2022年建造师-二级建造师考前拔高综合测试题（含答案带详解）第191期

《2022年建造师-二级建造师考前拔高综合测试题（含答案带详解）第191期》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建造师-二级建造师考前拔高综合测试题（含答案带详解）第191期（21页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2022年建造师-二级建造师考前拔高综合测试题（含答案带详解）1. 单选题关于民事诉讼证据的调查收集和保全的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.当事人因客观原因不能自行收集的证据，可以申请人民法院调查收集，并应当在庭审辩论结束前提交书面申请B.当事人或者利害关系人申请采取查封的证据保全措施，人民法院应当责令申请人提供相应的担保C.对控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证，当事人可以申请人民法院责令对方当事人提交，控制书证的当事人可以拒绝提交D.当事人或者利害关系人可以申请证据保全并应当在第一审庭审结束前向人民法院提出【答案】B【解析】选项A，当事人应当在合理期限内完成举证，因客观原因不能自行

2、收集的证据，可申请人民法院调查收集，并应当在举证期限届满前提交书面申请；选项C，有下列情形，控制书证的当事人应当提交书证：控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证；为对方当事人的利益制作的书证；对方当事人依照法律规定有权查阅、获取的书证；账簿、记账原始凭证；人民法院认为应当提交书证的其他情形；选项D，当事人或者利害关系人可以依法申请证据保全并应当在举证期限届满前向人民法院提出。2. 案例题【背景资料】某公司承建一污水处理厂扩建工程，新建AAO生物反应池等污水处理设施。采用综合箱体结构形式，基础埋深为5597m，采用明挖法施工，基坑围护结构采用800mm钢筋混凝土灌注桩，止水帷幕采用600mm高

3、压旋喷桩。基坑围护结构与箱体结构位置立面如图2所示。施工合同专用条款约定如下:主要材料市场价格浮动在基准价格士5%以内(含)不予调整，超过土5%时对超出部分按月进行调整;主要材料价格以当地造价行政主管部门发布的信息价格为准。施工过程中发生了如下事件:事件一:施工期间，建设单位委托具有相应资质的监测单位对基坑施工进行第三方监测，并及时向监理等参建单位提交监测成果。当开挖至坑底高程时，监测结果显示:地表沉降测点数据变化超过规定值。项目部及时启动稳定坑底应急措施。事件二:项目部根据当地造价行政主管部门发布的3月份材料信息价格和当月部分工程材料用量,申报当月材料价格调整差价。3月份部分工程材料用量及材

4、料信息价格见表2。材料名称 工程材料用量 材料信息价格（元） t100046004200商品混凝土m 5000 500 580 木材m 1200 1590 1630 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE 事件三:为加快施工进度项目部增加劳务人员。施工过程中，一名新进场的模板工发生高处坠亡事故。当地安全生产行政主管部门的事故调查结果显示:这名模板工上岗前未进行安全培训，违反作业操作规程;被认定为安全责任事故。根据相关法规,对有关单位和个人作出处罚决定。5.依据有关法规，写出安全事故划分等级及事件三中安全事故等级。【答案】5

5、.（1）一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。（2）事件三属于一般事故。3. 案例题【背景资料】某安装公司总承包某项目气体处理装置工，业主已将其划分为一个单位工程，包括土建工程、设备工程、管道工程等分部工程。其核心设备的气体压缩机为分体供货现场安装，气体处理装置厂房为钢结构，厂房内安装2台额定吊装重量为30/5t桥式起重机。安装公司编制了压缩机吊装专项施工方案，计划在厂房封闭和桥式起重机安装完成后，进行气体压缩机的吊装；自重30t以上的压缩机部件采取两台桥式起重机抬吊工艺，其余部件采用单台桥式起重机吊装。安装公司组织了吊装专项施工方案的专家论证，专家组要求完善方案审核、审查及签字手续后，

6、进行了方案论证。专项施工方案审批通过后，安装公司对施工人员进行方案交底，在压缩机底座吊装固定后，进行压缩机部件的组装调整，重点是压缩机轴瓦、轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整等，保证了压缩机安装质量。在压缩机试运行阶段，安装公司向监理提交了单机试运行申请，监理工程师经查验后，提出压缩机还不具备单机试运行条件，因安装公司除润滑油系统循环清洗合格外，还有其他设备、系统均未进行调试，安装公可完成调试后，压缩机单机试运行验收合格。依据解体设备安装一般程序， 压缩机固定后在试运转前有哪些工序?压缩机的装配精度包括哪些方面?【答案】（1）压缩机固定后在试运转前的工序有灌浆、设备零部件装配、润滑加油。（

