2015年二级建造师法规真题与答案解析

《2015年二级建造师法规真题与答案解析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年二级建造师法规真题与答案解析（50页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建设工程法规及相关知识一、分值分布第一章9分 第二章5分 第三章22分 第四章27分 第五章5分 第六章12分 第七章9分 第八章9分二、具体分析1、考法律责任的纯记忆性题目：4 道单选,4分,分别是 30、40、43、56 题。2、超纲题：2 道单选,2分,分别是 24 题和 53 题的 D 选项。3、问法不严密,质量不高的题目：2 道单选,4 道多选,10 分。分别是 11、12D、61C、66AB、70 文字、72E。4、考查比较灵活的典型题目：2 道单选,2 分,分别是 10、57 题。2015年度全国二级建造师考试建设工程法规及相关知识真题及解析一、单项选择题 1施工企业项目经理部经

2、营活动的法律后果由 。A项目经理部承担B企业法人承担C企业法定代表人承担D项目经理部与企业法人共同承担 答案 B 考点 项目经理部的法律性质 解析 由于项目经理部不具备独立的法人资格,无法独立承担民事责任。所以,项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。所以 B 选项正确。2关于委托代理终止情形的说法,正确的是A被代理人恢复了民事行为能力B被代理人取得了民事行为能力C指定单位取消指定D代理期间届满或者代理事务完成 答案 D 考点 委托代理终止的法定情形 解析 委托代理终止的情形：1代理期间届满或者代理事务完成；2被代理人取消委托或者代理人辞去委托；3代理人死亡；4代理人丧失民事行为能力；5作为

3、被代理人或者代理人的法人终止。法定代理或者指定代理终止的情形：1被代理人取得或者恢复民事行为能力；2被代理人或者代理人死亡；3代理人丧失民事行为能力；4指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；5由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。AB 选项系法定代理终止的情形,C 选项系指定代理终止的情形,只有 D 选项系委托代理终止的情形3甲房地产公司在 A 地块开发住宅小区,为满足该小区的住户观景的需要,便与相邻的乙工厂协商约定,甲公司支付乙工厂 800 万元,乙工厂在 20 年内不在本厂区建设 15 米以上的建筑物,以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来,甲公司将

4、A 块地的 建设用地使用权转让给丙置业公司。关于 A 地块权利的说法,正确的是A甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C甲公司约定的权利自合同公证后获得D甲公司转让 A 地块后,丙公司不享有该项权利 答案 A 考点 地役权的概念及变动 解析 选项 A：正确。地役权,是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利甲乙之间设立的是地役权选项 B：错误。甲乙之间设立的是地役权,而非担保物权选项 C：错误。地役权自地役权合同生效时设立。公证和登记都不是地役权设立的条件。当事人要求登记的,可以向登记机构申请地役权登记；未经登记,不得对抗善意第三人。选项

5、 D：错误。除当事人另有约定外,需役地或地役权上的不动产物权发生转让的,地役权不消灭,随之转让。因此,甲公司将需役地上的建设用地使用权转让给丙公司,丙公司享有地役权。4关于不动产物权设立的说法,正确的是A不动产物权的设立应依法登记B不动产物权的设立属自愿登记C不动产物权的设立自合同成立之日时生效D不动产登记由合同签订地的登记机构办理 答案 A 考点 不动产物权设立的效力 解析 选项 A：正确。不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿时发生效力经依法登记,发生效力；未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外选项 B：错误。不动产物权转让必须经过登记才发生物权

6、变动的效力,不是自愿登记。选项 C：错误。不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿时发生效力选项 D：错误。不动产登记,由 不动产所在地的登记机构办理。5下列事项中,属于专利保护对象的是A施工企业的名称或标志B施工企业编制的投标文件C施工企业编制的施工方案D施工企业发明的新技术 答案 D 考点 专利权的保护对象 解析 专利法保护的对象就是专利权的客体,各国规定各不相同。我国专利法保护的是发明创造专利权,并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计选项 A：错误。施工企业的名称或标志不由专利法保护,可以由商标法保护。选项 B：错误。施工企业编制的投标文件系作品

