监理员考试专业基础阶段测试含答案参考51

《监理员考试专业基础阶段测试含答案参考51》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理员考试专业基础阶段测试含答案参考51（23页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理员考试专业基础阶段测试含答案参考1. 多选题：在建设工程设计合同履行过程中，因发包人原因要求解除合同，()。A.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付B.设计工作完成80%时，应按该阶段的全部设计费用支付C.未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金D.设计工作不足一半时，支付全部设计费用E.设计工作超过一半时，按工作量计算设计费用正确答案：ABC2. 单选题：某项目的监理酬金总额为78万元，监理单位已缴纳的税金为5万元，在项目实施过程中，因监理单位原因给业主造成经济损失100万元，则监理单位应承担的赔偿金额为()万元。A.100B.95C.78D.73正确答案：D3. 单选题：在起吊

2、预制桩时，混凝土的强度应达到设计强度等级的()以上。A、50%B、100%C、75%D、25%正确答案：C4. 单选题：单位工程由分包单位施工时，分包单位对所承包的工程项目应按规定的程序检查评定，()应派人参加。A.建设单位B.监理单位C.总包单位D.设计单位正确答案：C5. 单选题：施工合同履行过程中，()是指业主签署的对投标书的正式接受函，可能包含作为备忘录记载的合同签订前谈判时可能达成一致并共同签署的补遗文件。A.合同协议书B.中标函C.投标函D.合同专用条件正确答案：B6. 单选题：某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价101

3、0万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为()万元。A.1020B.1010C.1000D.990正确答案：A7. 单选题：下列有关虚工作的说法，错误的是()。A.虚工作无工作名称B.虚工作的持续时间是零C.虚工作不消耗资源D.虚工作也可用实箭线表示正确答案：D8. 单选题：下列不属于财务评价指标中动态评价指标的是()。A.净现值指数B.项目投资财务净现值C.利息备付率D.投资各方财务内部收益率正确答案：C9. 单选题：在监理费的计算方法中，()适用于监理内容比较明确的中小型工程监理费的计算。A.按时计算法B.

4、按建设工程投资的百分比计算法C.固定价格计算法D.工资加一定比例的其他费用计算法正确答案：C10. 单选题：预应力钢筋混凝土，混凝土强度达到设计值的()以上时，才能放松或截断预应力钢筋。A.50%B.65%C.70%D.75%正确答案：D11. 单选题：合同法规定，书面合同形式有()。A.公证B.登记C.数据电文D.审批正确答案：C12. 多选题：FIDIC施工合同条件规定，在工程实施过程中，因人力不可抗拒的自然灾害、特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，如()等引起的索赔。A.未及时交付设计图纸B.地下水C.地质断层D.溶洞E.地下障碍物正确答案：BCDE1

5、3. 单选题：下列不属于非确定型网络计划的是()。A.搭接网络计划B.决策关键线路法C.风险评审技术D.计划评审技术正确答案：A14. 单选题：工程勘察资质和工程设计资质分级标准按单位资历和信誉、技术力量、技术水平等方面考核确定，其中()供资质考核备用。A.管理水平B.业务成果指标C.技术装备D.技术应用水平正确答案：B15. 多选题：监理工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有()。A.与合同相比，事件造成了承包商损失B.损失的原因不属承包商责任，而属于分包商责任C.承包商在索赔事件发生后28天内向工程师提交了索赔意向通知D.承包商在索赔意向通知发出后28天内向业主递交了索赔报告

6、E.索赔资料已经建设主管部门审查合格正确答案：AC16. 单选题：在总监理工程师向承包单位发出开工通知书时，()即应及时按计划保证质量地提供承包单位所需的场地和施工通道以及水、电供应等条件，以保证及时开工。A.使用单位B.建设单位C.生产单位D.监理单位正确答案：B17. 单选题：根据建设工程文件归档整理规范规定，监理单位应短期保存的监理文件是()。A.不合格项目通知B.工程开工/复工审批表C.质量评估报告D.专题总结正确答案：D18. 多选题：在施工图设计文件交与建设单位投入使用前或使用后，均会出现由于()等原因而引起设计变更。A.建设单位要求B.现场施工条件的变化C.监理单位要求D.国家政

7、策法规的要求E.建设单位要求降低质量标准正确答案：ABD19. 单选题：建设单位长期保存，监理单位短期保存的是()。A.专题总结和月报总结B.工程竣工总结和质量评估报告C.专题总结和工程竣工总结D.质量评估报告和月报总结正确答案：A20. 单选题：一般室内楼梯扶手高度不应小于()米。A.0.8B.0.8C.0.9D.1.0正确答案：C21. 多选题：按照使用功能，可以将阳台分为()。A、观景阳台B、生活阳台C、服务阳台D、凸阳台E、凹阳台正确答案：BC22. 多选题：建设工程竣工验收应当具备()条件。A.有工程使用的主要建筑村料、建筑构配件和设备的进场试验报告B.有监理单位签署的工程保修书C.

