监理工程师《建设工程合同管理》考试历年真题汇编（精选）含答案17

《监理工程师《建设工程合同管理》考试历年真题汇编（精选）含答案17》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试历年真题汇编（精选）含答案17（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试历年真题汇编（精选）含答案1. 单选题：根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程具备竣工验收条件的，应由承包人向（）提出申请，并递交完整的竣工资料。A.总监理工程师B.工程质量监督机构C.发包人D.建设行政主管部门正确答案：C2. 单选题：合同约定的工期，是指在（）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件正确答案：A3. 多选题：根据标准施工合同，下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有（）。A.施工中发现文物、化石B.发包人提供的材料提前交货C.不可抗力不能按期竣工D.不利

2、的物质条件E.发包人原因暂停施工正确答案：ADE4. 多选题：施工招标资格预审中的必要合格条件包括（）。A.财务状况B.营业执照C.履约情况D.流动资金E.同类工程的施工经验正确答案：ABCD5. 单选题：下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是()。A.有组织开标、评标、定标的能力B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库正确答案：A6. 单选题：根据FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清

3、单生效正确答案：D7. 多选题：工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（）。A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计正确答案：ACD8. 单选题：发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间（）。A.不可顺延B.可顺延2天C.可顺延3

4、天D.可顺延6天正确答案：D9. 多选题：合同法律关系由（）要素构成。A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系内容D.法律事实E.权利和义务正确答案：ABC10. 多选题：下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令正确答案：ACDE11. 单选题：【2015年真题】根据标准设计施工总承包合同，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。A.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.

5、异常恶劣的气候条件正确答案：B12. 单选题：【2015年真题】材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算正确答案：C13. 单选题：承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的（），对工期有影响的应给予相应顺延。A.合同约定的合同价款B.追加合同价款C.工程预付款D.工程进度款正确答案：B14. 单选题：某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()

6、承担违约责任。A.4万元B.8万元C.10万元D.14万元正确答案：C15. 单选题：FIDIC施工合同条件规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.21D.28.正确答案：D16. 单选题：根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列关于设计合同的表述中，不正确的是（）。A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效B.设计合同采用定金担保，合同总价的20为定金C.如果发包人未能按时支付定金，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金，设计人收到定金为设计

7、开工的标志正确答案：D17. 单选题：实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由（）以书面形式通知承包人。A.发包人B.监理人C.总监理工程师D.总监理工程师代表正确答案：A18. 多选题：【2011年真题】下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人责任造成的火灾E.承包人责任造成的爆炸正确答案：ABC19. 单选题：【2011年真题】下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同正确答案：D

8、20. 单选题：设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建（构）筑物需注明（）。A.施工方案B.合理使用年限C.竣工验收的标准D.设计变更的期限正确答案：B21. 单选题：施工合同履行过程中，承包人在工程变更确定后（）d内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。A.7B.14C.28D.34正确答案：B22. 单选题：材料采购合同中，结算方式可以是现金支付、转账结算或异地托收承付。下列说法不正确的是()。A.现金结算只适用于成交货物数量少，且金额小的购销合同B.转账结算适用于同城市或同地区内的结算C.托收承付适用于合同双方不在同一城市的结算D.托收承付适用于合同

9、双方在同一城市的结算正确答案：D23. 单选题：根据施工合同(示范文本)的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师未确认，承包人应该修改进度计划B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示C.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任正确答案：D24. 多选题：指定代理和法定代理可以因为（）原因终止。A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B.被代理人或代理人死亡C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定D.作为被代理人或者代理人的

10、法人死亡E.监护关系消灭正确答案：ABCE25. 单选题：【2013年真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应（）。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工正确答案：D26. 单选题：合同法律关系内容包括()。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果正确答案：B27. 多选题：以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。A.申请人不具备相应的资质B.申请人未按审查委员

11、会的要求提供澄清说明C.申请人为项目的设计单位D.申请人为本项目的招标代理机构E.申请人本年内有骗取中标的违规行为正确答案：ABDE28. 多选题：担保活动应当遵循（）的原则。A.公平B.全面履行C.自愿D.平等E.诚实信用正确答案：ACDE29. 单选题：关于债权转让的表述中，不正确的是（）。A.债权人转让权利的，应当通知债务人B.债权人转让权利未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力C.转让权利的通知不得撤销，除非经受让人同意D.若从权利与原债权人不可分割，则从权利随之转让正确答案：D30. 单选题：【2017年真题】工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

12、A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由正确答案：C31. 单选题：【2013年真题】根据FIDIC施工合同条件中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是（）。A.改变设计图样中某建筑物的位置和尺寸B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成C.增加与工程相关的必要附加工作D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间正确答案：B32. 单选题：根据招标投标法的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，（）。A.必须自行办理招标事宜，无须备案B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案C.可以自行办理招标事

