造价工程师《建设工程计价》考试历年真题汇总含答案参考16

《造价工程师《建设工程计价》考试历年真题汇总含答案参考16》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试历年真题汇总含答案参考16（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：【2014年真题】关于建设用地的取用及使用年限，下列说法中正确的是（）。A.获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让B.通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞标、挂牌三种C.城市公益事业用地不得已划拨方式取得D.将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70年正确答案：A2. 单选题：【2017年真题】下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析正确答案：D3. 单选题：在项目招投标的评标中，下列有关投标报价有算数错误的情况，错误的是（）。

2、A.若大、小写金额不一致，则按大写金额为准B.投标人不接受修正价格的。其投标作废标处理C.修正后的价格同样具有约束力D.总价金额与单价计算出来不一致，则按单价金额为准修改总价?正确答案：C4. 单选题：确定分部分项工程综合单价时是以（）为依据的。A.项目特征描述B.概算指标C.预算指标D.工程量清单和施工图样正确答案：D5. 单选题：某建设项目建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、1000万元、800万元，贷款年利率为8%，建设期内只计息不支付，建设期第三年应计利息为（）万元。A.368.26B.192.00C.201.86D.205.06?正确答案：D6. 单选题：下

3、列不属于流动资产的是（）。A.货币性资金B.应收及预付款项C.股票、债权、基金D.商标权正确答案：D7. 单选题：作为工程预付款的抵扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣A.大于B.小于C.相当于D.为10正确答案：C8. 单选题：下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是（）。A.设备、工(器)具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数正确答案：A9. 多选题：下列费用中，属于安装工程费的有()。A.供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用C.设备基础、支柱

4、等设施工程和金属结构工程费用D.与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用E.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费正确答案：BDE10. 多选题：下列各项中属于投标文件中应当包含的内容是（）。A.施工组织设计B.已标价工程量清单C.投标保证金D.施工方案E.拟分包项目情况表正确答案：ABCE11. 单选题：通常区分单价合同和总价合同规定不同的计量方法，成本加酬金合同按照（）的计量规定进行计量。A.设计合同B.施工合同C.总价合同D.单价合同正确答案：D12. 多选题：土地使用权出让最高年限为50年的有（）。A.体育用地B.商业用地C.文化用地D.旅游用地E.娱乐用地正确答案：AC

5、13. 单选题：根据建设工程价款结算暂行办法，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是（）。A.发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的10d内预付工程款B.发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后7d内向发包人发出要求预付通知C.发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知l4d后停止施工D.发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第7天起，按当期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息?正确答案：C14. 单选题：下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（）。A.工程进度计划与措施B.投标报价校核C.投标文

6、件格式符合要求D.联合体投标人已提交联合体协议书正确答案：B15. 单选题：【2014年真题】单位工程概算按其工作性质可分为单位建设工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算正确答案：B16. 单选题：建设工程招标投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是（）。A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充已提交的投标文件C.招标人可以修改已提交的招标文件D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收正确答案

7、：D17. 单选题：机械台班单价的内容不包括（）。A.车船使用税B.台班折旧费C.台班消耗量D.台班大修理费正确答案：C18. 多选题：下列工程造价指数中。属于总指数的有（）。A.措施费指数B.设备、工器具价格指数C.工程建设其他费用指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数正确答案：BDE19. 多选题：根据标准施工招标文件下列因不可抗力而发生的费用或损失中。应由承包人承担的有（）。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.承包人的停工损失D.承包人设备的损害E.工程所需清理和修复费用正确答案：ACD20. 单选题：【2017年真题】根据标准施工招标文件(20

8、07年版)，关于“分包和偏离问题处理”的内容应包括于()之中。A.招标公告B.投标人须知C.评标办法D.合同条款与格式正确答案：B21. 单选题：【2017年真题】下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之前的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间正确答案：B22. 多选题：【2012年真题】在财务基础数据测算时，营业税金及附加包括（）。A.增值税B.资源税C.消费税D.城市维护建设税E.教育费附加正确答案：BCDE23. 多选题：【2012年真题】国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本