7、,由著作权法保护。选项 C：错误。施工企业编制的施工方案系作品,由著作权法保护。选项 D：正确。新技术是发明,由专利法保护。但本题的表述不甚严密,没有确定该发明是经审批后的。6关于担保的说法, 正确的是A担保是用益物权的一种B担保的目的是保障特定债权实现C担保合同是主合同D反担保不适用担保法 答案 B 考点 担保的基本含义 解析 选项 A：错误。担保是担保物权,而非用益物权。选项 B：正确。担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。选项 C：错误。担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。担保合同另有约定的,按照约定。选项 D：错误。第三人

8、为债务人向债权人提供担保时,可以要求债务人提供反担保。反担保适用担保法担保的规定。7某开发商以其 A 地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保,确保按期还贷,此担保方式属于A保证B质押C抵押D留置 答案 C 考点 担保的种类和抵押物的范围 解析 选项 A：错误。保证,是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为选项 B：错误。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,将该动产或权利作为债权的担保选项 C：正确。抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有,将该财产作为债权的担保债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：1建筑物和其他土地附着

9、物；2建设用地使用权；3以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；4生产设备、原材料、半成品、产品；5正在建造的建筑物、船舶、航空器；6交通运输工具；7法律、行政法规未禁止抵押的其他财产选项 D：错误。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿8根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 ,下列情形中,造成建设工程质量缺陷,发包人应当承当过错责任的是A未申领施工许可证B直接指定分包人分包专业工程C迟延提供设计文件D拖欠工程款 答案 B

10、考点 竣工工程质量争议的处理中发包人的责任 解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 12 条规定,发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任：1提供的设计有缺陷；2提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；3直接指定分包人分包专业工程。因此,选择 B。9下列合同各项内容中,不属于合同主要条款的是 。A价款或者报酬B保险条款C履行期限、地点和方式D当事人的名称 答案 B 考点 合同的内容 解析 根据合同法第十二条合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款：一当事人的名称或者姓名和住所；二标的；三数量；四质量；五价款或者报酬；六

11、履行期限、地点和方式；七违约责任；八解决争议的方法。保险条款不是合同的必备条款。因此应当选择 B。10根据建筑法及相关法规,建设单位应当办理施工许可证的工程是 。A国务院批准开工报告的工程B建筑面积 200m 2 以上的农民自建低层住宅C城镇市政基础设施工程D工程投资额在 20 万元以上的工程 答案 C 考点 施工许可证的适用范围 解析 不需要办理施工许可证的建设工程包括：1、限额以下小型工程工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300m 2 以下的建筑工程 ；2、抢险救灾等工程及其他临时性房屋建筑；3、农民自建低层住宅的建筑活动；4、不重复办理施工许可证的建设工程；5、另行规定的建设工

12、程。因此可以排除 A 选项。选项 B,错误,农民自建自建低层住宅的建筑活动无需办理施工许可证。选项 D,错误,工程投资额 200 以上的,不一定要办理施工许可证,因此不选。采用排除法,选择 C 选项。11 根据建设工程质量管理条例 ,在工程建设过程中,对违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,构成犯罪的,应对依法追究刑事责任。A法定代表人B经营负责人C项目负责人D直接负责人 答案 D 考点 工程重大安全事故罪,此题题干问法不准确,问的是条例 ,就是超纲的,但是刑法137 条也可以解答此问题,但就是跟题干不一致了。大家理解即可,此题的考点就是工程重大安全事故罪这个罪名的刑罚。 解析 刑

13、法第 137 条规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处 5 年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金；后果特别严重的,处 5 年以上 10 年以下有期徒刑,并处罚金。因此,正确选项 D。建设工程质量管理条例第 74 条规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员依法追究刑事责任。12某施工企业的下列工作安排,违反劳动法中关于女职工特殊保护规定的是 。A安排正在哺乳未满 1 周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B安排怀孕 6 个月的女工钱某从事夜班工

