监理工程师《建设工程合同管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考47

《监理工程师《建设工程合同管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考47》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考47（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考1. 多选题：下列对设计人员设计错误的处理，正确的是（）。A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款E.赔偿金累计总额应不超过设计费用正确答案：ACD2. 单选题：在合同的生效条件中，不违反法律或者社会公共利益，是就合同的（）而言的。A.程序和内容B.形式和内容C.目的和内容D.目的和性质正确答案：C3. 单选题：设计工作正式开始前

2、，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，委托方()。A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费正确答案：C4. 多选题：【2013年真题】按照招标投标法，关于招标方式的说法，正确的有（）。A.公开招标的投标人不受地域和行业限制B.议标是招标方式的一种C.竞争性谈判是招标方式的一种D.邀请招标不能限制投标人的数量E.公开招标意味着招标时间长、费用高正确答案：AE5. 单选题：债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履

3、行的担保方式是（）。A.抵押B.留置C.保证D.质押正确答案：D6. 多选题：在下列()情况下，工程师可以暂停施工。A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全D.发包人订购的设备已运抵施工现场E.施工遇到了有考古价值的文物或占迹需要进行现场保护正确答案：ABCE7. 单选题：【2013年真题】材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴剐法正确答案：D8. 单选题：不能成为合同保证人的是（）。A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.学校正确答案：

4、D9. 多选题：“建筑工程一切险”的保险责任范围包括（）。A.海啸、飓风、台风B.龙卷风、风暴、暴雨C.洪灾、冻灾、火山爆发D.火灾、爆炸E.氧化、锈蚀、渗漏正确答案：ABCD10. 单选题：FIDIC施工合同条件规定，为了保证工程施工的顺利进行，业主选择指定分包商应首先征求()的意见。A.一般分包商B.承包商C.发包人D.工程师正确答案：B11. 单选题：FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.业主合同内的暂列金B.承包商应交付的定金C.业主应交付的定金D.承包商应得的工程款正确答案：D12. 单选题：标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是（）。A.合同成立B.合同生效C.合同

5、签订D.要约到达受要约人正确答案：B13. 多选题：设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，关于打分法的说法正确的有（）。A.打分法的好处是简便易行B.各评标人不是独立给分C.对评标人的水平要求高D.评标考虑因素较为全面E.若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明正确答案：ACDE14. 单选题：分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向

6、工程师递交索赔报告正确答案：D15. 多选题：【2015年真题】招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力正确答案：BDE16. 单选题：关于自行招标，下列说法错误的是（）。A.工程建设项目自行招标的，应当依法取得招标代理资格B.政府采购项目采购人符合自行招标条件的，也可采用委托招标C.工程建设项目招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D.政府采购项目自行招标的，采购人员应经过省级以上人民政府财政部门组织的政府采

7、购培训正确答案：A17. 多选题：依据代理权产生的依据不同可将代理权分为（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理E.无权代理正确答案：ABC18. 多选题：关于支付违约金的相关叙述中，正确的是（）。A.违约金与赔偿损失可以同时采用B.如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任C.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加D.约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少E.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法正确答案：BCDE19. 多选题：下列

8、可以不进行国际招标机电产品的有（）。A.国（境）外赠送或无偿援助的机电产品B.一次采购产品合同估算价格在200万元人民币的C.国务院确定的特殊产品或者特定行业以及为应对国家重大突发事件需要的机电产品D.产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50%的机电产品E.供产品维修用的零件及部件正确答案：ACDE20. 多选题：【2014年真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于交付设备检验的说法，正确的有（）。A.买方既可自己参加检验，也可以派代表参加B.检验只能在交货地点进行C.需要协助的检验费用均应由买方承担D.卖方应交付制造商的检验证书E.制造商检验的细节应附在检验证书后面正确答