9、义务有（）。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E.办理进口清关手续正确答案：BCE24. 单选题：【2012年真题】关于工程招标中投标审查的说法，正确的是（）。A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审B.合格制审查无需进行详细审查C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分D.通过详细审查申请人数量不足三个的，招标人必须重新组织资格预审正确答案：A25. 单选题：采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，其工程项目分部分项工程量清单中的综合单价是指（）。A.人工费、

10、材料费、机械使用费B.人工费、材料费、机械使用费、税金C.人工费、材料费、机械使用费、税金、规费D.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用正确答案：D26. 多选题：关于工程建设其他费中的场地准备及临时设施费，下列说法正确的有（）。A.场地准备费是指为施工而进行的土地“三通一平”或“七通一平”的费用B.其中的大型土石方工程应进入工程费中的总图运输费C.新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算D.场地准备和临时设施费=工程费用费率+拆除清理费E.委托施工单位的临时设施时应计入施工单位措施费中正确答案：ABCD27. 单选题：根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50548

11、-2013，下列各项中属于文明施工费的是（）。A.现场生活卫生设施费用B.消防设施与消防器材的配置费用C.工程防扬尘洒水费用D.施工现场规定范围内临时排水沟铺设费用正确答案：A28. 单选题：某施工机械预计使用年限为8年，平均年工作300台班，年平均安装拆卸3次，平均每次安拆费为20000元，则该机械的台班安拆及场外运费是（）元。A.100B.150C.200D.250正确答案：C29. 单选题：在工人工作时间分类中。由于材料供应不及时造成的损失时间应列入（）。A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时间C.多余工作时间D.不可避免的中断时间正确答案：A30. 单选题：分部分项工程量

12、清单项目编码中第四级编码是（）。A.分部工程顺序码B.分项工程顺序码C.工程量清单项目顺序码D.专业工程顺序码正确答案：B31. 单选题：在测定搅拌机工作时间时，由于工人上班进行准备工作，导致搅拌机晚工作30min，对该时间表述正确的是（）。A.该时间属于不可避免的无负荷工作时间，应计入定额B.该时间属于不可避免的无负荷工作时间，不应计人定额C.该时间属于停工时间，不应计入定额D.该时间属于不可避免的中断时间，应计人定额正确答案：D32. 单选题：工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出（）。A.正常的施工条件B.合理的施工组织设计C.生产要素消耗水平D.定时期的物价平均水

13、平正确答案：D33. 单选题：建设规模方案比选的方法不包括的是（）A.成本计算法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.盈亏平衡产量分析法正确答案：A34. 单选题：根据建设工程工程量清单计价规范的规定。下列属于规费项目清单的是（）。A.安全文明施工费B.城市维护建设费C.地方教育附加D.生育保险费正确答案：D35. 单选题：在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价正确答案：A36. 单选题：【2017年真题】关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从

14、属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费正确答案：C37. 单选题：在我国，项目建议书阶段的投资估算。其误差率应控制在（）。A.30以上B.30以内C.20以内D.10以内正确答案：B38. 单选题：对于非专利技术的计价，下列说法中正确的是()。A.自创的非专利技术按自创的费用计入无形资产价值B.外购的非专利技术按照购买时的费用计入无形资产价值C.，外购的非专利技术按照市价计入无形资产价值D.外购的非专利技术的估价往往通过能产生的收益用收益法进行估价正确答案：D39. 多选题：工业项目设计的三阶段设计是指（）。A.设计准备B.初步设计C.技术设计D.总体设计E.