14、作C安排怀孕期间女工赵某从事第 3 级体力劳动强度的劳动D批准女工王某只能休产假 120 天 答案 C 考点 女职工的特殊保护 解析 选项 A：正确,不得安排女职工在哺乳未满 1 周岁的婴儿期间从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。A 未违反规定。选项 B：正确,对怀孕 7 个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。法律对怀孕未满 6 个月的,无此禁忌规定。B 未违反规定。选项 C：错误,不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。C 违反了规定。选项 D：正确。 劳动法规定

15、,女职工生育享受不少于 90 天的产假。 女职工劳动保护特别规定,女职工生育享受 98 天产假。13根据节约能源法 ,违反建筑节能标准的,由监护主管部门责令改正,处 10 万元以上 50万元以下罚款的 参建单位是 。A建设、施工、监理B建设、设计、施工C建设、设计、监理D设计、施工、监理 答案 D 考点 违反建设节能标准违反行为应承担的法律责任 解析 节约能源法规定,设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的,由建设主管部门责令改正,处 10 万元以上 50 万元以下罚款；情节严重的,由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的,依法承担赔偿责任。因此,被罚单位包括设计单位

16、、施工单位、监理单位,正确答案选 D。14下列行为中,属于工程安全不良行为的是 。A在施工中 偷工减料的,使用不合格建筑材料、建筑配件和设备的B 不按照工程 设计图纸或施工技术标准施工的C 未对工程施工可能造成伤害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取 专项防护措施的D 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行 检测的 答案 C 考点 施工单位不良行为记录的认定标准 解析 施工单位的不良行为记录认定标准分为如下 5 大类、41 条,本题中,ABD 三项都属于质量不良行为认定标准,只有 C 属于安全不良行为认定标准。质量不良行为认定标准仅包括 5 条：1在施工中偷工减料的,使用不合格建筑材料

17、、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；2未按照节能设计进行施工的；3未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测,或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；4工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的,或质量保修的内容、期限违反规定的；5不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。15 关于承揽合同解除的说法, 正确的是 。A承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同B除非合同当事人双方书面的约定, 定作人和 承揽人均不得随时解除承揽合同C承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,有权以书面通知的方式, 单方解

18、除承揽合同D承揽人可以随时解除承揽合同,造成定作人损失的,应当赔偿损失 答案 A 考点 承揽合同 解析 选项 A：正确,承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当就第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的,定作人可以解除合同选项 B：错误,合同法规定了承揽人和定作人均享有法定解除权选项 C：错误,定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的,承揽人可以依法解除合同.提供材料不符合约定,不是承揽人解除合同的法定事由选项 D：错误,定作人可以随时解除合同,造成承揽人损失的,定作人应当赔偿16 根据建筑施工

19、场界环境噪声排放标准 GB12523-2011 。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指期间。A21 点至次日 6 点 B22 点至次日 8 点C21 点至次日 8 点 D22 点至次日 6 点 答案 D 考点 排放建筑施工噪声应当符合建筑施工场界环境噪声排放标准 解析 2011 年 12 月经修改后颁布的建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011 中规定,建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值建筑施工场界环境噪声排放限值,昼间70dBA ,夜间 55dBA夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dBA 昼间是指 6：00至 22：00 之间的时段；夜间是指 22：00 至

20、次日 6:00 之间的时段。17关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收,下列说法中,正确的是A需进行试生产的建设项目,环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起 1 个月内申请验收B建设行政主管部门收到验收申请之日起 15 日内,完成环境保护设施验收C环境保护设施验收不合格,主体工程正式投入生产的,由建设行政主管部门责令停止生产D分期建设分期投入生产的建设项目,其相应的环境保护设施应当分期验收 答案 D 考点 建设工程竣工环保验收 解析 选项 A：错误。环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起 3 3 个月内

21、,向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门,申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。选项 B：错误。环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起 0 30 日内,完成验收。选项 C：错误。建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格,主体工程正式投入生产或者使用的,由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用,可以处 10 万元以下的罚款。选项 D：正确。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当分期验收。18根据工

