监理工程师《建设工程合同管理》考试历年真题汇编（精选）含答案91

《监理工程师《建设工程合同管理》考试历年真题汇编（精选）含答案91》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试历年真题汇编（精选）含答案91（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试历年真题汇编（精选）含答案1. 多选题：发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况有（）。A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人按规定施工D.承包人破产E.承包人倒闭正确答案：ABDE2. 单选题：【2014年真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，属于设备采购中伴随服务的是（）。A.对设备进行包装B.提供设备组装所需工具C.交付设备D.通知买方预计到货日期正确答案：B3. 单选题：建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑（）因素。A.设备性能B.付款条件C.运输费用D.技术服务和培训

2、正确答案：D4. 单选题：施工过程中，如果发包人需要更换工程师，应至少于易人前（）d内以书面形式通知承包人。A.7B.14C.28D.30正确答案：A5. 单选题：发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报()进行批准。A.原设计单位B.原审批机关C.原备案部门D.建设行政管理部门正确答案：B6. 单选题：在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任正确答案：C7. 单选题：建设工程

3、项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素。A.投标价B.交货期C.运输费D.寿命残值正确答案：D8. 单选题：业主对分包合同的管理主要表现为()。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质正确答案：B9. 多选题：招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大正确答案：AB10. 单选题：基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理正确答案：D11. 单选题：F

4、IDIC土木工程施工分包合同条件规定，分包合同的价格应为（）。A.承包商发出的“中标通知书”中接受的价格B.分包商提出的估算价格C.工程师确定的价格D.通过业主同意的价格正确答案：A12. 单选题：设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是()。A.对承包人施工方案的进一步完善B.对承包人合理化建议的阐述C.对发包人要求的响应D.对发包人招标文件的补充正确答案：C13. 单选题：下列关于建设工程合同管理的基本方法说法错误的是（）。A.市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理B.建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之一C.建设工程合同当事人内部不需要建立合

5、同管理机构D.合同管理目标，是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的正确答案：C14. 多选题：某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.自行享有获得的工程收益D.与发包人协议工程收益的分享E.要求顺延此项变更导致延误的工期正确答案：ADE15. 单选题：施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由（）支付。A.承包人B.委托人C.委托人和承包人共同

6、D.政府主管部门正确答案：B16. 多选题：质量监督机构对工程质量抽查检测的内容不包括()。A.地基实体B.基础实体C.主体结构D.施工过程E.重新检验正确答案：DE17. 多选题：监理人对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协调分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程正确答案：BD18. 单选题：按照合同法，（）属于委托合同。A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同正确答案：A19. 单选题：

7、下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是（）。A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力正确答案：B20. 单选题：【2018年真题】关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不

8、通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任正确答案：A21. 多选题：【2011年真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故正确答案：DE22. 单选题：单位工程质量验收合格后，()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。A.施工单位

9、B.监理单位C.建设单位D.勘察设计单位正确答案：C23. 多选题：非企业法人包括（）。A.行政法人B.附属性医院C.社会团体法人D.事业单位法人E.地方各级人民政府的职能部门正确答案：ACD24. 多选题：根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，发包人应完成的工作有（）。A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验B.将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至通用条款约定地点，并保证施工期间需要C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底，通用条款内需要

10、约定具体的时间E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用正确答案：ABCE25. 多选题：下列（）属于投标文件格式。A.投标函及投标函附录B.法定代表人身份证明C.联合体协议书D.未标价工程量清单E.拟分包项目情况表正确答案：ABCE26. 多选题：施工合同的当事人包括（）。A.发包人B.发包人法定代表人C.监理人D.承包人E.承包人法定代表人正确答案：AD27. 单选题：某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.2011年4月1

11、5日B.2011年5月1日C.2011年5月15日D.2011年6月1日正确答案：B28. 单选题：根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括（）。A.城市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的要求D.经批准的项目可行性研究报告正确答案：C29. 多选题：下列情形导致的合同进度计划工作延误中，应当给予承包人延长工期和增加费用，并支付合理利润的有()。A.因发包人原因导致的暂停施工B.发包人提供的基准资料错误C.承包人原因导致的暂停施工D.发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点E.政府管理部门原因导致的工期延误正确答案：ABDE30.

