17、总，发现排烟风机的上述做法不合格，要求施工单位整改。工程竣工结算时，经审核预付款已全部抵扣完成，设计变更增加费用80万元，暂列金额无其他使用。要求外省施工单位提前审核通过后方可参与投标是否合理?说明理由。【答案】（1）不合理。（2）理由：招标投标法规定，招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人。招标人不得对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准，属于不平等招标。12. 案例题【背景资料】某公司中标给水厂扩建升级工程，主要内容有新建臭氧接触池和活性炭吸附池。其中臭氧接触池为半地下钢筋混凝土结构，混凝土强度等级C40、抗渗等级P8。臭氧接触池的平面有效尺寸为25.3X21.5m，在

18、宽度方向设有6道隔墙，间距13m,隔墙一端与池壁相连,交叉布置;池壁上宽200mm，下宽350mm;池底板厚300mm，C15混凝土垫层厚150mm;池顶板厚200mm;池底板顶面标高-2.750m,顶板顶面标高5.850m。现场土质为湿软粉质砂土，地下水位标高-0.6m。臭氧接触池立面如图3所示。项目部编制的施工组织设计经过论证审批，臭氧接触池施工方案有如下内容:(1)将降水和土方工程施工分包给专业公司;(2)池体分次浇筑，在池底板顶面以上300mm和顶板底面以下200mm的池壁上设置施工缝;分次浇筑编号:底板(导墙)浇筑、池壁浇筑、隔墙浇筑、顶板浇筑;(3)浇筑顶板混凝土采用满堂布置扣件式

19、钢管支(撑)架。监理工程师对现场支(撑) 架钢管抽样检测结果显示:壁厚均没有达到规范规定，要求项目部进行整改。4、依据住建部危险性较大的分部分项工程安全管理规定和计算结果，需要编制哪些专项施工方案?是否需要组织专家论证?【答案】4.深基坑土方开挖、支护、降水专项施工方案，模板工程及支撑体系专项施工方案、脚手架工程专项施工方案、起重吊装专项施工方案。需要进行专家论证的有模板工程及支撑体系专项施工方案。按照危险性较大的分部分项工程安全管理规定，模板搭设高度大于 8m应组织专家论证。13. 案例题【背景资料】某公司承建一污水处理厂扩建工程，新建AAO生物反应池等污水处理设施。采用综合箱体结构形式，基

20、础埋深为5597m，采用明挖法施工，基坑围护结构采用800mm钢筋混凝土灌注桩，止水帷幕采用600mm高压旋喷桩。基坑围护结构与箱体结构位置立面如图2所示。施工合同专用条款约定如下:主要材料市场价格浮动在基准价格士5%以内(含)不予调整，超过土5%时对超出部分按月进行调整;主要材料价格以当地造价行政主管部门发布的信息价格为准。施工过程中发生了如下事件:事件一:施工期间，建设单位委托具有相应资质的监测单位对基坑施工进行第三方监测，并及时向监理等参建单位提交监测成果。当开挖至坑底高程时，监测结果显示:地表沉降测点数据变化超过规定值。项目部及时启动稳定坑底应急措施。事件二:项目部根据当地造价行政主管

21、部门发布的3月份材料信息价格和当月部分工程材料用量,申报当月材料价格调整差价。3月份部分工程材料用量及材料信息价格见表2。材料名称 工程材料用量 材料信息价格（元） t100046004200商品混凝土m 5000 500 580 木材m 1200 1590 1630 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE 事件三:为加快施工进度项目部增加劳务人员。施工过程中，一名新进场的模板工发生高处坠亡事故。当地安全生产行政主管部门的事故调查结果显示:这名模板工上岗前未进行安全培训，违反作业操作规程;被认定为安全责任事故。根据相关法规

22、,对有关单位和个人作出处罚决定。5.依据有关法规，写出安全事故划分等级及事件三中安全事故等级。【答案】5.（1）一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。（2）事件三属于一般事故。14. 单选题关于施工合同解除的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同【答案】C【解析】承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同

23、约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。15. 多选题根据建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行），项目经理的质量安全责任有（ ）。问题1选项A.负责建立质量安全管理体系B.负责组织编制施工组织设计C.负责审批施工组织设计D.负责组织制定质量安全技术措施E.负责组织工程质量验收【答案】A;B;D【解析】住房和城乡建设部发布

24、的建质2014123 号建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）的相关规定：（1）项目经理必须对工程项目施工质量安全负全责，负责建立质量安全管理体系，负责配备专职质量、安全等施工现场管理人员，负责落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程。（2）项目经理必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料。负责组织编制施工组织设计，负责组织制定质量安全技术措施，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案。负责组织质量安全技术交底。（3）项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用。必须组织对涉及结构安全的试

25、块、试件以及有关材料进行取样检测，送检试样不得弄虚作假，不得篡改或者伪造检测报告，不得明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。（4）项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收。必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。16. 案例题【背景资料】某公司承建沿海某开发区路网综合市政工程，道路等级为城市次干路，沥青混凝土路面结构，总长约为10Km。随路敷设雨水、污水、给水、通信和电力等管线;其中污水管道为HDPE缠绕结构壁B型管(以下简称HDPE管)，承插一电熔接口，开槽施工，拉森钢板桩支护,流水作业方式。污水管道沟槽与支护结构断面如图4所示