22、伤保险条例 ,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病,需要暂停工作接受工伤治疗的,停工留薪期一般不超过个月A12 B10 C8 D6 答案 A 考点 工伤医疗的停工留薪期 解析 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付停工留薪期一般不超过 12 个月伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过 12 个月19根据建设工程安全生产管理条例 ,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,应当由 ,并出具合格证明。A建设单位检查验收B安装单位自检合格C建设行政主管部门检

23、查验收D监理单位检查验收 答案 B 考点 施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任 解析 建设工程安全生产管理条例规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字。20 根据建筑业企业资质管理规定 ,施工企业 隐瞒相关情况或提供 虚假材料申请建筑业企业资质的。不予受理并给予警告,申请人在内不得再次申请。A4 年 B3 年C2 年 D1 年 答案 D 考点 企业申办资质违法行为应承担的法律责任 解析 建筑业企业资质管理规定中规定,申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质

24、的,不予受理或者不予行政许可,并给予警告,申请人在 1 1 年内不得再次申请建筑业企业资质。因此,选择 D。21 租赁合同的出租人出卖租赁房屋 前通知承租人,此时承租人享有的权利是A优先购买权B留置权C抗辩权D优先受偿权 答案 A 考点 承租人的优先购买权 解析 出租人出卖租赁房屋的,应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有以同等条件优先购买的权利。因此,选择 A。22建设工程未经验收,发包人擅自使用的,该工程竣工日期为A提交验收报告之日B建设工程完工之日C占有建设工程之日D竣工验收合格之日 答案 C 考点 建设工程实际竣工日期的确定 解析 2004 年 10 月发布的最高人民法院关于

25、审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理：1建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期；2承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期；3建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期23 某建设工程项目,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙公司施工工程不符合规定质量标准,给建设单位造成损失,下列说法中, 正确的是A建设单位与甲公司有直接合同关系,应由甲公司承担赔偿责任B甲、乙承担 连带赔偿责任C实际施工并造成损失的是乙公司,应由乙公司

26、承担赔偿责任D因建设单位管理不到位,应由建设单位承担部分损失 答案 B 考点 承包单位违法行为应承担的法律责任 解析 承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级；情节严重的,吊销资质证书。承包单位有以上规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。因此,在本题中,中标人转让全部工程构成转包,转包工程出现质量问题,应由甲乙承担连带赔偿责任。24根据大气污染防治法 ,施工企业在城市市区内进行建设施工,未采取有效扬尘防治措施,致使大气环境受到污染。

27、关于其应受处罚的说法,正确的是A由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚B由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正,处以罚款C由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚D由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿,处以罚款 答案 C 考点 大气污染防治法关于施工污染责任的规定,本题超纲。 解析 大气污染防治法第 58 条规定违反本法第四十三条第二款规定,在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动,未采取有效扬尘防治措施,致使大气环境受到污染的,限期改正,处二万元以下罚款；对逾期仍未达到当地环境保护规定要求的,可以责令其停工

28、整顿。前款规定的对因建设施工造成扬尘污染的 处罚,由 县级以上地方人民政府 建设行政主管部门 决定；对其他造成扬尘污染的处罚,由县级以上地方人民政府 指定的 有关主管部门决定。 因此,答案 C 选项正确。25 下列情形中,投标人中标有效的是A投标人给予招标人金钱获取中标B投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C投标人在账外给予招标人回扣获取中标D投标人在账外给予评标委员会财物获取中标 答案 B 考点 禁止投标人以行贿手段谋取中标 解析 反不正当竞争法规定,经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的,以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收

29、受回扣的,以受贿论处。 招标投标法也规定,禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。因此,ACD 都错误,B 选项,投标人在投标书中明确予以折扣,不是行贿,而是一种价格优惠,不违反法律法规强制性规定。26依法应当招标的项目,在下列情形中,可以不进行施工招标的情形是 。A技术复杂、有特殊要求的B已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则所需费用大量增加的 答案 B 考点 可以不招标的情形 解析 可以不招标的情形包括：1、 招标投标法规定,涉及国家安全、国家秘密、抢险