7、2）压缩机的装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度，配合面之间的配合精度和接触质量。4. 单选题根据关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，应当认定为”挂证” 的是（ ）。问题1选项A.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队专业人员B.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的人员C.某大学所属监理单位聘用的该校在职教师，社会保险由该大学缴纳的D.因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的【答案】A【解析】以下6类情形，原则上不认定为“挂证”行为：（1）达到

8、法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；（2）因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作地点为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；（3）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；（4）属于军队自主择业人员的；（5）因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；（6）有法律法规、国家政策依据的其他情形。5. 案例题背景资料某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程，工程总面积15000m2，地下三层，主要设备有：高、低压配电柜，锅炉，冷水机组，空调机组，消防水泵，消防稳压罐等。施工前，安装公司项目部应建

9、设单位的要求，按设计图建立了机电管线三维模型，发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求，与监理工程师协商后，把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内，保证了走廊吊顶的净高，同时减少了主干管的长度；项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后，经建设单位同意用于施工。项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求，结合项目实际情况编制了项目质量计划，经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序，对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序，采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则，确定了质量控制点为：高、低压配电柜安装，锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设，管道焊接和压力试验等。施工过程

10、中，监理工程师在现场巡视时发现：金属风管板材的拼接均采用咬口连接，其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管；商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验，并记录为合格；花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查，整改不合格项。1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确？应采用哪种拼接方式？【答案】1.6mm金属风管板材的拼接方式错误，一般板厚大于1.5mm的风管应采用电焊、氩弧焊等方式进行连接。6. 单选题根据建筑工程施工许可管理办法，关于未取得施工许可证擅自施工的法律责任的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.只能责令停止施工，限期改正B.可以对在建工程

11、采取查封措施C.可以同时对建设单位和施工企业处以罚款D.应当依法追究刑事责任【答案】C【解析】根据建筑工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1% 以上2% 以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。7. 案例题【背景资料】某安装公司总承包某项目气体处理装置工，业主已将其划分为一个单位工程，包括土建工程、设备工程、管道工程等分部工程。其核心设备的气体压缩机为分体供货现场安装，气体处理装置厂房为钢结构，厂房内安装2台额定吊装重量为30/5t桥式起重机。安装公司编制了压缩机吊装专项

12、施工方案，计划在厂房封闭和桥式起重机安装完成后，进行气体压缩机的吊装；自重30t以上的压缩机部件采取两台桥式起重机抬吊工艺，其余部件采用单台桥式起重机吊装。安装公司组织了吊装专项施工方案的专家论证，专家组要求完善方案审核、审查及签字手续后，进行了方案论证。专项施工方案审批通过后，安装公司对施工人员进行方案交底，在压缩机底座吊装固定后，进行压缩机部件的组装调整，重点是压缩机轴瓦、轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整等，保证了压缩机安装质量。在压缩机试运行阶段，安装公司向监理提交了单机试运行申请，监理工程师经查验后，提出压缩机还不具备单机试运行条件，因安装公司除润滑油系统循环清洗合格外，还有其他

13、设备、系统均未进行调试，安装公可完成调试后，压缩机单机试运行验收合格。气体处理装置工程还有哪些分部工程?【答案】气体处理装置工程还有防腐绝热、电气工程、自动化仪表、钢结构安装、桥式起重机安装等分部工程。8. 案例题背景资料某新建商住楼工程，钢筋混凝土框架一剪力墙结构，地下1层，地上16层，建筑面积2.8万平方米，基础桩为泥浆护壁钻孔灌注桩。项目部进场后，在泥浆护壁灌注桩钢筋笼作业交底会上，重点强调钢筋笼制作和钢筋笼保护层整块的注意事项，要求钢筋笼分段制作，分段长度要综合考虑成笼的三个因素。钢筋保护层垫块，每节钢筋笼不少于2组，长度大于12m的中间加设1组，每组块数2块，垫块可自由分布。在回填土