8、完成建设工程设计和合同约定的各项内容D.有完整的技术档案和施工管理资料E.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件正确答案：ACDE23. 单选题：当建设工程实际进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的经济措施是()。A.改善外部配合条件B.提高奖金数额C.减少施工过程的数量D.实施强有力的调度正确答案：B24. 多选题：混凝土拌合物的取样应具有代表性，一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中()处之间分别取样。A、约1/4处B、约1/2处C、约1/3处D、约3/4处正确答案：ABD25. 单选题：配置混凝土时，最好选用()石子A.单粒级B.连续级配C.间断级配D.多粒级配正确答案

9、：B26. 单选题：依据FIDIC施工合同条件，为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从()内37开支。A.保留金B.暂列金额C.定金D.担保金额正确答案：B27. 多选题：土方工程施工的特点有()。A、工期短B、土方量大C、工期长D、施工速度快E、施工条件复杂正确答案：BCE28. 单选题：建设工程目标系统的三大目标主要是指()。A.投资、进度、质量B.投资、组织、进度C.过程、组织、质量D.投资、进度、设计正确答案：A29. 多选题：建设工程施工质量验收中，安装工程一般按一个()划分为一个检验批。A.设计系统B.专业性质C.建筑部位D.组别E.主要工种正确答案：AD30. 多选题：在

10、作业技术活动结果检验程序中，按一定程序对作业活动结果进行检查，其根本目的是()。A.体现作业者要对作业活动结果负责B.加强质量管理的需要C.有效地实施质量检验工作D.对不符合质量要求的要及时进行纠正E.实现对作业活动的程序化管理正确答案：AB31. 多选题：建设工程施工合同履行中，关于竣工时间的确定，下列说法中正确的是()。A.工程竣工验收通过，承包人开始进行竣工检验的日期为实际竣工日期B.工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期C.合同约定的工期指协议书中写明的时间与施工过程中遇到合同约定可以顺延工期条件情况后，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之

11、和D.承包人的实际施工期限，从开工日起到上述确认为竣工日期之间的日历天数E.开工日正常情况下为专用条款内约定的日期，也可能是由于发包人或承包人要求延期开工，经工程师确认的日期正确答案：BCDE32. 单选题：工程项目的质量检验工作具有的特点不包括()。A.流动性B.分散性C.复杂性D.可变性正确答案：D33. 单选题：关于分析进度偏差对后续工作及总工期的影响，下列说法不正确的是()。A.分析出现进度偏差的工作是否为关键工作B.分析进度偏差在工作间的逻辑关系C.分析进度偏差是否超过总时差D.分析进度偏差是否超过自由时差正确答案：B34. 单选题：按照归档工程文件的组卷要求，关于立卷的原则和方法说

12、法不正确的是()。A.竣工图可按单位工程、专业等组卷B.案卷不宜过厚，一般不超过80mmC.工程准备阶段文件可按单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷D.案卷内不应有重份文件，不同载体的文件一般应分别组卷正确答案：B35. 多选题：依据合同法，有关缔约过失责任的构成，说法正确的是()。A.缔约当事人有过错B.合同已生效C.缔约双方均受有损失D.缔约一方受有损失E.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系正确答案：ADE36. 单选题：一般来说，建设工程风险识别的不确定性可以说是()的结果。A.个别性和复杂性B.特殊性和主观性C.主观性和复杂性D.个别性和适应性正确答案：C37. 单选题：审

13、核设计概算的合理性和准确性，并提出审核报告，属于()的监理工作。A.初步设计阶段B.施工阶段C.投资控制阶段D.竣工阶段正确答案：A38. 多选题：风险管理目标的确定一般要满足的基本要求有()。A.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性B.目标的现实性C.目标的程序性D.目标的明确性E.目标的合理性正确答案：ABD39. 多选题：建设工程质量管理条例所指的建设工程是指()等。A.土木工程B.通信工程C.建筑工程D.线路管理工程E.装修工程正确答案：ACDE40. 单选题：建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师收到承包人通知后()天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。A.14