13、宜，但需要向有关行政监督部门备案D.可以自行办理招标事宜，无须备案正确答案：C33. 单选题：导致合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工正确答案：D34. 单选题：工程师有权处理的索赔是()。A.承包商依据合同条款提出的索赔B.承包商依据其他法律文书提出的索赔C.承包商提出的道义索赔D.承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿正确答案：A35. 单选题：承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加

14、提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔正确答案：C36. 多选题：从商务角度，下列情况视为没有实质性响应，其投标将被拒绝的有（）。A.投标人未提交投标保证金B.投标文件已按照要求逐页签字的C.投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的D.投标文件无法定代表人签字E.投标有效期不足的正确答案：ACDE37. 多选题：设计人配合施工的义务包括（）。A.设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.工程验收D.编制商务标E.编制技术标正确答案：ABC38. 多选题：采取公开招标方式进行设计招标时，应对（）进行审查。A.能力B.资格C.资金D.经

15、验E.年龄正确答案：ABD39. 多选题：【2012年真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，下列工作中，属于设计单位义务的有()。A.组织设计成果鉴定B.参加隐蔽工程验收C.审查外商提供的设备设计图样D.组织并主持设计交底会E.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案正确答案：BC40. 多选题：【2013年真题】建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标

16、明的市政供水管道造成的损害正确答案：BC41. 单选题：按照FIDIC施工合同条件规定，承包商施工期的截止时间为（）。A.颁发履约证书日B.颁发工程接收证书日C.协议书中约定的竣工日D.工程接收证书注明的竣工日正确答案：D42. 多选题：依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()。A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包

17、人提出变更价格，经工程师确认后执行正确答案：ACE43. 多选题：【2012年真题】按照建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()。A.向承包人发出要求提前竣工的通知B.与承包人协商签订提前竣工的协议C.负责修改施工计划D.为承包人提供赶工的必要条件E.减少工程质量检测的试验项目正确答案：BD44. 单选题：某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()A.监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损

18、失B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失正确答案：B45. 多选题：某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，（）应当由发包方承担。A.发包方人员伤亡损失B.承包方人员损失C.承包方施工设备损坏的损失D.工程修复损失E.运至施工场地安装工程设备损失正确答案：ADE46. 多选题：下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包

19、人对承包人的监督和检查C.可以增加设计变更D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期正确答案：AC47. 单选题：下列关于法人的表述，错误的是（）。A.具有民事权利能力B.具有民事行为能力C.是自然人和企事业单位的总称D.能够独立承担民事责任正确答案：C48. 单选题：【2018年真题】关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以设有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业缉质只设甲级正确答案：C49. 多选题：保险决策主要表现在（）。A.是否发生B.是否投保C.选择保险人D.选择保险范围E.索赔正确答案：BC50. 单选题：施工

20、单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于（）条款。A.有效的合同B.效力待定的合同C.可变更、可撤销的合同D.无效的合同正确答案：D51. 单选题：施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金正确答案：A52. 单选题：【2015年真题】在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A

21、.主体B.客体C.权利D.义务正确答案：B53. 单选题：根据建设施工合同（示范文本），()表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效正确答案：D54. 单选题：下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查正确答案：D55. 单选题：按照建设工程施工合同(示范文本)，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意

22、见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任C.工程师未同意，承包人应修改进度计划D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示正确答案：B56. 单选题：施工合同的担保合同属于（）。A.从合同B.主合同C.分包合同D.有偿合同正确答案：A57. 多选题：承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是（）。A.施工图纸延误B.发包人原因导致暂停施工C.监理人发布错误的指令D.工程变更，工程量增加E.施工中遇到大雨天气正确答案

23、：ABCD58. 多选题：下列选项中属于合同法律关系的客体的有（）。A.权利B.行为C.义务D.物E.劳动成果正确答案：BD59. 多选题：导致合同撤销权消灭的情形是（）。A.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为行使撤销权的B.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的D.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起l年内没有行使撤销权的E.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权的正确答案：BCD60. 单选题：人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起（）个月内做出撤销裁决或者驳回

24、申请的裁定。A.2B.3C.4D.6正确答案：A61. 多选题：代理的特征包括()。A.被代理人对代理行为承担民事责任B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人以被代理人的名义实施代理行为D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志正确答案：ACDE62. 单选题：【2015年真题】根据担保法，不能作为质押担保的是()。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权正确答案：A63. 单选题：某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期

25、因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010正确答案：B64. 单选题：【2015年真题】关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()。A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件正确答案：A65. 单选题：根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括（）。A.城市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的要求D.经批准的项目可行性研究报告正确答案：C6

