一级建造师法规知识考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考67

《一级建造师法规知识考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考67》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考67（25页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考1. 单选题：采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即()。A.撤销当事人注册证书B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款正确答案：B2. 单选题：某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故正确答案：A3. 单选题：【2013年真题】甲公司与乙公司的圆落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿

2、费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合物权法规定的是（）A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D.甲拟将房产所有权及无敌使用权转让给丙，而将地役权转让给丁正确答案：C4. 单选题：某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保金最高应为()万元。A.4B.10C.20D.40正确答案：D5. 单选题：甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分

3、包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）A.业主方只能要求乙赔偿?B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝?C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔?D.乙可以拒绝甲的追赔要求正确答案：C6. 单选题：投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以罚款，情节严重的，依法()。A.追究刑事责任B.没收非法所得C.取消12年内参加投标的资格，直至吊销营业执照D.赔偿他人损失正确答案：C7. 单选题：施工项目负责人是指建设工程项目的()A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长正确答案：C8.

4、单选题：按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目中，下列不属于必须招标的规模标准是（）A.施工单项合同估算价为人民币800万元B.重要设备的采购，单项合同估算价为人民币80万元C.监理服务的采购，单项合同估算价为人民币85万元D.项目总投资额为4000万元正确答案：B9. 单选题：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件，承包人在共同检查前通知监理人检查。监理人在检查中发现该工程施工质量不合格，则因此产生的修复和重新检查费用由()承担。A.承包人B.业主C.监理人D.承包人和监理人共同正确答案：A10. 多选题：甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中

5、的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有()A.甲假借订立合同，恶意进行磋商B.甲恶意进行磋商，给乙造成损失C.乙隐瞒其资质的真实情况D.甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失E.乙未尽保密义务，给甲造成损失正确答案：ACDE11. 多选题：【2011年真题】当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形有()A.没有仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的E.仲裁所依据的证据是伪造的正确答案：ABDE12. 多选题：【2011年真题】关于施工企业要求对原工程进行变更的说法，正确

6、的有()A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的直接损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意正确答案：ABCD13. 多选题：?建设工程总承包单位将部分工程分包给其他单位，当分包单位不服从总承包单位的安全生产管理而导致安全事故，正确处理应该是（）。A.总承包单位和分包单位承担连带责任B.建设单位负责上报事故C.施工单位负责人应

7、当立即如实报告建设单位D.分包单位应当为事故承担主要责任E.事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人?正确答案：ADE14. 单选题：承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后()天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7B.10C.14D.15正确答案：C15. 单选题：?下列关于招标代理的说法不正确的是（）。A.招标人具有自行招标的能力B.招标代理机构不得无权代理、越权代理C.招标人不愿自行招标的，可以由其代理招标人进行招标D.招标代理机构应当有从事招标代理业务的营业场所正确答案：A16. 单选题：甲公司的总经理张三到乙公司的

8、董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。A.要约邀请B.新要约C.承诺D.承诺意向正确答案：B17. 单选题：某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。A.项目经理B.项目技术负责人C.监理工程师D.建设单位驻工地代表正确答案：C18. 单选题：施工项目负责人是指施工企业的()。A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长正确答案：C19. 多选题：【2015年真题】根据建设工程质量管理条例，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。

9、A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.欠付工程款数额较大的正确答案：ABCD20. 单选题：根据安全生产许可证条例，建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得()。A.项目开工B.从事建筑施工活动C.参与项目投标D.办理工程竣工验收正确答案：B21. 单选题：建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场A.12B.36C.45D.?24正确答案：D22. 多选题：行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列(

10、)情形之一的，可以停止执行。A.行政复议机关认为需要停止执行B.法律规定停止执行C.申请人认为需要停止执行D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行E.被申请人认为需要停止执行正确答案：ABDE23. 单选题：甲房地产开发公司对该市建委对其作出不予颁发施工许可证行为不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出行政行为之日起（）内提出。A.3个月B.6个月C.2年D.5年正确答案：B24. 多选题：【2015年真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口B.配电箱C.塔吊D.基坑底部E.施工现场出口处正确

11、答案：ABC25. 多选题：下列关于仓储合同的表述中，正确的有()A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同正确答案：ABDE26. 单选题：【2016年真题】甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任正确答案：D27. 多选题：下列

12、可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。A.冻结存款B.扣押财物C.查封设施D.限制人身自由E.限制出境正确答案：BC28. 单选题：甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当()。A.要求乙双倍返还定金300万元B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元C.要求乙双倍返还定金240万元D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元正确答案：B29. 单选题：根据工程

13、建设项目施工招标投标办法，不属于施工招标文件内容的是()A.施工组织设计B.合同主要条款C.技术条款D.投标人须知正确答案：A30. 多选题：某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D.建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件正确答案：ABD31. 多选题：下列法律中，属于社会法的有()。A.残疾人保障法B.劳动法C.职业病

14、防治法D.矿山安全法E.环境影响评价法正确答案：ABCD32. 单选题：【2018年真题】根据建筑法以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书,并处罚款C.给予警告,或处罚款D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质正确答案：B33. 单选题：关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保D.申请人对于前者根据法院要求提供担保

15、，对于后者应当提供担保正确答案：D34. 多选题：施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有()A.在施工现场附近的河流中清洗油桶B.将施工垃圾处理后倒入附近河流C.转运施工废弃物时未对其进行掩盖D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E.工程抢修工作一直持续到22点正确答案：ABCD35. 单选题：在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）A.预期违约合同B.附终止期限合同C.附生效期限合同D.附解除条件合同正确答案：B36. 单选题：【2014年真题】关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由