14、B.21C.42D.56正确答案：A41. 单选题：在建设工程信息收集的各阶段中，()的信息收集范围广泛、难度较大。A.项目决策阶段B.施工招投标阶段C.设计阶段D.施工阶段正确答案：C42. 多选题：设计合同履行中，在初步设计阶段，设计人编制的初步设计文件有()。A.修正初步设计B.完善选定的方案C.分专业设计并汇总D.专业设计的协调E.工艺流程试验研究正确答案：ABC43. 多选题：监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容包括()。A.协助业主进行物资供应的决策B.确定物资供应单位C.组织物资供应招标工作D.编制或审核物资供应计划E.办理物资运输等有关事宜正确答案：ACD44. 单选题

15、：反映钢材塑性性能的指标有()。A、屈服点B、抗拉强度C、冷弯性能D、伸长率正确答案：D45. 单选题：建筑工程管理(CM)方法不仅缩短了工程项目的建设工期，还可以使部分工程分批投产，提前获得收益，其特点包括()。A.动态控制设计进度B.分阶段进行设计、招标施工、分批交付使用C.不断调节设计进度计划D.分阶段进行设计，全部工程竣工后一并交付使用正确答案：B46. 多选题：总监理工程师有权行使质量控制权，下达停工令，及时进行质量控制的情况有()等。A.隐蔽作业依法查验确认合格后，擅自封闭者B.已发生质量缺陷，如不停工则质量缺陷将继续发展的情况C.未经监理工程师审查同意，擅自变更设计进行施工者D.

16、未经技术资质审查的人员进入现场施工E.擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工正确答案：BCDE47. 单选题：抗渗性能较差不宜用于有抗渗要求的混凝土工程中的水泥是()。A、普通水泥B、矿渣水泥C、火山灰质水泥D、复合硅酸盐水泥正确答案：B48. 多选题：施工合同示范文本规定，关于工期顺延的确认程序。下列说法中正确的是()。A.承包人在工期可以顺延的情况发生后28天内，应将延误的工期向监理工程师提出书面报告B.监理工程师在收到报告后14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认C.监理工程师确认工期是否应予顺延，应当首先考察事件实际造成的延误时间，然后依据合同、施工进度计

17、划、工期定额等进行判定D.经监理工程师确认顺延的工期应纳入合同工期，作为合同工期的一部分E.如果承包人不同意监理工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理正确答案：BCDE49. 单选题：对特定的项目产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件，称为()。A.质量认证B.质量计划C.质量记录D.质量手册正确答案：B50. 单选题：“一步架高度”是指每次搭设脚手架的高度为()左右。A.0.8B.1.0C.1.2D.1.5正确答案：C51. 单选题：对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行()。A.旁站B.巡视C.平行检验D

18、.检查正确答案：A52. 多选题：依据合同法，下列关于合同转让的描述，正确的有()。A.必须将合同的权利义务全部转让B.不允许转让部分的权利义务C.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让D.合同的权利义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位E.合同转让时，应取得合同另一方的同意正确答案：CDE53. 多选题：建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映，不按建设程序办事，其具体体现为()等行为常是导致工程质量问题的重要原因。A.边设计、边施工B.无证设计、无证施工C.擅自修改设计D.无图施工E.不经竣工验收就支付使用正确答案：ADE54. 单选题：能独立完成铲土、运土、卸

19、土、平土等工作的土方工程机械是()。A、推土机B、铲运机C、挖掘机D、装载机正确答案：B55. 单选题：代位权的行使范围以债权人的债权为限，其发生的费用由()承担。A.债务人B.债权人C.第三人D.人民法院正确答案：A56. 多选题：总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关款项，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期做出评估的内容有()。A.确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度B.确定工程变更项目的工程进度C.确定工程变更项目与原工程项目之间的难易程度D.确定工程变更项目的工程量E.确定工程变更的单价正确答案：ACDE57. 多选题

20、：担保法规定的担保方式有()。A.暂列金B.定金C.保证D.抵押E.留置正确答案：BCDE58. 单选题：当最高气温高于30时，搅拌好的水泥砂浆应在()内用完。A.半小时B.1小时C.2小时D.3小时正确答案：C59. 单选题：要进行目标控制，首先必须对目标进行()并制订相应的计划。A.合理的规划B.可行性研究C.方案设计D.必要的调整正确答案：A60. 单选题：FIDIC施工合同条件规定，预付款的数额由承包商在()内确认。A.投标书B.招标文件C.工程量清单D.中标通知书正确答案：A61. 多选题：监理单位编制的监理大纲的主要作用有()。A.使业主认可监理大纲中的监理方案，从而承揽到监理业务

