一级建造师法规知识考试历年真题汇总含答案参考26

《一级建造师法规知识考试历年真题汇总含答案参考26》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试历年真题汇总含答案参考26（27页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：【2012年真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任正确答案：A2. 单选题：某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C

2、.较大事故D.一般事故正确答案：A3. 单选题：下列关于我国对总承包制度的说法中，错误的是()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.工程总承包不设立专门的资质C.具有设计总承包资质的单位可承接相应等级的施工总承包业务D.具有施工总承包资质的单位，可从事相应等级的工程总承包正确答案：C4. 多选题：【2012年真题】下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的正确答案：ADE5. 单选

3、题：某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照民用建筑节能条例的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。A.1年B.2年C.3年D.5年正确答案：D6. 单选题：【2015年真题】在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款正确答案：A7. 多选题：建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有()。A.主要负责人B.安全管理人员C.生产管理人员D.项目负责人E.生产作

4、业人员正确答案：ABD8. 单选题：根据招标投标法实施条例，下列关于招标人权利的说法中，正确的是()A.依法必须招标的项目的评标委员会，可以由招标人指定的成员组成B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动C.招标人可以自行决定对一个招标项目编制几个标底D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人正确答案：B9. 单选题：?下列不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件B.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明C.及时组织工程竣工验收D.向有关部门移交建设项目档案正确答案：B10. 单选题：民事诉讼的基本特征不包括()。A.自愿性B.公权

5、性C.强制性D.程序性正确答案：A11. 单选题：甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6年，则甲的试用期应在（）个月内确定。A.1B.2C.3D.6正确答案：D12. 单选题：无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定正确答案：C13. 单选题：投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以罚款，情节严重的，依法()。A.追究刑事责任B.没收非法所得C.取消12年内参加投标

6、的资格，直至吊销营业执照D.赔偿他人损失正确答案：C14. 单选题：【2013年真题】建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构正确答案：A15. 单选题：下列关于企业信用档案的表述中，正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意正确答案：C16. 单选题：

7、女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）A.高处、高温工作B.矿山、井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业正确答案：B17. 多选题：关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合建设工程文件归档整理规范的有()A.在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求B.建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交C.在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收D.未取得工程档案验收认可文件

8、，建设单位不得组织竣工验收E.建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交正确答案：ACD18. 单选题：【2015年真题】关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标正确答案：C19. 单选题：关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是()。A.应由监理工程师主

9、持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加正确答案：D20. 单选题：【2014年真题】关于人身保险合同的说法，正确的是（）A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人不可以为受益人D.人身保险的投保人应当一次性支付全部保险费正确答案：A21. 单选题：?对于（）施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部。A.中

10、小型B.小型C.大型D.大中型?正确答案：D22. 单选题：【2012年真题】下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()。A.保险合同纠纷B.侵权行为纠纷C.不动产纠纷D.票据纠纷正确答案：C23. 单选题：【2012年真题】关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()。A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.应当依法报审施工图设计文件C.不得将建设工程肢解发包D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续正确答案：D24. 多选题：某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年拒绝履行保修工作，则工程公司应承担的法律责任包括()。

11、A.处以罚款B.被扣除保证金C.申请晋升资质等级不予批准D.申请主项资质以外的资质不予批准E.追究刑事责任正确答案：ABCD25. 单选题：?担保活动应遵循的原则不包括（）。A.诚信?B.平等?C.自愿?D.公开?正确答案：D26. 单选题：【2013年真题】下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工正确答案：C27. 多选题：?民事诉讼的特点理解正确的有（）。A.诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度D.最高人民法院所做的一审判决

12、、裁定，当事人不得上诉E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程?正确答案：ACD28. 多选题：【2014年真题】关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）?A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包?B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包?C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽?D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建

13、筑工程主体的施工必须由其自行完成?E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。?正确答案：BD29. 单选题：【2012年真题】建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。A.施工需要并通过监理单位审查B.施工需要并按规定通过了审查C.编制招标文件的要求D.工程竣工验收备案的要求正确答案：B30. 单选题：甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（

14、）A.业主方只能要求乙赔偿?B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝?C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔?D.乙可以拒绝甲的追赔要求正确答案：C31. 单选题：施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提正确答案：C32. 单选题：某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是()A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑正确答案：D33. 单选题：【2012年真

15、题】在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位正确答案：A34. 单选题：【2015年真题】某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法正确答案：A35. 单选题：某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。A.民事责任

16、B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚正确答案：D36. 单选题：根据建设工程施工合同（示范文本），如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为()。A.发包人支付预付款10天前B.签订合同后10天内C.发包人支付预付款7天前D.签订合同后7天内正确答案：C37. 多选题：某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，()应先对李某伤害赔偿承担责任。A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位正确答案：ADE38. 单选题：某工程项目完工后，施工单

17、位于2016年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2016年3月18日通过验收，建设单位于2016年3月28日履行了备案手续，后于2016年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期的起始日是()A.2016年3月5日B.2016年3月18日C.2016年3月28日D.2016年4月2日正确答案：B39. 单选题：在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部正确答案：A40. 多选题：【2014年真题】关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提

18、交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计正确答案：BDE41. 多选题：甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是()。A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.