12、 单选题：FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指()。A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间正确答案：A31. 单选题：【2011年真题】某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款正确答案：A32

13、. 单选题：【2017年真题】大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同正确答案：D33. 多选题：保险合同分为（）。A.人身保险合同B.财产保险合同C.建筑工程一切险合同D.安装工程一切险合同E.人身意外伤害险合同正确答案：AB34. 单选题：某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.4B.9C.11.5D.16.5正确答案：D35. 单选题：FIDIC施工合同条件规定，合同工期的（）作为衡量承包商是否按

14、合同约定期限履行施工义务的标准。A.测量和估价B.时间界限C.变更和调整D.竣工检验正确答案：B36. 单选题：施工合同的担保合同属于（）。A.从合同B.主合同C.分包合同D.有偿合同正确答案：A37. 单选题：履约保函的保证金额一般为合同总额的（）。A.2%5%B.10%20%C.5%10%D.20%25%正确答案：C38. 多选题：设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正确的有（）。A.实施所供货物的现场组装B.提供货物组装所需的工具C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训E.该服务可适

15、当免除卖方在合同保证期内所承担的义务正确答案：ABCD39. 单选题：【2015年真题】关于勘察成果的说法，错误的是()。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准备D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果正确答案：D40. 单选题：在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56正确答案：C41. 多选题：关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任

16、保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行正确答案：ACE42. 单选题：【2018年真题】承包人对施工专业分包管理的职责是（）。A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查正确答案：B43. 单选题：【2017年真题】关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针

17、对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价正确答案：C44. 单选题：【2012年真题】要约与要约邀请的共同特征是()。A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力正确答案：C45. 单选题：施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔（）d向工程师报告一次受害情况。A.7B.14C.28D.34正确答案：A46. 单选题：【2016年真题】根据标准施工合同，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知书专用合同条款C.中标

18、通知书图纸专用合同条款D.中标通知书专用合同条款图纸正确答案：D47. 多选题：下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。A.标准施工招标文件投标人须知B.标准施工招标文件投标人须知前附表C.标准施工招标文件评标办法D.标准施工招标文件评标办法前附表E.标准施工招标文件通用合同条款正确答案：ACE48. 单选题：取得工程设计（）资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。A.综合B.行业C.专业D.专项正确答案：A49. 多选题：【2016年真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的（）。A.合同号B.目的

19、港C.出发港D.收货人编号E.提单号正确答案：ABD50. 单选题：国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。A.2B.5C.7D.14正确答案：A51. 单选题：在监理合同签订后，出现了暂停执行监理任务的情形，当恢复监理工作时，应增加不超过（）d的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A.7B.21C.28D.42正确答案：D52. 单选题：关于抵押的说法，不正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产不一定为抵押人所有C.土地所有权不可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效

20、正确答案：D53. 单选题：一般说来，依法成立的合同，自（）生效。A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后正确答案：A54. 多选题：【2012年真题】关于迟到承诺的说法，正确的有()。A.受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约B.受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效C.非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺D.非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关正确答案：BD55. 单选题：【2013年真题】关于连带责任保证的说法，正确的是（）。A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责

21、任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任正确答案：B56. 单选题：在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形属于没有进行技术角度实质性响应，其投标将被否决。A.用文字表述的数值与数字表示的数值不一致B.复制招标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C.投标人没有提交投标保证金D.投标人与招标机构有利害关系正确答案：B57. 多选题：现场交货的到货

22、检验中，数量验收的方法主要包括（）。A.定量计算法B.最低投标价法C.衡量法D.理论换算法E.查点法正确答案：CDE58. 多选题：保险人对事故的赔偿应遵循的规定是（）。A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准D.特殊情况下，赔偿不受限制E.以保险人的裁定为准正确答案：ABC59. 多选题：下列关于对中标通知书的说法，正确的是()。A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人具有法律效力E.中标通知书发出30日内签

23、订合同正确答案：ADE60. 单选题：施工预付款担保都是采用由（）的方式提供。A.银行出具保函B.担保公司出具保函C.银行以现金D.担保公司以现金正确答案：A61. 单选题：供货方逾期交货，采购方认为不再需要，有权在接到供货方发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。A.10B.15C.20D.25正确答案：B62. 单选题：下列不属于买卖合同的一般特点的是（）。A.买卖合同是诺成合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价正确答案：C

24、63. 单选题：某施工合同工期为300天，合同价为3000万元，在施工过程中，由于进行设计变更造成增加的工程量价格为20万元，则工程师应()。A.不批准顺延工期B.应批准顺延工期1天C.应批准顺延工期2天D.应批准顺延工期3天正确答案：C64. 多选题：甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定()。A.合同主体不变仍为甲、乙两公司B.甲公司需征得乙公司同意C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务正确答案：BCDE65. 单选题：某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承

25、包人推迟开工时间，则发包人（）。A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延正确答案：C66. 单选题：当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据合同法，应按（）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.履行合同时履行地C.履行合同时订立地D.订立合同时履行地正确答案：D67. 单选题：合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达