26、6. 多选题：建设工程质量监督机构在工程竣工验收监督时，应重点对工程竣工验收的（）等实行监督。A.组织形式B.验收程序C.信贷管理能力D.结算管理能力E.执行验收规范情况正确答案：ABE67. 单选题：承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（）d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。A.7B.14C.28D.30正确答案：A68. 单选题：工程项目中使用的任何工程设备必须得到()的书面许可后方可运至现场。A.业主B.承包方C.监理工程师D.设备供应商正确答案：C69. 多选题：下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有（）。A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，

27、应提交监理人处理决定B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向监理人提交索赔报告D.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔。承包商审查确认索赔成立后。以承包商的名义向监理人提交索赔报告E.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告正确答案：CD70. 单选题：【2013年真题】某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收

28、，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日正确答案：A71. 单选题：当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是（）。A.投标文件B.招标公告C.宣传广告D.招股说明书正确答案：A72. 多选题：在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（）。A.投标人资质B.监理规划C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价正确答案：ADE73. 单选题：因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监督单位承担监督不力的责任D.监理

29、单位承担连带责任正确答案：A74. 单选题：施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。A.设计单位代表B.施工单位主管技术人员C.专业监理工程师D.施工单位项目经理正确答案：B75. 多选题：仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议，它的内容主要有（）。A.选定的仲裁员B.适用的法律C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会E.请求仲裁的意思表示正确答案：CDE76. 单选题：某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术

30、细节正确答案：D77. 单选题：【2012年真题】某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔。工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC施工合同条件，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13正确答案：D78. 多选题：按照合同法，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失

31、公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同正确答案：CDE79. 单选题：【2018年真题】根据标准施工合同，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”正确答案：C80. 多选题：甲、乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（）。A.遇价格上涨时，按原价格执行B.遇价格上涨时，按新价格执行C.遇价格

32、下降时，按新价格执行D.遏价格下降时，按原价格执行E.无论上涨或下降，仍按原定价格执行正确答案：AC81. 多选题：招标文件中，对项目设计提出明确要求的“设计要求”是最重要的文件部分，其内容主要包括（）。A.项目说明书B.设计文件编制的依据C.合同的主要条件D.平面布局要求E.设备设计方面的要求正确答案：BDE82. 单选题：属于按索赔目的分类的索赔是（）。A.工程延误索赔B.工期索赔C.合同中默示的索赔D.合同中明示的索赔正确答案：B83. 多选题：下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包的有（）。A.采用特定的专利B.建筑艺术造型有特殊要求的C.公共建筑D.市政给排水项目E.

33、可候选的投标人较少的工程正确答案：AB84. 单选题：根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，发包人不按时支付预付款的，承包人应在约定时间（）d后向发包人发出预付通知。A.5B.7C.15D.21正确答案：B85. 单选题：发包人应为设计人提供的现场服务不包括（）。A.交通工具B.生活条件C.设计人的现场津贴D.施工现场的工作条件正确答案：C86. 单选题：在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担

34、损失责任正确答案：C87. 多选题：下列选项属于委托代理关系终止的是（）A.代理期间届满或者代理人事项完成B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为被代理人或者法人终止E.监护关系消灭正确答案：ABCD88. 多选题：建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失和费用负责赔偿。A.地震、海啸、雷电B.飓风、台风、龙卷风C.风暴、暴雨、洪水D.火灾和爆炸E.可预料的以及被保险人可以法控制的物质损失或人身伤亡正确答案：ABCD89. 多选题：【2012年真题】以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。A.地震造成的工程损坏B

35、.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏正确答案：AB90. 单选题：在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确正确答案：C91. 多选题：某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人。招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有（）。A.不应该包括建设行政监督部门代表B.不应

36、该包括招标人代表C.技术、经济方面的专家所占比例偏低D.招标人代表所占比例偏低E.招标人可以直接指定专家正确答案：AC92. 单选题：一般说来，依法成立的合同，自（）生效。A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后正确答案：A93. 单选题：工程建设的过程中，保证的金额可以随时间变化的是（）。A.施工投标保证B.施工合同的履约保证C.施工预付款保证D.工程保险正确答案：C94. 单选题：构成民事赔偿责任的首要条件是（）。A.缔约当事人有过错B.损害事实C.合同尚未成立D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系正确答案：B95. 单选题：任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应

37、当承担的法律责任称为（）。A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任正确答案：D96. 单选题：在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由()承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同正确答案：B97. 单选题：设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是（）。A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保D.发包人应为其现场机

38、构雇佣的全部人员投保正确答案：A98. 单选题：FIDIC施工合同条件规定，设置缺陷通知期的目的是为了（）。A.证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务正确答案：C99. 单选题：【2012年真题】根据建设工程设计合同（示范文本），关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是()。A.满足主要材料订货的需要B.满足非标准设备制作的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要正确答案：C100. 多选题：合同生效应当具备的条件有（）。A.意思表示真实B.不违反法律或者社会公共利益C.合同的生效必须附条件D.合同的生效必须附期限E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力正确答案：ABE