14、施工前，项目部安排人员编制了回填土专项方案，包括：按设计和规范规定，严格控制回填土方的粒径和含水率，要求在土方回填前做好清除基底垃圾等杂物，按填方高度的5%预留沉降量等内容。现场使用潜水泵抽水过程中，在抽水作业人员将潜水泵倾斜放入水中时，发现泵体根部防水型橡胶电缆老化，并有处接头断裂，在重新连接处理好后继续使用。下午1时15分，抽水作业人员发现，潜水泵体已陷入污泥，在拉拽出水管时触电，经抢救无效死亡。事故发生后，施工单位负责人在下午2时15分接到了现场项目经理事故报告立即赶往事故现场，召集项目部全体人员，分析事故原因，并于下午4时08分按事故报告应当及时，不得迟报等原则，向事故发生地的县人民政

15、府建设主管部门关部门报告。3.写出现场抽水作业人员的错误之处并改正。【答案】3.（1）错误之处一：抽水作业人员将潜水泵倾倒放入水中；正确方法：水泵在水中应直立放置。（2）错误之处二：有一处接头断裂，在重新连接处理好后使用；正确做法：潜水泵的电源应采用防水型橡胶电源，并不得有接头。（3）错误之处三：潜水泵体陷入污泥；正确做法：替水泵体不得陷入污泥或露出水面。（4）错误之处四：拉拽出水管触电。正确做法：放入水中或提出水面时应提拉系绳，禁止拉拽电缆或出水管，并应切断电源。9. 单选题在水平定向钻施工前，核实已有地下管线和构筑物准确位置采用( )法。问题1选项A.坑探B.雷达探测C.超声波探测D.洞探

16、【答案】A【解析】开工前施工单位应仔细核对建设单位提供的工程勘察报告，进行现场沿线的调查；特别是已有地下管线和构筑物应进行人工挖探孔（通称坑探）确定其准确位置，以免施工造成损坏。10. 多选题利用微生物的代谢作用去除城市污水中有机物质的常用方法有( )。问题1选项A.混凝法B.活性污泥法C.厌氧消化法D.生物膜法E.稳定塘法【答案】B;D;E【解析】生物处理法是利用微生物的代谢作用，去除污水中有机物质的方法常用的有活性污泥法、生物膜法等，还有稳定塘及污水土地处理法。11. 案例题【背景资料】某公司承建一座城郊跨线桥工程，双向四车道，桥面宽度30m,横断面路幅划分为2m (人行道) +5m (非

17、机动车道)+16m (车行道) +5m (非机动车道) +2m(人行道)。上部结构为5x20m预制预应力混凝土简支空心板梁;下部结构为构造A及 130cm圆柱式墩，基础采用150cm钢筋混凝:土钻孔灌注桩;重力式U型桥台;桥面铺装结构层包括厚10cm沥青混凝土、构造B、防水层。桥梁立面如图1所示。项目部编制的施工组织设计明确如下事项: (1) 桥梁的主要施工工序编号为:桩基、支座垫石、墩台、安装空心板梁、构造A、防水层、现浇构造B、安装支座、现浇湿接缝、摊铺沥青混凝土及其他;施工工艺流程为:桩基墩台构造A支座垫石安装空心板梁CDE摊铺沥青混凝土及其他。(2)公司具备梁板施工安装的技术且拥有汽车

18、起重机、广门式吊梁车、跨墩龙门吊、穿巷式架桥机、浮吊、梁体顶推等设备。经方案比选，确定采用汽车起重机安装空心板梁。(3)空心板梁安装前，对支座垫石进行检查验收。4.指出项目部选择汽车起重机安装空心板梁考虑的优点。【答案】4.优点:施工成本低，施工速度快，施工灵活，对施工现场的环境影响小。12. 案例题背景资料某住宅楼工程，地下2层，地上20层，建筑面积2.5万平方米，基坑开挖深度7.6m，地上2层以上为装配式混凝土结构，某施工单位中标后组建项目部组织施工。基坑施工前，施工单位编制了工程基坑支护方案，并组织召开了专家论证会，参建各方项目负责人及施工单位项目技术负责人，生产经理、部分工长参加了会议