15、施工图设计正确答案：BCE40. 多选题：下列各项费用中，构成大型施工机械台班单价的是（）。A.折旧费B.大修理费C.安拆费及场外运费D.驾驶员及配合机械施工人员的人工费E.燃料动力费正确答案：ABCE41. 多选题：【2014年真题】关于工程量清单中的项目特征描述，下列表述正确的是（）。A.应符合工程量计算规范附录的规定B.应能满足确定综合单价的需要C.不能直接采用详见图集的方式D.可以采用文字描述和详见图号的方式E.应结合拟建工程的实际正确答案：ABDE42. 单选题：完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称做（）。A.直接工程费B.综合单价C.工程单价D.定额基价正确答案：C4

16、3. 单选题：建设项目全部建成，经过各单项工程的验收符合设计要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，向负责验收的单位提出竣工验收申请报告的是（）。A.设计单位B.发包单位C.监理单位D.施工单位正确答案：B44. 单选题：招标人公示中标候选人。公示期不得少于（）日。A.1B.2C.3D.5正确答案：C45. 多选题：【2017年真题】关于生产准备及开办费、下列说法中正确的有()。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生产所需的生活家具用具的购置费用D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费

17、E.可按设计定员乘以人均生产费标准计算正确答案：ABC46. 多选题：根据我国现行工程造价构成，设备购置费包括的费用有()。A.达到固定资产标准的各种设备原价B.未达到固定资产标准的设备原价C.达到固定资产标准的工具、器具原价D.未达到固定资产标准的工具、器具原价E.设备运杂费正确答案：ACE47. 单选题：一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等。造成工程现场停工累计超过（）的，应依据合同对合同价格进行相应的调整。A.4hB.8hC.12hD.24h正确答案：B48. 单选题：关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.新建项目的场地准备和临时设施费

18、应根据估计工程量估算B.此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用C.发生拆除清理费时可按新建同类工程直接费的比例计算D.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程分开单独考虑正确答案：B49. 多选题：下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的有()。A.居住用地70年B.工业用地50年C.卫生、体育用地50年D.商业、旅游用地50年E.综合或者其他用地50年正确答案：ABCE50. 单选题：其他项目清单中计日工，在投标之时（）。A.单价由投标人自主报价。计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定。计入投标总价中D.单价由招标人按有关规

19、定确定，不计入投标总价中正确答案：A51. 单选题：国外建筑工程造价构成中，反映工程造价中因缺乏资料不能完全预见和注明的项目是（）。A.项目直接建设成本B.项目简介建设成本C.应急费D.建设成本上升费用正确答案：C52. 单选题：根据建标201344号建筑安装工程费用项目组成文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（）。A.材料费B.措施费C.研究试验费D.企业管理费正确答案：D53. 多选题：与未来生产经营有关的其他费用描述，正确的有（）。A.商标权、商誉、特许经营权费等属于与未来生产经营有关的其他费B.协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核

20、算C.人员培训及提前进厂费属于联合试运转费D.备品备件费属于生产准备费E.为保证初期正常生产必需的第一套不够固定资产标准的生产工器具、用具购置费正确答案：ABE54. 单选题：对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费应计入（）。A.试验研究费B.联合试运转费C.建设单位管理费D.安装工程费正确答案：D55. 单选题：【2017年真题】采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是()。A.只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期B.非关键线路上的工作延误，不应索赔工期C.如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值D.该方法不适用于多种干扰事件共同作用说

21、引起的工期索赔正确答案：C56. 单选题：关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）。A.自创或转让商标权时均可将商标权计人无形资产内B.专利权转让价格按成本估价进行C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算正确答案：C57. 单选题：投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行，其中不包括（）。A.收集整理资料阶段B.测算审查阶段C.平衡调整阶段D.确定指标阶段正确答案：D58. 单选题：设备方案的选择是影响工程造价的重要因素，在选择设备时不必考虑的是（）。A.主要设备之间、主要设备与辅助设备之间能力要相互配合B.保证设备性能的前提下，

