二级建造师施工管理资格证书资格考核试题附参考答案56

《二级建造师施工管理资格证书资格考核试题附参考答案56》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师施工管理资格证书资格考核试题附参考答案56（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师施工管理资格证书资格考核试题附参考答案1. 单选题：某施工企业承担了某项施工任务，为保证项目目标的实现，项目经理做了以下各项工作，其中属于项目目标事前控制的内容是()。A.收集项目目标的实际值B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较C.针对影响项目目标的各种因素采取预防措施D.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏正确答案：C2. 单选题：某公司计划编制施工组织设计，已收集和熟悉了相关资料，调查了项目特点和施工条件，计算了主要工种的工程量，确定了施工的总体部署，接下来应该进行的工作是()。A.拟定施工方案B.编制施工总进度计划C.编制资源需求量计划D.编制施工准备工作计划正确答案：A

2、3. 多选题：在合同工程履行期间发生合同价款调整，下列说法正确的有()。A.发承包双方确认调整的合同价款应与工程进度款同期支付B.新增分部分项工程量清单的按照综合单价法确定单价C.工程量偏差超过15%时应调整增加部分的综合单价D.发包人原因引起的赶工补偿费应与竣工结算一并支付E.剩余的暂列金额余额归发包人所有正确答案：ACDE4. 多选题：【2015年真题】关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（）。A.最理想状态是已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升B.进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重C.如果已完工作实际费用，计划工作预算费用和

3、已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题D.在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点E.同一项项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的正确答案：ACDE5. 多选题：下列属于不同功能的计划构成的进度计划系统的有（）。A.指导性进度规划（计划）?B.采购和供货进度计划?C.控制性进度规划（计划）?D.项目子系统进度规划（计划）?E.实施性（操作性）进度计划?正确答案：ACE6. 多选题：【2017年真题】根据建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)，采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有()。

4、A.施工方承担的损失超过其承受能力B.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达到7小时C.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款D.工程价款管理部门公布的价格调整E.外汇汇率变化影响合同价款正确答案：CD7. 单选题：承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过()方式解决。A.和解B.行政裁决C.仲裁D.诉讼正确答案：B8. 单选题：由于承包人责任导致的暂停施工，如果承包人在收到监理人暂停施工指示后（）天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约。A.28B.35C.42D.56正确答案：D9. 单选题：责任目标成本计划降低率属于()。A.效益指标B.质量指标C.数量指标D.控制

5、指标正确答案：B10. 多选题：【2012年真题】竣工验收鉴定证书的主要内容包括()。A.验收的时间B.工程质量总体评价C.竣工决算情况D.遗留问题及处理意见E.政府质量监督机构对工程的验收结论正确答案：ABCD11. 单选题：施工总承包模式在费用控制方面的一个特点是（）。A.开工日期较迟，建设周期较长，对进度控制不利B.业主与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减小，对业主有利C.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制D.在施工过程中发生设计变更，则发生索赔的可能性较小正确答案：C12. 单选题：【2015年真题】根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误

6、有（）处。A.5B.4C.3D.2正确答案：C13. 多选题：按时间进度编制施工成本计划时的主要做法有()。A.通常利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得B.除确定完成工作所需时间外，还要确定完成这一工作的成本支出C.将按子项目分解的成本计划与按成本构成分解的成本计划相结合D.要求同时考虑进度控制和成本支出对项目划分的要求，做到二者兼顾E.应考虑进度控制对项目划分要求，不必考虑成本支出对项目划分的要求正确答案：ABD14. 单选题：【2014年真题】项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权力不包括（）。A.组织项目管理班子B.指挥项目建设的生产经营活动C.签署项目参与人员聘用合同D.选

7、择施工作业队伍正确答案：C15. 单选题：施工方进度控制的任务是依据()控制施工工作进度。A.业主方对施工进度的要求B.施工任务承包合同对施工进度的要求C.建筑施工工期定额D.业主方对施工进度的要求和工期定额正确答案：B16. 单选题：职业健康安全管理体系与环境管理体系作业文件不包括（）A.程序文件?B.作业指导书?C.管理规定?D.监测活动准则正确答案：A17. 单选题：【2015年真题】建设工程项目的实施性施工进度计划是指（）。A.月度施工计划和旬施工作业计划B.季度施工计划和月度施工计划C.单位工程施工计划和月度施工计划D.季度施工计划和单位工程施工计划正确答案：A18. 单选题：某施工

8、企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案、完成了施工总进度计划的编制，则接下来应该进行的工作是（）。A.主要技术经济指标B.编制施工准备工作计划C.编制资源需求量计划D.施工总平面图设计正确答案：C19. 多选题：下列建筑材料中，属于需要实施强制性产品认证的有()。A.建筑安全玻璃B.瓷质砖C.混凝土防冻剂D.溶剂型木器涂料E.排水管、给水管正确答案：ABCD20. 多选题：下列工程材料中，属于材料供货商必须提供生产许可证的有（）。A.钢筋混凝土用热乳带肋钢筋B.混凝土输水管C.电力电缆D.