19、，会议期间，总监理工程师发现施工单位没有按规定要求的人员参会，要求暂停专家论证会。预制墙板吊装前，工长对施工班组进行了预制墙板吊装工艺流程交底，内容包括从基层处理、测量到摘钩、堵缝、灌浆全过程，最初吊装的两块预制墙板间留有“一”形后浇节点，该后浇节点和叠合楼层板混凝土一起浇筑。公司相关部门对该项目日常管理检查时发现：进入楼层的临时消防竖管直径75mm，隔层设置一个出水口，平时作为施工用取水点；二级动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批准；现场污水排放手续不齐，不符合相关规定；上述一些问题要求项目部整改。根据合同要求，工程城建档案归档资料由项目部负责整理后提交建设单位，项目部在整理归档文件时，

20、使用了部分复印件，并对重要的变更部位用红色墨水修改，同时对纸质档案中没有记录的内容在提交的电子文件中给予补充，在档案预验收时，验收单位提出了整改意见。3.项目日常管理行为有哪些不妥之处？并说明正确做法。如何办理现场污水排放相关手续？【答案】3.（1）不妥之处有： 不妥之处一：隔层设置一个出水口。正确做法：高度超过24m的建筑工程，安装临时消防竖管，每层必须设消火栓口，并配备足的水龙带。 不妥之处二：平时作为施工用取水点。正确做法：施工用取水点应单独设置，严禁消防竖管作为施工用水管线。 不妥之处三：二级动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批准。正确做法二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安

21、全技术措施，填写动火申请表报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。（2）施工现场水排放要与所在地县级以上人民政府市政管理部签署水排放许可协议、申领临时排水许可证。13. 单选题关于地役权的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.设立地役权的目的是利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益B.地役权按照行政主管部门的决定设立C.地役权自登记时设立D.地役权不得和宅基地使用权设立在同一土地上【答案】A【解析】选项B，从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权；选项C，设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同；选项D，地役权可以和宅基地使用权设立在同一土地上。14. 案例题【

22、背景资料】某市财政拨款建设一综合性三甲医院，其中通风空调工程采用电子方式公开招标。某外省施工单位在电子机招标投标交易平台注册登记，当下载招标文件时，被告知外省施工单位需提前报名，审核通过后方可参与投标。最终该施工单位中标，签订了施工承包合同，采用固定总价合同，签约合同价3000万元(含暂列金额100万元)。合同约定：工程的主要设备由建设单位限定品牌，施工单位组织采购，预付款20%；工程价款结算总额的3%作为质量保修金。500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后，按不考虑产品节能认证等情况，施工单位抽取了一定数量的风机盘管机进行了节能复验，复验的性能参数包括机组的供冷量，供热量和水阻力等。排烟风

23、机进场报验后，安装就位于屋顶的混凝土基础上，风机与基础之间安装橡胶减震垫，设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接(见图1)。监理单位在验收过程汇总，发现排烟风机的上述做法不合格，要求施工单位整改。工程竣工结算时，经审核预付款已全部抵扣完成，设计变更增加费用80万元，暂列金额无其他使用。风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?还应复验那些性能参数?复验数量最少选取多少台?【答案】（1）风机盘管机组的现场节能复验应在设备进场时。（2）还应复验风量、功率、噪声。（3）复验数量最少选取10台。15. 多选题根据建筑起重机械安全监督管理规定，下列建筑起重机械不得出租、使用的有（ ）。

24、问题1选项A.经检验达不到安全技术标准规定的建筑起重机械B.属国家明令限制使用的建筑起重机械C.没有完整安全技术档案的建筑起重机械D.超过制造厂家推荐的使用年限的建筑起重机械E.没有齐全有效的安全保护装置的建筑起重机械【答案】A;C;D;E【解析】有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的 ；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向

25、原备案机关办理注销手续。16. 单选题关于建筑市场各方主体信用信息公开期限的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.建筑市场各方主体的基本信息永久公开B.建筑市场各方主体的优良信用信息公布期限一般为6个月C.招标投标违法行为记录公告期限为1年D.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限【答案】D【解析】基本信息长期公开；不良信用信息6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限；整改有效的，最短不少于3个月，同时将整改结果列于相应不良信用信息后，供有关部门和社会公众查询；对于拒不整改或整改不力的单位，延长其不良信用信息公布期限；优良信用信息一般为3年。招标投标违法行为记录公告期