21、B.是监理主管机构对监理单位监督管理的依据C.是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料D.是业主确认监理单位履行合同的主要依据E.为项目监理机构今后开展监理工作制订基本的方案正确答案：AE62. 多选题：下列楼梯中，哪几种是按照楼梯的平面形式分类的()。A、双跑楼梯B、消防楼梯C、螺旋楼梯D、钢筋混凝土楼梯E、型钢-木楼梯正确答案：AC63. 单选题：如果监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应及时向()提出书面修改意见(也称整改通知书)，协助承包单位修改。A.承包单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位正确答案：A64. 单选题：建设工程勘察合同履行期间，提交勘察成果资料后()天内，

22、发包人应一次付清全部工程费用。A.7B.10C.15D.21正确答案：B65. 多选题：下列图纸中，哪些属于电气专业施工图()。A、空调系统图B、消防给水系统图C、消防控制系统图D、有线电视系统图E、防雷接地系统图正确答案：CDE66. 单选题：建设工程监理规范规定，第一次工地会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。A.施工单位B.项目监理机构C.建设单位D.设计单位正确答案：B67. 单选题：建设工程设计合同应当采用()担保。A.抵押B.预付款C.定金D.保证正确答案：C68. 多选题：按照财政部、建设部印发的建设工程价款结算暂行办法的规定，工程价款的主要结算方式有()。A.按年结算

23、与支付B.根据工程需要随时结算C.按月结算与支付D.分段结算与支付E.一次性全部支付工程价款正确答案：CD69. 单选题：凡属非正常型直方图，其图形分布有各种不同缺陷，下列属于原材料发生变化，或者他人顶班作业造成的是()。A.孤岛型B.折齿型C.双峰型D.绝壁型正确答案：A70. 单选题：下列建设工程目标控制措施中，属于组织措施的是()。A.协助业主确定工程分包方式B.修改技术方案加快进度C.明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权利和责任D.要求施工单位根据工程建设项目控制目标施工，保证施工质量正确答案：C71. 多选题：建设工程投资的特点不包括()。A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资

24、确定依据简单C.建设工程投资确定层次繁多D.建设工程投资不需单独计算E.建设工程投资需动态跟踪调整正确答案：BD72. 单选题：用数据变动的幅度来反映质量数据分散状况的特征值，称为()。A.极差B.标准偏差C.中位数D.变异系数正确答案：A73. 多选题：债务人()等行为的产生，债权人可以依法行使撤销权。A.未按约定投保工程险B.无偿转让财产C.放弃对其他人的到期债权D.未按合同提供担保E.怠于行使其到期债权正确答案：BC74. 单选题：在砌块墙中设置构造柱的主要目的是()。A.节省砌墙材料B.用于承担楼面荷载C.与梁结合形成成承重骨架D.提高建筑的抗震能力正确答案：D75. 单选题：建筑工程

25、管理(CM)方法，是在建设项目初步设计文件被批准后，将施工图设计、施工招标及施工进行分阶段组织实施，并在全部工程竣工前，将已完部分工程分期分批交付使用。这样有利于()。A.组织多个设计单位完成施工图设计B.组织多个施工单位完成施工任务C.缩短建设工期，尽早获得收益D.工程设计、施工招标及施工的管理正确答案：C76. 单选题：被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()。A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由第三人自己承担损失D.由代理人独自向第三人承担责任正确答案：A77. 单选题：暂列金额应根据工程的复杂程度、设计深度、工程环

26、境条件进行估算，一般可按分部分项工程费的()考虑。A.3%5%B.10%15%C.5%8%D.8%10%正确答案：B78. 单选题：建设工程施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后()天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。A.7B.14C.28D.35正确答案：C79. 单选题：下列关于建设工程监理文件资料发文与登记管理的说法中，正确的是()。A.所有发文必须由总监理工程师签名，并加盖项目监理部图章B.文件传阅过程中，由最后的传阅人员阅后应签名并注明日期C.重要文件的发文内容应在监理日记中予以记录D.发件人在发出文件时应用电报等方式通知收件人正确答案：C80.