9、建筑用砂石E.排水管、给水管正确答案：ABC21. 单选题：【2014年真题】建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给予的处罚方式是()。A.吊销安全生产许可证B.罚款C.停业整顿?D.减低资质等级正确答案：A22. 多选题：施工生产安全事故应急预案体系包括（）。A.综合应急预案B.应急处理方案C.专项应急预案D.现场处置方案E.现场调查方案正确答案：ACD23. 多选题：施工现场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”包括（）等。A.工程概况牌B.组织结构图C.消防保卫（防火责任）牌D.环境保护牌E.安全生产牌正确答案：ACE

10、24. 多选题：【2013年真题】项目目标动态控制过程中，属于事前控制内容的有()。A.分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素B.针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施C.定期进行目标计划值和实际值的比较D.发现目标偏离时采取纠偏措施E.分析目标偏离产生的原因和影响正确答案：AB25. 单选题：根据标准施工招标文件中通用条款的内容，如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔()。A.工期B.工期+费用C.利润D.费用正确答案：B26. 单选题：以下机械设备中，直接影响到工程项目使用功能的发挥的是（）。A.电梯B.运输设备C.吊装设备D.计量器具正确答案：A

11、27. 单选题：承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，若占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，（）应承担相应责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人正确答案：A28. 多选题：对由于()等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分应按窝工费计算。A.工作效率降低的损失费B.增加工作内容的人工费C.工程延期致使人员窝工D.法定人工费增长E.停工损失费正确答案：AE29. 多选题：施工文件档案管理的内容主要包括（）。A.工程设计阶段文档资料B.工程施工技术管理资料C.工程质量控制资料D.工程施工

12、质量验收资料E.竣工图正确答案：BCDE30. 多选题：【2016年真题】承包商对工程的成本控制.进度控制.质量控制.合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有()。A.项目结构的编码B.工作任务分工表C.管理职能分工表D.工作流程图E.项目结构图正确答案：AE31. 单选题：建筑安装工程费按照工程造价形成划分，其中临时设施费属于（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费正确答案：B32. 单选题：【2014年真题】关于双代号网络图绘图规则的说法，正确的是（）。A.箭线不能交叉B.只有一个起点节点C.关键工作必须安排在图面中心D.工作箭线只能用水平线正确答案：B33. 单选

13、题：建设项目分部分项工程成本分析中预算成本和目标成本分别来自()。A.投标报价成本和施工预算B.投标报价成本和施工图预算C.招标控制价成本和施工预算D.招标控制价成本和投标报价成本正确答案：A34. 单选题：某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，施工中产生的费用较投标时预计的高。为此，承包商()。A.有权要求将增加的费用加到合同总价中B.无权要求将增加的费用加到合同总价中C.增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中D.可以与业主协商解决费用增加的补偿问题正确答案：B35. 单选题：在计算工程量清单项目的综合单价时，应将该清单项目合价除以()。A.清单工程量B.

14、复核工程量C.清单工程量与复核工程量的均值D.实体工程量正确答案：A36. 单选题：建设工程实行总承包的，由()对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构的施工。A.分包单位B.建设单位C.总承包单位D.监理单位正确答案：C37. 单选题：根据标准施工招标文件，下列关于重新检验的表述正确的是（）。A.当工程师没有参与验收，如果提出对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人有权拒绝B.重新检验不符合合同要求，承包人承担发生的全部费用，但工期给予顺延C.重新检验不符合合同要求，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延D.重新检验符合合同要求，发包人承担发生的全部费用，但工期不予顺延正确答案：C38.