22、力求经济合理C.设备的选择应保证能够使项目效益最大化D.选择设备应符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求正确答案：C59. 单选题：某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程尚未交付，工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.监理工程师暂定付款正确答案：C60. 多选题：下列属于工程量清单总说明内容的是（）。A.工程概况B.工程招标分包范围C.工程量清单编制依据D.工程质量、材料、施工等的特殊要求E.工程造价管理机构发布的工程造价信息正确答案：ABCD61. 单选题：【2012年真题】由于承包人的原因使工程未在

23、约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个正确答案：D62. 单选题：根据标准施工招标文件规定，关于工程变更价款调整的说法。正确的是（）。A.对于分部分项工程，已标价清单有适用项目，且变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10的，采用该项目的单价B.措施项目中安全文明施工费变更，按照实际发生变化的措施项目以及承包商的浮动率调

24、整C.如果变更使承包商在清单中填的综合单价与招标控制价中的综合单价偏差超过15的，综合单价可由承包人提出，监理人确定进行调整D.非承包商原因删减了原合同约定的工程，致使承包商发生的费用和应得收益不能得到补偿，承包商有权提出并得到合理的费用与利润补偿正确答案：D63. 单选题：下列关于总承包服务费的表述，错误的是（）。招标人自主进行专业工程发包，并需总承包人提供协调和配合服务的，需计算总包服务费甲供材料需要总承包商提供收发和保管服务，需要向总承包商支付总包服务费。招标人应预计该项费用并根据投标人的投标报价，在施工过程中按签约合同价执行。总承包服务费应由招标人来确定正确答案：D64. 多选题：【2

25、011年真题】关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（）。A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E.建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小正确答案：ABE65. 多选题：在国际竞争性招标中，开标时应当众读出的内容包括（）。A.投标人B.投标报价C.标段名称D.完成工期E.质量目标正确答案：ABD66. 单选题：设计概算编制中，有空调工程的设备原价却没有详细规格时概算的编制方法可采用（）。A.预算单价法B.设备价值百分比法C.综合吨位指标法D.类似工程预算法正确答

26、案：B67. 单选题：下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）。A.构筑物建筑工程费B.工业管道安装工程费C.照明工程的建设管理费D.弱电工程安装工程费正确答案：C68. 多选题：下列各项中属于建设项目基本预备费组成内容的是（）。A.设计变更、局部地基处理等增加的费用B.一般自然灾害造成的损失费用C.利率、汇率调整所增加的费用D.预防自然灾害所采取的措施费用E.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用正确答案：ABDE69. 多选题：某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费为100元/天，人工工资为50元/工日，

27、窝工补贴为20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元?B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元?C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元?D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元?E.承包人可得的总索赔费用为2500元正确答案：CD70. 单选题：关于工程量清单，下列说

28、法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价格依据D.工程量清单是招标人随招标文件发布正确答案：A71. 单选题：根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，开塔式起重机的驾驶员和指挥塔式起重机人员的工资属于（）。A.管理费B.材料费C.仪器仪表使用费D.施工机械使用费正确答案：D72. 单选题：【2013年真题】关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止

29、日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间正确答案：B73. 单选题：施工机械台班单价的确定过程中，关于进口机械的预算价格，下列说法错误的是（）。A.进口机械的机械原值按其离岸价格取定B.关税、增值税、消费税及财务费应按照国家规定，并参照实际发生的费用计算C.外贸手续费和国内一次运杂费应按照到岸价格的65%计算D.车辆购置税的计税价格是到岸价格、关税和消费税之和正确答案：D74. 单选题：分部分项工程量清单项目的工程量应以实体工程量为准，对于施工中的各种损耗和需要增加的工程量，投标人投标报价时，应在（）中考虑。A.措施项目B.该清单项目的单价C

30、.其他项目清单D.预留金正确答案：B75. 单选题：【2013年真题】通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m3，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日/m3。A.0.93B.0.94C.0.95D.0.96正确答案：D76. 单选题：下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）。A.不包括规费、税金项目清单B.分成投标工程量清单和已标价工程量清单C.招标工程量清单应以分部(分项)工程为单位编制D.招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责正确答案：B77. 单选题：【2014年真题】未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。