9、案：ADE21. 多选题：建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑()因素。A.零配件B.交货期C.付款条件D.寿命残值E.运输费用正确答案：ABCE22. 单选题：【2015年真题】招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由()承担责任。A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人正确答案：D23. 单选题：【2014年真题】标准资格预审文件组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件正确答案：A24. 单选题：【2011年真题】根据FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包

10、商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款正确答案：B25. 单选题：从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种()。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺正确答案：A26. 单选题：设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前正确答案：B27. 单选题：()是投标人编制投标文件和报价的依据。A

11、.图纸B.招标公告C.投标人须知D.招标文件正确答案：D28. 多选题：在下列选项中，需要重新招标的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时间止，投标人少于5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于4个的正确答案：AB29. 多选题：【2013年真题】关于合同生效的说法，正确的有（）。A.口头合同自受要约人承诺时生效B.书面合同自当事人双方签字时生效C.书面合同自当事人双方盖章时生效D.书面合同不能通过合同的履行生效E.办理批准手续不会对合同生效产生影响.正确答案：ABC30. 多选题：承包商以自己的名义

12、就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是（）。A.施工图纸延误B.发包人原因导致暂停施工C.监理人发布错误的指令D.工程变更，工程量增加E.施工中遇到大雨天气正确答案：ABCD31. 单选题：【2014年真题】根据项目NEC工程施工合同，关于合同履行管理的说法，正确的是（）。A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理正确答案：A32. 单选题：【2011年真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A

13、.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失正确答案：B33. 单选题：设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由()组织试车。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人正确答案：B34. 多选题：交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是()。A.购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行D.按颁布的国家标准执行E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行正

14、确答案：ABCD35. 单选题：【2014年真题】根据担保法，关于保证的说法，正确的是（）。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务正确答案：C36. 单选题：【2011年真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单正确答案：D3

15、7. 多选题：在担保法规定的担保方式中，（）能作为保证人。A.公民B.国家机关C.企业法人的分支机构D.企业法人的职能部门E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关正确答案：AE38. 多选题：建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括（）。A.直接成本B.间接成本C.增加监理工作时间的补偿酬金D.额外监理工作的酬金E.增加监理工作内容的补偿酬金正确答案：AB39. 单选题：【2011年真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A.发包

16、人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人正确答案：C40. 单选题：业主对分包合同的管理主要表现为()。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质正确答案：B41. 多选题：关于要约撤销的叙述中，正确的有（）。A.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B.要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的，则该要约不得撤销C.受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约不可撤销D.要约的撤销是一种特殊的情况，但可以在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E.要约撤销，是要约

17、在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示正确答案：ABCE42. 单选题：当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日正确答案：B43. 单选题：担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循（）的原则。A.平等、自愿、公平、公正B.平等、公开、公平、公正C.平等、公开、公平、诚实信用D.平等、自愿、公平、诚实信用正确答案：D44. 单选题：公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。A.是否进行资格预审B.是否组织现

18、场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标正确答案：A45. 单选题：【2017年真题】材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间正确答案：D46. 单选题：下列财产中，可以进行抵押的是（）。A.土地所有权B.依法被查封、扣押、监管的财产C.所有权、使用权不明或者有争议的财产D.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产正确答案：D47. 单选题：【2018年真题】某建设工程采购的砂石，采用现场交货的到货检验

19、方式，其数量验收可采用的方法是（）。A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法正确答案：B48. 多选题：工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是()。A.整个工程的施工任务B.分项工程的施工任务C.单位工程的施工任务D.分部工程的施工任务E.特殊专业工程施工任务正确答案：ACE49. 多选题：下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的有（）。A.供货方逾期交货，应补偿采购方额外损失B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同D.采购方因供货方提前交货而应提前付款E.逾期交货承担违约责任正确答案：ABCE50. 单选题：甲建设单位和乙施工单位签