30、救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家有关规定可以不进行招标。2、 招标投标法实施条例还规定,除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外,有下列情形之一的,可以不进行招标：1需要采用不可替代的专利或者专有技术；2采购人依法能够自行建设、生产或者提供；3已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；4需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求；5国家规定的其他特殊情形。选项 A：错误,如果因技术复杂或有特殊要求只有少量潜在投标人的,是可以不公开招标,而不是不招标。选项 C：错误,采购人能够能

31、够自行建设、生产或者提供,是强调采购人的自行建设、生产或者提供能力,而不是成本原因。选项 D：错误,需要向原中标人采购,是因为配套使用要求,而不是费用原因。27下列安全生产责任中,属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是 。A落实制度安全生产规章制度和操作规程B确保安全生产费用的有效利用C检查危险性较大的工程安全专项施工方案的落实情况D组织制定安全施工措施 答案 C 考点 项目负责人和安全专职管理人员的安全生产责任 解析 1、施工项目负责人的安全生产责任主要是：1对建设工程项目的安全施工负责；2落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；3确保安全生产费用的有效使用；4根

32、据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患；5及时、如实报告生产安全事故情况。2、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：1查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况；2检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；3监督项目专职安全生产管理人员履责情况；4监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况；5对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,有权当场予以纠正或作出处理决定；6对不符合安全生产条件的设施、设备、器材,有权当场作出查封的处理决定；7对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告；8企业明确的其他安全生产管理职责。28关

33、于民事诉讼审判程序的说法,正确的是 。A原告必须与案件有直接利害关系B一审程序包括普通程序和特别程序C必须以书面形式起诉D提交起诉状的同时提交全部证据 答案 A 考点 民事诉讼审判程序 解析 选项 A：正确。 民事诉讼法规定,起诉必须符合下列条件：1原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；2有明确的被告；3有具体的诉讼请求、事实和理由；4属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。选项 B：错误。一审程序包括普通程序和简易程序选项 C：错误。起诉方式,应当以书面起诉为原则,口头起诉为例外。选项 D：错误。举证时限,是指法律规定或法院、仲裁机构指定的当事人能够有效举证的期限当事人

34、在举证时限内提交证据皆可29 货运合同的托运人未按照约定包装货物,承运人可以 。A拒绝运输B留置货物C要求赔偿D解除合同 答案 A 考点 运输合同当事人的权利义务 解析 托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的,适用合同法第 156 条的规定。托运人违反包装的规定的,承运人可以拒绝运输。因此,选 A。30关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法,正确的是 。A未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款,有违法所得的,予以没收B超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为并降低资质等级C将承包的工程转包时,责令改正并没收违法所得D允许他人以本企业名义承揽工程时,没

35、收违法所得并处罚款和吊销资质证书 答案 A 考点 承揽工程违法行为应承担的法律责任 解析 选项 A：正确。 建筑法规定,发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以罚款。未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款；有违法所得的,予以没收。选项 B：错误。 建筑法规定,超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级；情节严重的,吊销资质证书；有违法所得的,予以没收。选项 C：错误。 建筑法 ,规定,承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责

36、令停业整顿,降低资质等级；情节严重的,吊销资质证书。选项 D：错误。 建筑法规定,建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级；情节严重的,吊销资质证书。31下列仲裁协议中,有效的仲裁协议是A本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议,均提请仲裁委员会仲裁B本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议,均提请北京仲裁委员会仲裁C本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议,可申请仲裁 或提起诉讼D本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议,应 先申请 仲裁后提起 诉讼 答案 B 考点 仲裁协议的内容

37、解析 选项 A：错误。 关于适用若干问题的解释规定,仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确,但能够确定具体的仲裁机构的,应当认定选定了仲裁机构选项 B：正确。仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的,该仲裁机构视为约定的仲裁机构选项 C：错误。当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁,也可以提交诉讼,根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿因此, 关于适用若干问题的解释规定,这样的仲裁协议无效选项 D：错误。法律规定,仲裁一裁终局,约定先仲裁后诉讼违反法律规定,该约定无效32 关于投标的说法, 正确的是 。A投标文件未按照招标文件要求密封的,招标人应当 拒收B投标文件未经投标单位盖