15、单选题：【2012年真题】某基础工程施工合同约定计日工工资标准为150元天，窝工补贴为50元天。在基坑开挖过程中，由于业主未能按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8人窝工5天，又因承包商组织不力，导致5人窝工10天。则承包商可索赔的费用为()元。A.2000B.6000C.7500D.29250正确答案：A39. 单选题：在各种计划方法中，（）的工作进度线与时间坐标相对应。A.形象进度计划B.横道图计划C.双代号网络计划D.单代号搭接网络计划正确答案：B40. 单选题：根据建设工程质量管理条例规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理单位技术负责人B.专

16、业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师正确答案：D41. 单选题：为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用支出，称为()。A.直接成本B.间接成本C.施工成本D.计划成本正确答案：B42. 单选题：某办公楼的框架柱采用C30混凝土，第三层留置的混凝土试块检验批立方体抗压强度平均值为28MPa，经法定检测单位对工程实体强度检测后，实际平均强度达到了32.78MPa，且最小立体抗压强度达到30.01MPa，则第三层的框架柱应当（）。A.增大截面加固B.不作处理C.返工处理D.限制使用正确答案：B43. 单选题：某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流

17、程，这些工作流程组织属于()。A.物质流程组织?B.管理工作流程组织?C.信息处理工作流程组织?D.施工工作流程组织正确答案：B44. 多选题：某承包人将一个月以前发生的一项质量返工费用与近期（28天以内）发生的合同变更费用超支合并成一项索赔事件向发包方提出索赔。为了不使发包方提出异议，承包商把返工费用相关证据的日期进行了修改。在此事件中，承包商的证据违背了标准施工合同文件对于索赔证据的()基本要求。A.真实性B.及时性C.全面性D.关联性E.有效性正确答案：ADE45. 单选题：按程序覆盖后的隐蔽工程监理工程师重新检验的费用（）。A.应由承包人承担B.应由发包人承担C.因监理人未对隐蔽工程进

18、行验收，应由监理人承担D.应视重新检验结果，确定由哪方承担正确答案：D46. 单选题：某工程商品混凝土的目标产量为500m，单价720元m，损耗率4%。实际产量为550m，单价730元/m，损耗率3%，采用因素分析法进行分析，由于单价提高使费用增加了()元。A.43160B.37440C.5720D.1705正确答案：C47. 单选题：【2013年真题】业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位，该业主采用的施工任务委托模式是（）。A.施工平行发包模式B.施工总承包模式C.施工总承包管理模式D.工程总承包模式正确答案：A48. 单选题：对工

19、人工作时间进行分类研究时将工人在工作班内消耗的工作时间分为必需消耗的时间和损失时间。其中损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。由于工程技术人员和工人的差错而引起的时间消耗属于()。A.多余工作时间B.偶然工作时间C.停工时间D.违反劳动纪律时间正确答案：A49. 单选题：某施工机械预算价格为120万元，折旧年限为10年，残值率为6%，年平均工作245个台班，则该机械台班折旧费为()元。A.460B.490C.560D.590正确答案：A50. 多选题：环境管理体系标准的应用原则包括（）A.标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任?B.保护和改善施工现场的环境

20、?C.实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防?D.建立可持续发展的管理体系?E.有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系正确答案：ACE51. 多选题：下列关于工程监理工作性质与权责的表述中，正确的有()。A.工程监理单位与业主的关系是委托代理关系B.监理工作具有服务性、独立性和公正性的特点C.工程监理单位不能与监理项目的施工单位有利害关系D.建设工程未经监理工程师签字不得进行竣工验收E.未经总监理工程师签字，建设单位不支付工程款正确答案：ABCE52. 多选题：我国执行的GB/T19001质量管理体系标准中，其质量管理原则包括（），A.领导作用B.持续改进C.推举代表参与D

21、.管理的系统方法E.与供方互利的关系正确答案：ABDE53. 多选题：在合同工程履行期间，由于承包人原因导致的误期赔偿，下列说法正确的有()。A.发包人索取误期赔偿费，工期顺延B.发包人索取误期赔偿费，工期不顺延C.误期赔偿费应在进度款中扣除D.误期赔偿费应在结算款中扣除E.承包人支付误期赔偿费，可以免除相关责任和义务正确答案：BD54. 单选题：【2017年真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工项目经理在项目管理实施规划编制中的职责是()。A.参与编制B.主持编制C.协助编制D.批准实施正确答案：B55. 多选题：下列有关施工项目竣工质量验收的要求表述中，正确的

22、有（）。A.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行B.参加工程施工质量验收的各方人员由政府部门指定C.工程的观感质量通过现场检查后由质量监督机构确认D.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件E.检验批的质量应按主控项目、一般项目和功能测试项目进行验收正确答案：AD56. 多选题：【2017年真题】施工质量成本中，运行质量成本包括()。A.预防成本B.鉴定成本C.内部损失成本D.外部损失成本E.外部质量保证成本正确答案：ABCD57. 单选题：下列不属于施工进度计划调整的内容的是（）。A.工程量的调整B.工作关系的调整C.必要目标的调整D.进度索赔的调整