26、限为6个月。17. 案例题A公司总承包某建设单位的二期扩建工程，工程内容包括：厂房基础、钢结构制安及厂房内建筑机电安装。厂房结构形式为门式钢架，屋架下弦高度为10米，钢结构屋架采用分片安装。经建设单位同意，A公司将工程中的电气安装工程分包给B公司。工程中的照明灯具、镀锌钢导管沿屋架下弦布置。厂房照明工程的施工方案中确定：高处作业使用A公司在钢结构施工时的脚手架和移动登高设施，进行镀锌钢导管敷设、管内穿线及灯具安装等。B公司在照明施工方案优化时，将原先的流水施工改为分段施工。上段施工内容:钢结构屋架在地面拼装时，完成电气照明的部分工作(主要包括:测量定位、镀锌钢导管明敷、接线盒安装、管内穿线)；

27、下段施工内容：待厂房屋面封闭后，再完成后续工作(主要包括：测量定位、配电箱安装、镀锌钢导管明敷、管内穿线、导线连接和线路绝缘测试、灯具安装、开关安装、通电试运行)。施工中，建设单位组织召开工程协调会，就钢结构屋架吊装前后的施工进度、施工平衡和交叉配合等问题进行了专门的沟通与协调。因A公司在投标中承诺“施工期间以免收人工费的方式，对一期工程进行维修”，在二期工程施工过程中，建设单位要求A公司对一期工程(已竣工2.5年)的设备及线路进行维修。1.本工程钢导管的连接两端应如何进行接地跨接?其质量检查时应抽查多少?【答案】1.镀锌钢导管接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体。按每个检验批的导管连接头

28、总数抽查10%，且不得少于1处。18. 案例题【背景资料】某公司中标给水厂扩建升级工程，主要内容有新建臭氧接触池和活性炭吸附池。其中臭氧接触池为半地下钢筋混凝土结构，混凝土强度等级C40、抗渗等级P8。臭氧接触池的平面有效尺寸为25.3X21.5m，在宽度方向设有6道隔墙，间距13m,隔墙一端与池壁相连,交叉布置;池壁上宽200mm，下宽350mm;池底板厚300mm，C15混凝土垫层厚150mm;池顶板厚200mm;池底板顶面标高-2.750m,顶板顶面标高5.850m。现场土质为湿软粉质砂土，地下水位标高-0.6m。臭氧接触池立面如图3所示。项目部编制的施工组织设计经过论证审批，臭氧接触池

29、施工方案有如下内容:(1)将降水和土方工程施工分包给专业公司;(2)池体分次浇筑，在池底板顶面以上300mm和顶板底面以下200mm的池壁上设置施工缝;分次浇筑编号:底板(导墙)浇筑、池壁浇筑、隔墙浇筑、顶板浇筑;(3)浇筑顶板混凝土采用满堂布置扣件式钢管支(撑)架。监理工程师对现场支(撑) 架钢管抽样检测结果显示:壁厚均没有达到规范规定，要求项目部进行整改。2、依据浇筑编号给出水池整体现浇施工顺序(流程)。【答案】2.底板浇筑池壁浇筑隔墙浇筑顶板浇筑。19. 单选题根据民法典，关于定金的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.定金合同自订立之日起生效B.当事人既约定违约金，又约定定金的，非违约方

30、只能选择适用定金条款C.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为未约定定金D.约定的定金数额超过主合同标的额20%的，超过部分不产生定金的效力【答案】D【解析】1.当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。2.给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。3.定金合同形式：书面；定金合同生效日：实际交付定金之日。 4.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20，超过部分不产生定金的效力。实际交付的

31、定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。 选项B，当事人既约定违约金，又约定定金的，非违约方可以选择适用定金条款，也可以选择违约金条款。20. 单选题关于建设工程债的说法，说法正确的是（ ）。问题1选项A.设计合同债的双方主体是建设单位和设计单位B.在材料设备买卖合同中，取得材料设备的债权人只能是施工企业C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人D.在施工合同中，对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人【答案】A【解析】选项B，在材料设备买卖合同中，取得材料设备的债权人可以是施工企业，也可以是建设单位；选项C，在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债务人，建设单位是债权人；选项D，在施工合同中，对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人。