38、章 和单位负责人签字的,招标人应当 拒收C投标人逾期送达投标文件的,应当向招标人作出 合理说明D联合体投标时,可以在评标委员会提出书面投标报告前更换成员 答案 A 考点 否决投标和不予受理的区别 解析 评标委员会应当否决其投标：1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；2投标联合体没有提交共同投标协议；3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外；5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。选项 A：

39、正确。投标文件未密封的,招标人不予受理。选项 B：错误。否决投标,而非不予受理。选项 C：错误。逾期送达的,不予受理,无需说明。选项 D：错误。招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标无效。33.某买卖合同约定甲向乙供货,并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付。在货物交付运输期间,乙将该批货物转卖给丁并通知丙向丁交货,但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法,正确的是 。A甲向丙交付货物后,货物毁损、灭失的风险由丙承担B甲与乙买卖合同成立,货物毁损、灭失的风险即由乙承担C

40、丙向丁交付货物前,货物毁损、灭失的风险由乙承担D乙与丁的买卖合同成立时,货物毁损、灭失的风险由丁承担 答案 D 考点 买卖合同中标的物毁损灭失风险的承担 解析 选项 A：错误。对于需要运输的标的物,当事人没有约定交付地点或者约定不明确,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损、灭失的风险由买受人承担因此甲将货交第一承运人丙时,风险由买受人乙承担选项 B：错误。标的物自交付时转移风险,而非合同订立时转移风险。选项 C：错误。应该是乙与丁的合同成立前,货物毁损、灭失的风险由乙承担。选项 D：正确。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受

41、人承担。34 根据建筑工程安全生产管理条例 ,施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的,应责令限期改正,逾期未改正的,责令停业整顿,下列人员中,属于相关人员范围的是A资料员 B材料员C安全员 D标准员 答案 C 考点 施工单位安全教育培训制度 解析 建设工程安全生产管理条例规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。因此,在本题中,C 选项正确。35 某工程施工合同因被施欠工程款发生纠纷,施工方诉至法院,后本案经调解达成协议,并制作了协调书。关于本案中调解的说法,正确的是A法院调解应由审判员一人主持B

42、法院调解必须邀请有关单位和个人协助C调解书与判决书的效力不同D调解书经双方当事人签收即发生法律效力 答案 D 考点 法院调解 解析 选项 A：错误, 民事诉讼法规定,人民法院进行调解,可以由审判员一人主持,也可以由合议庭主持。选项 B：错误,不是必须要求,是可以邀请有关单位和个人协助。选项 C：错误,调解书与判决书具有同等效力。选项 D：正确,调解书经双方当事人签收后生效。36某施工合同纠纷案经仲裁裁决,将已经竣工工程的部分楼层拆价给施工单位抵偿工程欠款,但建设单位拒绝履行裁决。因此,施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法,正确的是 。A施工单位申请执行的期间为 1 年B申请

43、执行本案的仲裁裁决,由施工单位所在地的中级人民法院管辖C申请执行本案的仲裁裁决,由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D施工单位有权向人民法院申请执行 答案 D 考点 仲裁裁决的执行 解析 选项 A：错误,申请仲裁裁决强制执行的期间是 2 年。选项 BC：错误,施工单位可以向被执行人所在地或被执行财产所在地中级人民法院申请执行。D正确。37关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围,下列说法,正确的是 。A招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一

44、律不得公开 答案 D 考点 建筑市场诚信行为的公布的范围 解析 招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是,经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的,涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录,可以公开。因此,D 选项正确。38某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金 5 万元,同时约定由施工企业支付供应商定金 4 万元。后来供应商未能交货,施工企业为最大限度维护自身利益,可以要求供应商支付万元。A13 B9 C8 D5 答案 B 考点 违约金和定金 解析 此题是案例计算题。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适