20、订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与()签订分包合同。A.甲B.乙C.了D.甲和乙均可正确答案：B51. 多选题：下列文件中，属于施工合同组成部分的有()。A.合同协议书B.中标通知书C.招标文件D.已标价的工程量清单E.规范及有关技术文件正确答案：ABDE52. 多选题：FIDIC施工合同条件规定，变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，主要包括（）。A.承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的B.承包商应按照合同中说明的程序向工程师

21、提交该部分工程的承包商的文件C.在开始竣工检验之前，承包商应按照相关规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册D.承包商的文件必须符合相关规范和图纸的要求E.承包商的文件必须符合工程师的要求正确答案：ABCD53. 多选题：承担缔约过失责任的情形有（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.违反缔约中的保密义务C.有其他违背诚实信用原则的行为D.表见代理人订立的合同E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况正确答案：ABCE54. 单选题：关于抵押效力的表述中，有误的是（）。A.当事人可以约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者

22、作为其他债权的担保D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况正确答案：C55. 单选题：下列费用中，属于监理酬金中直接成本的是（）。A.经营业务费B.业务培训费、图书资料购置费C.固定资产及常用工器具、设备的使用费D.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器、设备的摊销费用正确答案：D56. 多选题：【2012年真题】某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()。A.及时支付全部货物的货款B.及时支付订购数量的货款C.及时支付订购数量及合理尾差的货款

23、D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用正确答案：DE57. 单选题：【2012年真题】某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辨权D.先诉抗辩权正确答案：C58. 单选题：2013年6月1日甲公司发出招标文件，规定投标截止日为2013年6月30日，发出招标文件后需要进行必要的修改，甲公司应当在最晚于（）书面通知所有招标文件收受人。A.2013年6月10日B.2013年6

24、月15日C.2013年6月20日D.2013年6月25日正确答案：B59. 多选题：下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉正确答案：ABCE60. 单选题：下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()。A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目，实行资格预审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别正确答案：D61. 多选题：委托人与监理人签订了委托监理合同后，具有的权利包括()。A.对生产工艺设计要求的认定权B.要求更换监理人员

25、的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.发布开工令的权利E.监理工作执行情况的检查权正确答案：ABE62. 多选题：监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额正确答案：ADE63. 多选题：合同的书面形式包括（）等，这些可以有形地表现所载内容。A.合同书B.信件C.数据电文D.审批E.公证

26、正确答案：ABC64. 单选题：下列关于劳务分包的说法错误的是()。A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划D.劳务分包人不需要单独办理保险正确答案：C65. 多选题：【2016年真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（）。A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D.竣工后试验通常在缺陷责任期

27、内工程安全稳定运行一段时间后进行E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准正确答案：ABD66. 多选题：【2015年真题】根据FIDIC施工合同条件，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定B.承包商对指定分包商的违约不承担责任C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容正确答案：BDE67. 单选题：业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发

28、生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。A.上述文件排列B.监理委托合同约定C.优先使用专用条款D.年月最后编号正确答案：A68. 单选题：甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。A.有效B.无效C.效力待定D.可变更或撤销正确答案：C69. 单选题：按照FIDIC施工合同条件规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.签发最终支付证书C.颁发履约证书D.承包商提交结清单正确答案：B70. 多选题：【2015年真题】根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的

29、原则有()。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿正确答案：ACDE71. 单选题：中标通知书()具有法律效力A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对投标人D.对招标人和中标人均不正确答案：A72. 单选题：下列关于代理的表述，错误的是（）。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，相对人可以撒销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为正确答案：C73. 多选题

30、：质量监督机构对工程质量抽查检测的内容不包括()。A.地基实体B.基础实体C.主体结构D.施工过程E.重新检验正确答案：DE74. 单选题：有关招标代理机构的说法中，错误的是（）。A.上级主管部门可以指定招标代理机构B.招标代理机构与行政机关无隶属关系C.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定正确答案：A75. 多选题：项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件包括（）。A.财务状况B.企业信誉C.同类工程施工经历D.项目经理资质要求E.环境管理体系正确答案：CDE76. 单选题：FIDIC施工合同条件规定，施工进度管理中，为了便于工程师对合