23、正确答案：D58. 单选题：建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（）对施工作业质量进行监督控制A.项目管理实施规划?B.施工质量计划?C.监理规划与实施细则?D.施工组织设计正确答案：C59. 单选题：建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。A.制定总进度目标B.分析和论证目标实现的可能性C.论证总进度纲要D.确定里程碑事件及进度计划子目标正确答案：B60. 单选题：【2016年真题】关于成本加奖金合同的说法，正确的是（）。A.奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的低点为工程成本估算的50%-95%B.奖

24、金是按照报价书的成本估算指标定制的，合同对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%-155%C.承包商在估算成本底点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比D.承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值正确答案：D61. 单选题：施工企业质量管理体系文件一般不包括（）。A.质量规划B.质量手册C.质量计划D.程序文件正确答案：A62. 单选题：【2018年真题】对于业主而言，成本加酬金合同的优点是()A.有利于控制投B.可通过分段施工量工期C.不承担工程量变化的风险D.不需介入工程施工和管理正确答案：B63. 单选题：【2014年真题】关于施工中

25、一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。A.年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄B.具有初中及以上文化程度C.必须为男性D.连续从事本工种10年以上正确答案：B64. 单选题：某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣”。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重60%，则该工程预付款起扣点为（）万元。A.24?B.120?C.160?D.176?正确答案：C65. 单选题：根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，设计交底应由()组织。A.监理人B.发包人C.承包人D.设计单位正确答案：B66. 单选题：【20

26、17年真题】关于单价合同的说法，正确的是()。A.对于投标书中出现明显数字计算错误时，评委员会有权力先作修改再评标B.单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险C.单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同D.实际工程款支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算正确答案：A67. 多选题：下列有关施工生产安全事故应急预案评审的说法中，正确的是（）。A.参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员B.参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家C.评审人员与所评审预案的施工单位有利害关系的，应当回避D.评审由地方各级城乡建设管理部门

27、负责组织E.应急预案评审必须召开听证会正确答案：ABC68. 单选题：施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（）计算A.摊销量?B.一次使用量?C.周转使用次数?D.每周转使用一次的损耗量正确答案：A69. 单选题：在综合成本分析方法中，可作为施工项目成本分析基础的是()。A.月（季）度成本分析B.分部分项工程成本分析C.年度成本分析D.单位工程竣工成本分析正确答案：B70. 多选题：【2015年真题】下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）A.使用不合格的工程材料B.边勘察、边设计、边施工C.勘察报告不准，不细D.施工人员不具备上岗的技术资格E.施工管理混乱正确答案：AD

28、E71. 单选题：为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，项目参建各方都应编制各自的()，以规范信息管理工作。A.项目管理规划B.信息管理手册C.系统开发计划D.信息编码表正确答案：B72. 单选题：下列属于建筑安装工程费用中人工费的是()。A.津贴、补贴B.职工福利费C.工会经费D.失业保险费正确答案：A73. 单选题：工程文件应采用耐久性强的书写材料，包括（）。A.红色墨水B.纯蓝墨水C.圆珠笔D.碳素墨水正确答案：D74. 多选题：下列关于施工方项目经理责任的表述中，正确的有()。A.应承担施工质量责任，对发生重大质量事故的项目经理必须依法严肃处理B.应承担施工成本责任

29、，对成本严重超支的项目经理必须依法严肃处理C.应承担施工安全责任，对发生重大安全事故的项目经理必须依法严肃处理D.应承担施工工期责任，对不按期竣工的项目经理必须依法严肃处理E.对施工承担全面管理的责任，实行项目经理负责制正确答案：ACE75. 单选题：【2013年真题】根据建筑施工场界噪声限值GB12523-90，推土机在夜间施工时的施工噪声限值是()dB。A.55B.65C.75D.85正确答案：A76. 单选题：【2014年真题】某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。A.4B.3C.2D.1正确答案：C77. 单选题：在工程施工实践中，必须树立和坚持的最基本的工程