45、用违约金或者定金条款。本题中,收受定金的一方是材料供应商,违约的也是材料供应商,施工方在主张违约责任是,如果主张定金,材料供应商应支付 8 万元,如主张违约金,违约金 5 万元加返还的定金 4 万元,材料供应商应支付 9 万元。39某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是 。A工程重大安全事故罪B重大责任事故罪C重大劳动安全事故罪D串通投标罪 答案 A 考点 工程重大安全事故罪 解析 刑法第 137 条规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直

46、接责任人员处 5 年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金；后果特别严重的,处 5 年以上 10 年以下有期徒刑,并处罚金。根据本题题意,擅自降低工程质量标准因而造成重大安全事故,构成了工程重大安全事故罪,选 A。40 根据文物保护法 ,下列对违法行为处理的方法中,正确的是 。A擅自迁移、拆除不可移动文物的,处以罚款B刻划、涂污文物尚不严重的,由公安机关或文物所在单位给予警告,可以并处以罚款。C擅自在文物保护范围内建设工程的,吊销资质证书D刻划、涂污文物尚不严重的,由公安机关或文物所在单位处以罚款 答案 B 考点 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内进行建设工程违法行为应承担的法律责任 解析 文物

47、保护法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门责令改正,造成严重后果的,处 5 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的,由原发证机关吊销资质证书：1擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的；2在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,其工程设计方案未经文物行政部门同意、报城乡建设规划部门批准,对文物保护单位的历史风貌造成破坏的；3擅自迁移、拆除不可移动文物的；4擅自修缮不可移动文物,明显改变文物原状的；5擅自在原址重建已全部毁坏的不可移动文物,造成文物破坏的；6施工单位未取得文物保护工程资质证书,擅自从事文物修缮、迁移、重建的。刻

48、划、涂污或者损坏文物尚不严重的,或者损毁依法设立的文物保护单位标志的,由公安机关或者文物所在单位给予警告,可以并处罚款。所以 B 正确,D 错误。选项 A：错误,造成严重后果的才处以罚款。选项 C：错误,情节严重的才吊销资质证书。41关于工程监理单位的相关质量责任和义务,下列说法中正确的是A监理单位仅对施工质量承担责任B监理单位在接受监理委托后,因利害关系需要回避的,可转让监理业务C工程监理实行总监理工程师负责制D监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字,造成损失的,承担全部责任 答案 C 考点 工程监理单位质量违法行为应承担的法律责任 解析 选项 A：错误,施工单位对建设工程的质量负总责,而非

49、监理单位承担质量责任。选项 B：错误,监理单位不得转让监理业务,也要遵守回避规定,如果有这种关系,工程监理单位在接受监理委托前,应当自行回避；对于没有回避而被发现的,建设单位可以依法解除委托关系。选项 C：正确,工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师依法和在授权范围内可以发布有关指令,全面负责受委托的监理工程。选项 D：错误,是承担连带责任,而非全部责任。 建设工程质量管理条例规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处 50 万元以上 100 万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的,予以没收；造成损失的,承担连带赔偿责任：1与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、

50、降低工程质量的；2将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。42 甲装饰公司拖欠某劳务公司 10 万元工程款,劳务公司多次索要无果,当决定起诉时发现,甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司,而乙、丙两个公司对 10 万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定,劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院,法院受理后通知丙公司应诉。此时,丙公司作为 当事人属于A原告 B有独立请求权的第三人 C共同诉讼人 D无独立请求权的第三人 答案 C 考点 民事诉讼当事人 解析 企业法人分立、合并,其权利和义务由变更后的法人享有和承担。因此,甲公司分立为乙丙两公司后,乙丙两公司对分立前对劳务公司的债

51、务向乙丙公司承担责任,在诉讼中,甲状告乙公司,法院又追加了丙公司,丙公司的身份应等同于乙公司,因此,乙丙为共同被告,共同诉讼人。正确选项为 C。43根据消防法和食品安全法 ,关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法,正确的是 。A埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的,处以罚款B进货时未查验许可证的相关证明文件的,给予警告并处以罚款C故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的,拘留并可处以罚款D未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的,罚款并责令停产停业- 答案 A 考点 施工现场违法行为应承担的法律责任 解析 选项 A：正确单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处 5000 元以上