31、同的履行进行有效的监督和管理，协调各合同之间的配合，承包商每（）个月都应向工程师提交进度报告。A.1B.2C.3D.4正确答案：A77. 单选题：FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，在工程师颁发（）后的28d内，将履约保函退还分包商。A.缺陷责任证书B.支付证书C.履约保证书D.工程接收证书正确答案：A78. 单选题：在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购正确答案：A79. 单选题：国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划和大纲竞选正确答案：B80. 单选题：【2018年真题】根

32、据标准施工合同，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人正确答案：C81. 多选题：【2016年真题】材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有（）。A.磅差分析法B.查点法C.经验鉴别法D.衡量法E.理论换算法正确答案：BDE82. 多选题：要约应当具备的条件有（）。A.内容具体确定B.只能向不特定的多数人发出C.必须在合理期限内发出D.必须附期限E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束正确答案：AE83. 多选题：FIDIC施工合同条件规定，工程接收

33、证书颁发后，表明（）。A.承包商对该部分工程的施工义务已经完成B.承包商对工程照管的责任转移给业主C.缺陷责任期的开始D.主体工程完成E.工程达到竣工验收标准正确答案：AB84. 单选题：FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。A.完成合同内注明的全部工程的时间B.完成合同内外全部工程的时间C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期正确答案：D85. 单选题：FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，属于业主对分包合同管理的是（）。A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权B.对分

34、包工程的批准C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.对分包商的施工进行监督、管理和协调正确答案：B86. 单选题：【2015年真题】根据标准设计施工总承包合同，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保正确答案：D87. 单选题：【2017年真题】合同法律关系害体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备正确答案：C88. 多选题：甲建设单位有一项目需要进

35、行招标，委托乙招标代理机构进行招标事项，其中丙、丁、戊施工单位进行投标，最终确定丁施工单位为中标单位，并发出中标通知书，其法律效力约束的对象有()。A.甲建设单位B.乙招标代理机构C.丙施工单位D.丁施工单位E.戊施工单位正确答案：AD89. 多选题：招标人可以没收投标保证金的情况有()。A.投标人在投标截止日前撤销投标书B.投标人在投标有效期内撤销投标书C.投标人在中标后拒签合同D.投标人在中标后拒交履约保函E.投标人有可能在合同履行中违约正确答案：BCD90. 单选题：下列不属于买卖合同的一般特点的是（）。A.买卖合同是诺成合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.出卖人与买受人订立买卖合同，是

36、以转移财产使用权为目的D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价正确答案：C91. 单选题：取得工程勘察（）资质，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察业务。A.综合B.专业C.劳务D.资金正确答案：C92. 多选题：材料、通用型设备采购招标，应当具备（）条件。A.项目法人已经依法成立B.按国家规定履行审批手续的，已经审批C.资金来源已经落实D.能够提出货物的使用与技术要求E.有相应的技术人员正确答案：ABCD93. 单选题：【2018年真题】关于设计招标内容的说法，正确的是（）A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无

37、法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标正确答案：A94. 多选题：关于代理，以下各项表述中正确的是()。A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任正确答案：ADE95. 单选题：【2018年真题】标准

38、施工合同中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和正确答案：D96. 单选题：某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.4B.9C.11.5D.16.5正确答案：D97. 多选题：下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以增加设计变更D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期正确答案：AC98. 单选题：美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本不适用于（）。A.非传统模式B.CM式C.设计-建造模式D.集成化管理模式正确答案：A99. 单选题：委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括（）。A.工程规模B.工程项目的专业特点C.监理单位的业绩D.被监理合同的难易程度正确答案：C100. 单选题：在工程项目的建设过程中，最为常见的一种担保方式是（）。A.保证B.留置C.抵押D.定金正确答案：A