27、 多选题：非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的，下列各项中属于非确定型网络计划的有()。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.计划评审技术D.风险评审技术E.决策关键线路法正确答案：CDE81. 多选题：在FIDIC分包合同中，承包商代表有权就()向分包商发布变更指令。A.增加分包工作内容B.改变分包商原定施工方法C.改变分包商原定作业次序D.减少分包作业内容正确答案：ABCD82. 多选题：建设工程招标管理中，建设行政主管部门对投标人资格审查文件核查的主要内容包括()。A.不得强制投标人组成联合体投标B.不得对潜在投标人实行歧视待遇C.不得

28、以不合理条件限制或排斥潜在投标人D.不得使招标时间过长E.不得使招标费用过高正确答案：ABC83. 单选题：()材料干燥收缩大，除粉刷以外，不宜单独使用。A.石灰B.水玻璃C.建筑石膏D.水泥正确答案：A84. 多选题：在建设工程进度控制计划体系中，工程项目建设总进度计划包括()。A.工程项目一览表B.工程项目总进度计划C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表E.年度建设资金平衡表正确答案：ABCD85. 单选题：建设工程安全生产管理条例规定，勘察单位、设计单位未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的，()。A.责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款B.责令限期改正，处

29、10万元以上50万元以下的罚款C.责令停止执业，处5万元以上30万元以下的罚款D.责令停止执业，处5万元以上50万元以下的罚款正确答案：A86. 单选题：土建工程图中的细点划线用于表示()。A、定位轴线B、尺寸起止线C、建筑的轮廓线D、图框线正确答案：A87. 多选题：承包商提出工期索赔，通常是由于()原因要求延长工期。A.业主违约B.不可抗力C.业主风险D.不利的自然条件E.人为障碍正确答案：ABCD88. 多选题：混凝土用水泥试验项目包括()。A、安定性能B、凝结时间C、强度D、细度E、保水率正确答案：ABCD89. 多选题：采用不平衡报价时，通常可以()。A.对能早期得到结算付款的分部分

30、项工程的单价定得较低，对后期的施工分项单价可以适当提高。B.估计施工中工程量可能会增加的项目，单价可以降低，工程量会减少的项目单价可以提高。C.设计图纸不明确或有错误的，估计今后修改后工程量会增加的项目，单价提高，工程内容说明不清的，单价降低。D.对于暂列数额(或工程)，预计做的可能性较大，价格可定高些，估计不一定发生的则单价低些。E.零星用工报价高于一般分部分项工程中的工资单价。正确答案：CDE90. 单选题：建设工程监理规范规定，监理规划的内容不包括()。A.监理人员名单B.监理工作依据C.监理工作范围D.监理工作制度正确答案：A91. 单选题：建筑专业施工图的内容主要包括：设计说明、总平

31、面图、各楼层平面图、剖面图、立面图、还有()。A、轴侧图B、截面图C、进度计划图D、建筑详图正确答案：D92. 判断题：采用各类卷材作为防水层的屋面属于刚性防水屋面。正确答案：错93. 多选题：有关要约和承诺生效的表述中，正确的是()。A.承诺的通知送达给要约人时生效B.世界上大部分国家采用了投邮主义C.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义D.只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回E.我国采用了到达主义正确答案：ACE94. 多选题：编制建设工程施工总进度计划，主要是用来确定()。A.各单项工程的工期定额B.建设工程的要求工期和计算工期

32、C.各单位工程的施工期限D.各单位工程的实物工程量E.各单位工程的相互衔接关系正确答案：CE95. 单选题：在建设工程设计合同正常履行的情况下，应在()合同终止。A.委托专业建设工程设计完成施工安装验收后B.设计方收到全部设计款项后C.设计方提交图纸完毕后D.设计项目通过保修期检验后正确答案：A96. 多选题：为了实施进度控制，监理工程师必须根据建设工程的具体情况，认真制订进度控制措施，以确保建设工程进度控制目标的实现。其进度控制的措施主要包括()。A.技术措施B.组织措施C.经济措施D.效益措施E.合同措施正确答案：ABCE97. 单选题：关于花岗岩表述不正确的是()。A.耐火性较差B.可能

33、有放射性C.致密坚硬D常用于碱性环境中正确答案：D98. 多选题：总包单位选定分包后，应向监理工程师提交分包单位资质报审表，其内容一般包括()。A.关于拟分包工程的情况B.关于拟分包单位的基本情况C.关于拟分包单位的管理责任D.分包协议草案E.分包协议副本正确答案：ABD99. 单选题：依据合同法的规定，有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中，正确的是()。A.附终止期限的合同，自期限届满时失效B.附生效期限的合同，自期限界至时失效C.附生效条件的合同，自条件成就时失效D.附解除条件的合同，自条件成就时生效正确答案：A100. 多选题：施工合同示范文本规定，属于合同履行过程中形成的文件的有()。A.工程量清单B.专用条款C.工程变更协议D.中标通知书E.工程洽商文件正确答案：CE