26、。施工过程中发生如下事件:事件一: HDPE管进场，项目部有关人员收集、核验管道产品质量证明文件、合格证等技术资料，抽样检查管道外观和规格尺寸。事件二:开工前，项目部编制污水管道沟槽专项施工方案，确定开挖方法、支护结构安装和拆除等措施，经专家论证、审批通过后实施。事件三:为保证沟槽填土质量，项目部采用对称回填、分层压实、每层检测等措施，以保证压实度达到设计要求，且控制管道径向变形率不超过3%。5、根据事件三叙述，给出污水管道变形率控制措施和检测方法。【答案】5.（1）控制措施：柔性管道回填至设计高程时，应在12-24h内测量并记录管道变形率。HDPE管道变形率超过3%但不超过5%时：挖出回填材

27、料至露出管径85%处，管道周围应人工挖掘以避免损伤管壁。挖出管节局部有损伤时，应进行修复或更换。重新夯实管道底部的回填材料。选用适合回填材料按规定重新回填施工，直至设计高程。按规定重新检测管道的变形率。HDPE管道变形率超过5%时，应挖出管道，并会同设计研究处理。（2）检测方法：观察，方便时用钢尺直接量测，不方便时用圆度测试板或芯轴仪在管内拖拉量测管道变形值；检查记录，检查技术处理资料。17. 多选题政府质量监督机构对工程实体质量和责任主体的质量行为采取“双随机，一公开”检查方式和“互联网+监管”模式，其检查的内容主要有（ ）。问题1选项A.工程各参建方的质量行为B.工程各参建方的经营资质证书

28、C.工程质量控制资料的完成情况D.工程实体质量E.工程各参建方质量责任制的履行情况【答案】A;C;D;E【解析】检查的内容主要是：参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。18. 多选题根据建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质序列包括（ ）。问题1选项A.施工总承包资质B.专业承包资质C.工程总承包资质D.专业分包资质E.施工劳务资质【答案】A;B;E【解析】根据建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质序列包括施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质。19. 案例题A公司总承包某建设单位的二期扩建

29、工程，工程内容包括：厂房基础、钢结构制安及厂房内建筑机电安装。厂房结构形式为门式钢架，屋架下弦高度为10米，钢结构屋架采用分片安装。经建设单位同意，A公司将工程中的电气安装工程分包给B公司。工程中的照明灯具、镀锌钢导管沿屋架下弦布置。厂房照明工程的施工方案中确定：高处作业使用A公司在钢结构施工时的脚手架和移动登高设施，进行镀锌钢导管敷设、管内穿线及灯具安装等。B公司在照明施工方案优化时，将原先的流水施工改为分段施工。上段施工内容:钢结构屋架在地面拼装时，完成电气照明的部分工作(主要包括:测量定位、镀锌钢导管明敷、接线盒安装、管内穿线)；下段施工内容：待厂房屋面封闭后，再完成后续工作(主要包括：

30、测量定位、配电箱安装、镀锌钢导管明敷、管内穿线、导线连接和线路绝缘测试、灯具安装、开关安装、通电试运行)。施工中，建设单位组织召开工程协调会，就钢结构屋架吊装前后的施工进度、施工平衡和交叉配合等问题进行了专门的沟通与协调。因A公司在投标中承诺“施工期间以免收人工费的方式，对一期工程进行维修”，在二期工程施工过程中，建设单位要求A公司对一期工程(已竣工2.5年)的设备及线路进行维修。3.本工程的电气照明安装有几个分项工程?线路绝缘测试应使用多少伏的兆欧表?线路绝缘电阻不应小于多少兆欧?【答案】3. 本工程有7个分项工程；线路绝缘测试应使用500伏的兆欧表；线路绝缘电阻不应小于0.5兆欧。20.

31、案例题【背景资料】某公司承建沿海某开发区路网综合市政工程，道路等级为城市次干路，沥青混凝土路面结构，总长约为10Km。随路敷设雨水、污水、给水、通信和电力等管线;其中污水管道为HDPE缠绕结构壁B型管(以下简称HDPE管)，承插一电熔接口，开槽施工，拉森钢板桩支护,流水作业方式。污水管道沟槽与支护结构断面如图4所示。施工过程中发生如下事件:事件一: HDPE管进场，项目部有关人员收集、核验管道产品质量证明文件、合格证等技术资料，抽样检查管道外观和规格尺寸。事件二:开工前，项目部编制污水管道沟槽专项施工方案，确定开挖方法、支护结构安装和拆除等措施，经专家论证、审批通过后实施。事件三:为保证沟槽填土质量，项目部采用对称回填、分层压实、每层检测等措施，以保证压实度达到设计要求，且控制管道径向变形率不超过3%。1、根据图4列式计算地下水埋深h (单位为m)，指出可采用的地下水控制方法。【答案】1.（1）地下水埋深h=3.530-0.530=3m。（2）地下水控制方法有降水、隔水、回灌三种。