19、乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任正确答案：CE42. 单选题：按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日B.15日C.20日D.30日正确答案：D43. 多选题：【2014年真题】?下列法律责任中，属于行政处罚的有（）?A.减低资成等级?B.罚金?C.记过?D.没收财产?E.罚款?正确答案：AE44. 多选题：根据合同法，下列会导致合同的权利义务终止的情形有()。A.合同变更B.债务相互抵消C.债务已按约定履行完毕D.债务人依法将标的物提存E.债权债务同

20、归于一人正确答案：BCDE45. 多选题：下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程或若干阶段的承包D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以进行施工总承包正确答案：AB46. 多选题：商标的主体包括()。A.企业单位B.事业单位C.个体工商户D.一般自然人E.外资企业正确答案：ABCE47. 单选题：【2014年真题】根

21、据节约能源法，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识B.节能措施C.质量保修书D.建筑节能标准正确答案：B48. 单选题：某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（）A.施工单位不再承担保修责任B.建设单位自己负责维修C.施工单位仍须承担保修责任D.防水材料厂家承担维修责任正确答案：C49. 单选题：【2017年真题】关于行政行为特征的说法正确的是()。A.行政行为具有自愿性B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为具有不可裁量性D.行政行为不属于执法行为正确答案：B50. 单选题：评标委员会在对投标

22、文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标正确答案：A51. 单选题：职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过()。A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月正确答案：B52. 单选题：根据民法通则规定，法定代理终止的情形不包括()。A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人或者代理人死亡C.代理人丧失民事行为能力D.指定代

23、理的人民法院或者指定单位取消指定正确答案：A53. 单选题：根据劳动合同法，无固定期限的劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过()个月。A.6B.7C.10D.12正确答案：A54. 单选题：水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发出答复文件时正确答案：B55. 单选题：某施工企业请某律师代理诉讼属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理正确答案：A56. 单选题：劳动法规定，国家实行劳动者每日工作时间不

24、超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。A.38B.40C.42D.44正确答案：D57. 单选题：【2014年真题】关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）A.注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件正确答

25、案：C58. 单选题：【2014年真题】可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位正确答案：A59. 单选题：王某与原执业单位解除合同关系时，为了不影响该单位的资质等级和工作，将自己的注册证书复制了一分交给了该单位，则王某的注册证书将()。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.被撤回正确答案：A60. 单选题：评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担()A.连带责任B.按份责任C.集体责任D.个人责任正确答案：D61. 单选题：下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）A.保证合

26、同的当事人包括债权人、债务人和保证人B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D.保证的担保人只能是第三人正确答案：A62. 单选题：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，有()情形的，可以邀请招标。A.属于利用扶贫资金实行以工代赈的B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用过大的D.涉及国家安全、国家秘密的正确答案：B63. 多选题：注册建造师有()情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A.受到刑事处罚B.依法被撤销注册

27、C.依法被吊销注册证书D.年龄超过55周岁E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年正确答案：ABC64. 多选题：某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是()。A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失正确答案：DE65. 单选题：安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁

28、发的安全生产许可证的情形是()。A.出借安全生产许可证B.未办理延期手续C.生产单位变更企业名称D.超越法定职权颁发安全生产许可证正确答案：D66. 单选题：唐某刚满16周岁即被聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是()。A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全正确答案：C67. 单选题：注册建造师有权()。A.超出聘用单位业务范围从事执业活动B.在两个或两个以上单位受聘或执业C.允许信得过的人以自己的名义从事执

29、业活动D.对本人执业活动进行解释和辩解正确答案：D68. 多选题：下列选项中，属于建筑意外伤害保险责任免除的情形有()。A.建筑公司的有关人员故意杀害被保险人B.被保险人在施工现场内酒后驾驶肇事死亡C.被保险人在施工时由于违反机器操作规程导致截肢D.被保险人在施工现场之外受到意外伤害E.被保险人在施工现场与他人打斗受到重伤正确答案：ABDE69. 单选题：某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）.乙（施工总承包二级）.丙（施工总承包一级）.丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是（）

30、A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标?B.乙.丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级?C.若丙.丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同?D.丙.丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人正确答案：D70. 多选题：发包人具有下列（）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。A.发包人长期拖欠工程价款B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换D.发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工E.发包人未能按时提供图

31、纸导致工期延误正确答案：ACD71. 单选题：【2017年真题】下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权正确答案：A72. 单选题：监理人收到承包人隐蔽工程检查申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可()A.再次发出书面通知B.停工等待C.通知建设单位予以验收D.自行完成覆盖施工正确答案：D73. 多选题：根据建设工程质量管理条例，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.建设工程质量监督机构E.建设工程质量检测机构正确答案：ABD74. 多选题：注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师