30、管理原则是（）。A.在确保工程安全和质量的前提下，控制工程的进度B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡C.在确保工程投资的前提下，控制工程的进度D.在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度正确答案：A78. 单选题：工程招标代理机构资格分为甲、乙级，其中乙级工程招标代理机构只能承担()。A.工程投资额3000万元以下的工程招标代理业务，且不得跨省承担代理业务B.工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务，且不得跨省承担代理业务C.工程投资额1亿元以下的工程招标代理业务，可以跨省承担代理业务D.工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务，可以跨省承担代理业务正确答案：C79

31、. 单选题：某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.上述A、B两种方法的综合运用正确答案：D80. 多选题：【2013年真题】关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的是（）。A.项目结构图中，矩形框表示工作任务B.项目结构图中，用双向箭线连接矩形框C.组织结构图中，用直线连接矩形框D.组织结构图中，矩形框表示工作部门E.项目结构图和组织结构图都是组织工具正确答案：ADE81. 单选题：201

32、3年5月实际完成的某工程按2012年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了10%外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按价格指数调整法公式法计算，则该工程实际价款变化值为()万元。A.20B.30C.40D.50正确答案：C82. 单选题：施工成本计划作为施工成本控制的依据，应包括的重要内容是()。A.控制目标的措施B.预算收入目标C.成本支付的情况D.工程变更目标正确答案：A83. 单选题：【2013年真题】关于施工总承包模式的说法，正确的是()。A.工程质量的好坏取决于业主的管理水平B.施工总承包模式适

33、用于建设周期紧迫的项目C.施工总承包合同一般采用单价合同D.施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大正确答案：D84. 单选题：【2011年真题】关于横道图特点的说法，正确的是()。A.横道图无法表达工作间的逻辑关系B.可以确定横道图计划的关键工作和关键路线C.只能用手工方式对横道图计划进行调整D.横道图计划适用于大的进度计划系统正确答案：C85. 单选题：【2012年真题】下列质量管理体系的系列文件中，属于实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件的是()。A.程序文件B.质量计划C.质量记录D.质量手册正确答案：D86. 单选题：某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工

34、质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到一定的经济损失。施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造师资格正确答案：B87. 多选题：在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必须的施工机械工作时间包括()。A.正常负荷下的工作时间B.施工过程中的停工时间C.不可避免的中断时间D.有根据地降低负荷下的工作时间E.不可避免的无负荷工作时间正确答案：ACDE88. 单选题：分部工程可以按照（）进行划分。A.施工工艺、设备类别B.工种、材料C.楼层、施工段、变形缝D.专业性质、建筑部位正确答案：D89. 多选题：对事故发生单

35、位处100万元以上500万元以下罚款、对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%-100%的罚款的行为包括（）。A.不立即组织事故抢救B.迟报或者漏报事故C.谎报或者瞒报事故D.伪造或者故意破坏事故现场E.拒绝提供有关情况和资料正确答案：CDE90. 单选题：建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应当用（）等指标表示。A.一次使用量B.最终回收量C.周转使用次数D.理论净用量正确答案：A91. 单选题：大型建设工程项目总进度论证的核心工作是（）A.明确进度控制的措施?B.分析影响施工进度且标实现的主要因素?C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性?D.编制各层

36、（各级）进度计划正确答案：C92. 单选题：不属于政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查内容的是（）。A.检查项目参与各方的质量保证体系建立情况B.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况D.审查项目建设行政审批手续是否齐全完备正确答案：C93. 多选题：下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有()。A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支E.结合施工组织设计

37、及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本正确答案：BCD94. 单选题：下列关于工程变更的说法中正确的是（）。A.如果计划完整，工程变更可以避免B.工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等C.一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化D.工程变更不能作为施丁成本控制的依据正确答案：B95. 单选题：监督机构在工程项目开工前，首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行（）。A.第一次监督会议B.第一次分配监督任务C.第一次监督培训D.第一次监督检查工作正确答案：D96. 单选题：在某工程网络计划中，工作H的最早开始时间和最迟开

38、始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作H的总时差和自由时差分别为（）。A.3天和0天B.3天和2天C.5天和0天D.5天和3天正确答案：D97. 单选题：关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（）。A.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审B.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案C.生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.生产经营单位应每年至少组织一次现场处置方案演练正确答案：C98. 单选题：应重新绘制竣工图的情况是，涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过()。A.20%B.30%C.35%D.40%正确答案：C99. 单选题：根据标准施工招标文件，按程序覆盖后的隐蔽工程监理工程师有疑问的，经剥开重新检验证明其质量是符合施工合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人和承包人共同正确答案：B100. 单选题：【2017年真题】项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()。A.落实管理人员责任B.优化工作流程C.改进施工方法D.强化奖惩机制正确答案：C