52、 5 万元以下罚款：1消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的；2损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；3占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；4埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；5占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的；6人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；7对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的选项 B：错误 2009 年 2 月发布的食品安全法规定,违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门按照各自职责分工,责令改正,给予警告；拒不改正的,处 2000 元

53、以上 2 万元以下罚款；情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证：1未对采购的食品原料和生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进行检验；4未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品；5进货时未查验许可证和相关证明文件；7安排患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员从事接触直接人口食品的工作选项 C：错误有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处 10 日以上 15 日以下拘留,可以并处 500 元以下罚款；情节较轻的,处警告或者 500 元以下罚款：1指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的；2过失引起火灾的；3在火灾发生

54、后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的；4扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的；5故意破坏或者伪造火灾现场的；6擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的可以并处 500 元以下罚款,而非并处罚款选项 D：错误见 B 的解析。44根据劳动合同法 ,劳务派遣单位应当于派遣劳动者订立以上的固定期限劳动合同。A1 年 B2 年C3 年 D4 年 答案 B 考点 劳务派遣协议 解析 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立 2 年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬。45某工程竣工验收时发现隐蔽工程不合格,经查,是由于设计缺陷造成的。下列说法中,正确的是A设

55、计人应负责返修,费用由设计方先行承担B承包人应负责返修,费用由承包人负责C承包人应负责返修,费用由发包人负责D由设计缺陷造成质量不合格的,承包人不负责返修 答案 C 考点 竣工工程质量争议的处理 解析 建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,无论是建设单位的责任还是施工单位的责任,施工单位都有义务进行修复或返修。但是,对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。46关于招标程序和要求的说法,正确的是 。A依法必须进行招标的项目招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行项目审批手续C招标

56、文件可以不包括拟签订合同的主要条款D招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标 答案 B 考点 招标基本程序 解析 选项 A：错误。 招标投标法规定,招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。选项 B：正确。 招标投标法规定,招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准。选项 C：错误。 招标投标法规定,招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。选项 D：错误。招标人对已发出的招标文件

57、进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。47关于合同示范文本的说法,正确的是 。A示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B示范文本为强制使用的合同文本C示范文本是合同成立的前提D采用示范文本是合同生效的前提 答案 A 考点 建设工程合同示范文本的性质与作用 解析 合同示范文本对当事人订立合同起参考作用,但不要求当事人必须采用合同示范文本,即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性,但无法律强制性,为非强制性使用文本。48根据安全生产法 ,生产经营单位发生生产安全事故造成人员

58、伤亡和财产损失,应当依法承担赔偿责任,拒不承担的,由依法强制执行。A人民法院B人民政府C建设行政主管部门D安全生产监督管理部门 答案 A 考点 事故责任单位及主要负责人应承担的法律责任 解析 安全生产法规定,生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的,应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的,由人民法院依法强制执行。49根据民事诉讼法 ,下列证据中,属于书证的是 。A录音录像资料B建筑材料样品C工程质量鉴定报告D施工合同 答案 D 考点 证据种类 解析 根据民事诉讼法的规定,根据表现形式的不同,民事证据有以下 8 种,分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、

59、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。书证,是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品,如合同文件、各种信函、会议纪要、电报、电子邮件、图纸、图表等。50根据履约保证金的说法,正确的是 。A中标人必须交纳履约保证金B履约保证金不得超过中标合同金额的 20%C履约保证金是投标保证金的另一种表述D中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的,视为放弃中标项目 答案 D 考点 履约保证金 解析 选项 A：错误。 招标投标法规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提供。选项 B：错误。 招标投标法实施条例规定,履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。选项 C：错误。投标保证金是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的,以一定金额表示的投标责任担保。其实质是为了避免因投标人在投标有效期内随意撤回、