32、变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同E.与原单位解除聘用合同的证明正确答案：ABDE75. 多选题：某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是()。A.施工单位与A材料上之间存在合同之债B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债C.施工单位与B材料商存在不当得利之债D.A、B材料商之间不存在债的关系E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债正确答案：ACD76. 多选题：【2014年真题】设计单位的安全责任包括（）A.按照法律、法规和工程建设强

33、制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.对设计成果的实施承担责任正确答案：ABE77. 单选题：经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以共同向()基层人民法院申请司法确认调解协议。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地正确答案：D78. 单选题：劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站正确答案：A79. 单选题：标准、规范、规程都

34、是标准的表现方式，习惯上统称为标准。当针对操作、工艺、管理等专用技术要求时，一般采用()。A.标准B.规范C.规程D.规范或规程正确答案：C80. 单选题：【2013年真题】建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24正确答案：D81. 单选题：受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照合同法的规定，下列选项中正确的是()A.应视为受要约人撤回承诺B.应视为受要约人撤销承诺C.若要约人未做出任何表示，则该承诺有效D.因承诺超过规定

35、期限到达，则该承诺只能无效正确答案：C82. 多选题：按照原建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，工程总承包的方式有()总承包。A.设计采购施工(EPC)B.设计施工(D-B)C.设计采购(E-P)D.采购施工(P-C)E.项目管理(PM)正确答案：ABCD83. 单选题：【2013年真题】根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的正确答案：C84. 单选题：【2011年真题】根据合同法，下列合同转让合法生效的是()。A.某教授与

36、施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位正确答案：B85. 多选题：建筑墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()形式实施工程监理。A.巡查B.抽检C.平行检验D.旁站E.巡视正确答案：CDE86. 多选题：下列属于设计单位安全责任的是（）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.对安全技术措施

37、或专项施工方案进行审查C.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.就设计意图、设计文件向施工单位做出说明和技术交底正确答案：ACE87. 单选题：【2018年真题】2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。A.2017年7月6日B.2017年7月8日C.2017年7月15日D.2017年7月31日正确答案：D88. 多选题：某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据公司法的规定，当选无效的有(

38、)A.赵某六年前因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B.钱某两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散C.孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D.李某因购买住房而按揭贷款上百万元E.周某70岁，因患病而行动不便正确答案：AB89. 单选题：【2013年真题】根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收正确答案：B90. 单选题：某工程施工合同

39、总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭正确答案：D91. 多选题：某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照建设工程安全生产管理条例，设备公司应当出具塔吊的（）。A.发票?B.原始合同?C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证?正确答案：CDE92. 单选题：人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是()A.没收B.扣押C.查封D.勘验正确答案：A93. 单选题：?根据招标投标法规定，两个以上法人或者其他组织可

40、以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）A.共同投标?B.联合投标?C.协作投标?D.合作投标?正确答案：B94. 单选题：工程保险中属于强制保险的是()A.安装工程一切险B.职业责任险C.建筑工程一切险D.意外伤害险正确答案：D95. 多选题：?工程准备阶段文件包括（）。A.立项文件?B.建设用地、征地、拆迁文件C.招投标文件D.财务文件E.地基处理记录?正确答案：ABCD96. 单选题：【2015年真题】根据固体废物污染环境防治法，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧正确答案：A97.

41、 单选题：【2015年真题】某高速公路项目进行招标，开标后允许（）A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法正确答案：A98. 单选题：某建筑工程项目，其中消防工程经建设单位同意后总承包单位将其分包给某分包单位施工，则该分包单位作业人员的意外保险费应由()支付。A.总承包单位B.分包单位C.建设单位D.总承包单位和分包单位共同正确答案：A99. 多选题：【2012年真题】根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。A.分包单位应当按照分包合

42、同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任正确答案：AC100. 单选题：甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙赔偿，乙有权拒绝正确答案：A101. 单选题：关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损

43、失的责任承担说法，正确的是()A.分包单位只对总承包单位负责B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利正确答案：B102. 多选题：因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()。A.通知对方B.继续履行C.赔偿损失D.解除合同E.提供相关证明正确答案：AE103. 单选题：某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉正确

44、答案：A104. 多选题：按照安全生产许可条例规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。A.烟花爆竹生产厂B.监理公司C.建筑公司D.房地产开发公司E.矿山企业正确答案：ACE105. 多选题：【2018年真题】A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府正确答案：CD106. 单选题：某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏

45、移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向()索赔。A.设计单位B.建设单位C.审图单位D.监理单位正确答案：B107. 多选题：【2016年真题】根据环境噪声污染防治法，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理是由省级人民

46、政府按国务院规定的权限决定正确答案：ACD108. 单选题：根据民事诉讼法的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记人笔录，由书记员和()签名。A.审判人员B.当事人C.陪审员D.院长正确答案：A109. 多选题：【2017年真题】关于地役权,下列表述正确的是（）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人正确答案：ABDE110. 单选题：在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）A.预期违约合同B.附终止期限合同C.附生效期限合同D.附解除条件合同正确答案：B