26、成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（）。A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁正确答案：A68. 单选题：工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人强行使用的，由此发生的质量问题由（）承担责任。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.监理单位负责人正确答案：A69. 单选题：监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28正确答案：B70. 多选题：划分采购合同包需主要考虑的因素有()。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间的关系C.市场供应情况D.资金计划E.具有完善的质量保证体系正确答案：ABCD71. 单选题：根据FIDIC施

27、工合同条件，当已支付进度款累计金额，扣除（）达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.罚款B.后续支付的预付款和已扣留的保留金C.已扣留的保留金D.累计支付的预付款和已扣留的保留金正确答案：B72. 单选题：由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告正确答案：D73. 单选题：交货质量检验中，质量验收的方法不包括（）。A.经验鉴别法B.化学试验法C.物理试验法D.生物试验法正确答案：D74. 单选题：对于建议工程物资采购合同的效力有

28、争议的,当事人应当请求()确认无效。A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位正确答案：A75. 单选题：评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。A.变更投标工期B.变更投标报价C.投标书中含有的技术细节D.中标通知书的主要内容正确答案：C76. 单选题：【2014年真题】根据标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工正确答案：B77. 单选题：下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和

29、检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔正确答案：C78. 多选题：某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，该建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对设备的换用，并已经征得工程师的同意，则发包人应（）。A.承担变更费用B.与承包人协议更换设备所发生费用的承担C.顺延此项变更导致延误的工期D.自行享有获得的工程收益E.与承包人协议工程收益的分享正确答案：BCE79. 多选题：根据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，可以同时给予工期和费用补偿的情况包括（）。A.延误移交施工现场B.业主提前占用部分工程C.流行传染病导致工程停工D.不可预见的外界条件E.不

30、可抗力造成的损害正确答案：ADE80. 单选题：甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是（）。A.在买卖合同纠纷来经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证正确答案：B81. 单选题：质押可以分为（）。A.权利质押和动产质押B.权利质押和不动产质押C.权利质押和信誉质押D.动产质押和不动产质押正确答案：A82. 多选题：【2011年真题】某需要招标的施工项目，采用综合评分法评

31、标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人正确答案：AC83. 多选题：【2014年真题】根据标准施工招标文件，下列文件中，属于投标文件的有（）。A.投标函B.投标函附录C.投标保函D.评标委员会书面要求澄清的问题E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清正确答案：AB84. 多选题：FIDIC施工合同条件

32、规定，由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（）发布变更指令。A.对合同中任何工作工程量的改变B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变C.改变原定的施工顺序或时间安排D.删减任何合同约定的工作内容E.施工进度计划关键线路上的施工内容正确答案：ABCD85. 单选题：监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56正确答案：B86. 单选题：如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准

33、，应以()为准。A.行业标准B.合同约定C.国家标准D.现行规范规定的表准正确答案：B87. 单选题：监理公司具有法人资格的时间为（）日。A.注册资金到位B.工商行政管理机关核准登记C.公司成立D.建设行政主管部门颁发资质证书正确答案：B88. 单选题：中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在()后退还。A.业主提交履约担保B.投标有效期C.撤销投标书D.保证书退还正确答案：B89. 单选题：由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，（）一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.总监理工程师正确答案：B90. 单选题：【

34、2013年真题】关于行使抗辩权的说法，正确的是（）。A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更正确答案：A91. 单选题：根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）h的可以对合同价款进行相应的调整。A.2B.4C.8D.10正确答案：C92. 单选题：【2013年真题】关于定金罚则的说法，正确的是（）。A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，

35、应双倍返还定金正确答案：D93. 单选题：项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理正确答案：D94. 多选题：FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的支付程序应包括（）。A.工程师签证B.承包商支付C.工程量计量D.承包商提供报表E.业主支付正确答案：ACDE95. 多选题：下列关于投标预备会的说法正确的有（）。A.招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题B.投标人应在招标公告规定的时间前，以任何形式将提出的问题送达招标人C.投标人应在招标公告规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人D.投标预备会后，招

36、标人在招标公告规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，该澄清内容不是招标文件的组成部分E.组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。正确答案：ACE96. 单选题：随着建设下程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足()的要求。A.符合建设工程运行规律B.具体内容具有针对性C.基本构成内容应力求统一D.分阶段编制完成正确答案：A97. 单选题：某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。A.主体B.客体C.内容D.内容中的义务正确答案：B98. 单选题：以下()专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.深基坑工程C.大爆破工程D.模板工程正确答案：B99. 多选题：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.能够独立承担无限民事责任正确答案：ABCD100. 单选题：隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.验收72小时后正确答案：B