31、A.工程建设其他费B.建设安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费正确答案：C78. 单选题：【2015年真题】世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是()。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费正确答案：B79. 单选题：进行流动资产投资估算时，最低周转天数与流动资金需要量的关系是（）。A.最低周转天数增加，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量B.最低周转天数增加，将减少周转次数，从而减少流动资金需要量C.最低周转天数减少，将减少周转次数，从而增加流动资金需要量D.最低周转天数减少，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量正确

32、答案：D80. 单选题：招标工程量清单应由（）编制。A.具有相应资质的工程造价咨询单位B.投标人C.招标公司D.招标人正确答案：A81. 单选题：建筑工程概算的编制方法不包括（）。A.概算指标法B.预算单价法C.概算定额法D.类似工程预算法?正确答案：B82. 单选题：生产要素询价的内容不包括（）。A.材料询价B.分包询价C.施工机械设备询价D.劳务询价正确答案：B83. 单选题：【2018年真题】关于工程施工投标报价过程中的工程量的复核，下列说法正确的是（）。A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料D.复核

33、中发现的遗漏和错误须向招标人提出正确答案：C84. 多选题：工程量清单综合单价包括（）。A.人工费B.材料费C.机械台班费D.企业管理费E.运输费正确答案：ABCD85. 单选题：施工合同价款纠纷的解决途径不包括（）。A.和解B.调解C.仲裁D.政府解决正确答案：D86. 单选题：某载重汽车配驾驶员1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元，则该载重汽车的台班人工费为（）元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35正确答案：D87. 单选题：在合理的施工组织设计、正常施工条件下，生产一个规定计量单位合格结构构件、分项工程所需的人工、材料

34、和机械台班的社会平均消耗量标准是指（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标正确答案：B88. 多选题：设备安装工程费概算的编制方法包括（）。A.预算单价法B.综合单价法C.设备价值百分比法D.扩大单价法E.综合吨位指标法正确答案：ACDE89. 单选题：【2011年真题】关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率正确答案：D90. 单选题：【2018年真题】某工业项目及其中车间的有关

35、建设费用如下表所示，则车间应分摊的生产工艺设计费应为（）万元。A.112.0B.137.1C.160.0D.186.7正确答案：C91. 单选题：国外建筑安装工程的费用构成中，脚手架、模板的摊销费一般列在（）。A.施工机械费B.管理费C.开办费D.材料费正确答案：C92. 多选题：根据基数的选择和系数方法的不同，投资估算的系数估算法包括（）。A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力系数法E.朗格系数法正确答案：BCE93. 单选题：在人工单价的组成内容中，生产工人女工哺乳时间的工资属于（）。A.基本工资B.工资性津贴C.辅助工资D.职工福利费正确答案：C94. 多选题：估算建

36、设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按概算法分类，建设投资可分为（）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.固定资产费用D.无形资产费用E.预备费正确答案：ABE95. 单选题：在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（）。A.造成拖期最长者B.最先发生者C.最后发生者D.按造成拖期的长短，在各共同延误者之间分担正确答案：B96. 单选题：经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料为1.76，其中损耗量为0.055，则该种材料的损耗率为（）。A.3.03%B.3.13%C.3.20%D.3.23%正确答案：D97. 多选题：根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344

37、号文)，其他项目费包括（）。A.计日工B.暂列金额C.总承包服务费D.现场经费E.特殊地区施工增加费正确答案：ABC98. 单选题：【2017年真题】关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是()A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究实验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费正确答案：C99. 单选题：某建设项目建安工程费1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费用300万元。已知基本预备费率5%，项目建设前期年限是0.5年。建设期为2年，每年完成投资的50%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为（）万元。A.314.16B.358.21C.446.23D.456.39正确答案：A100. 单选题：作为工程预付款的抵扣方式之。业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣。A.大于B.小于C.等于D.无法比较正确答案：C