16、有管辖权的发证机关责令改正；对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的.，该施工许可证自行废止，并由发证机关对责任单位处以罚款D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款正确答案：A37. 多选题：【2011年真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在()之前。A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场C.企业采用新技术D.企业采用

17、新工艺E.企业申请办理资质延续手续正确答案：ABCD38. 多选题：关于联合体投标的说法，正确的有()A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系D.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同E.由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围正确答案：ABCD39. 多选题：某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作出审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是()。A.该施工企业与医院之间是民事法律关系B.该施工企业与

18、医院之间法律地位平等C.审计机关与该医院之间是民事法律关系D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等正确答案：ABDE40. 单选题：在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料正确答案：C41. 单选题：【2015年真题】某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2

19、014年8月1日D.2014年11月1日正确答案：D42. 单选题：【2012年真题】物权变更自登记时发生法律效力的是()。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权正确答案：B43. 多选题：关于建设工程保证担保，下列说法中正确的有()A.保证分为一般保证和连带责任保证B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意C.保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任E.债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任正确答案：AE44. 单选题：某建筑工程已经达到其设计使用年限，

20、业主想继续使用，则（）A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期正确答案：D45. 单选题：施工单位在完成某项目的施工后，于2016年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收，同年1o月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行，2016年10月20日建设单位实际使用该工程，则该工程的竣工日期为()A.2016年6月1日B.2016年8月30日C.2016年10月8日D.2016年10月20日正确答案：A46. 多选题：下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。A.旁站B.巡查C.巡视

21、D.重点抽查E.平行检验正确答案：ACE47. 单选题：李某日工资100元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应支付李某()元年假工资。A.500B.1000C.1500D.2000正确答案：B48. 单选题：?专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经审核合格后的，由施工单位（）签字。A.技术负责人?B.项目经理?C.负责人?D.行政部门?正确答案：A49. 单选题：甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼

22、D.法院判决生效正确答案：A50. 多选题：【2014年真题】根据绿色施工导则，水源利用中，应当优先采用（）。A.地下水作为混凝土搅拌用水B.市政自来水作为混凝土冲洗用水C.中水搅拌D.中水饮用E.收集雨水养护正确答案：CE51. 多选题：【2013年真题】甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保

23、证责任正确答案：BE52. 单选题：根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法，下列关于分包的说法正确的是()。A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位可以直接指定分包工程承包人C.分包工程承包人应具备相应的资质条件D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝正确答案：C53. 单选题：按照标准化法的规定，下列()不可以分为强制性标准和推荐性标准。A.技术标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准正确答案：D54. 多选题：国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有()。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C

24、.技术复杂，工程量大的项目D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择正确答案：ABDE55. 单选题：用人单位与劳动者自()起建立劳动关系。A.用工之日B.试用期满之日C.签订合同之日D.劳动者提供担保之日正确答案：A56. 单选题：【2012年真题】根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括()。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录正确答案：A57. 单选题：当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门正确答案：B58. 多选题：甲公司和乙租赁公司签订了融资租

25、赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。A.向乙公司交付彩印机B.向甲公司交付彩印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务正确答案：BD59. 多选题：根据建设工程安全生产管理条例，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备符合国家规定的()A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平正确答案：ABC60. 单选题：下列关于建筑市场诚信行为的公布的表述中，正确的是()A.良好行为记录信息公布期限一般为9个月至3年B.对整改确有实效的，经批准不良

26、行为记录信息公布期限最短不得少于6个月C.被公告的招标投标当事人申请行政复议的，公告部门应停止违法行为记录的公告D.不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内正确答案：D61. 单选题：建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A.领取工程规划许可证前B.领取工程规划许可证时C.领取施工许可证前D.领取施工许可证后正确答案：C62. 单选题：下列选项中，()不属于委托代理终止的原因。A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡正确答案：B63. 单选题：建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作

27、规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.为从业人员办理意外伤害保险正确答案：A64. 单选题：某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是()。A.此种情形属于承诺延误B.此种情形属于承诺超期C.该承诺必然无效D.该承诺是否有效由双方协商决定正确答案：A65. 单选题：【2017年真题】甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于（）。A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理正确答案：A66. 单选题：根据建设工程安全生产

28、管理条例的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.分包单位正确答案：C67. 单选题：【2013年真题】建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构正确答案：A68. 单选题：下列属于应当承担缔约过失责任的情形的是()A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查D.建

29、设单位在发出中标通知书后，改变了中标人正确答案：D69. 单选题：下列主体中，不能作为保证人的是()。A.集团公司的子公司B.企业法人的分支机构C.银行D.担保公司正确答案：B70. 单选题：【2013年真题】根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包正确答案：A71. 单选题：某施工单位在2014年4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险

30、。工程计划开工日期为2014年4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）A.4月2日B.4月10日C.4月20日D.发生损害之日正确答案：B72. 单选题：根据物权法，建设用地使用权属于()A.所有权B.用益物权C.担保物权D.留置权正确答案：B73. 单选题：【2011年真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同

31、C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格正确答案：B74. 单选题：下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）A.承揽合同属于完成工作成果的合同B.承揽合同的标的物具有普遍性C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成正确答案：A75. 单选题：某建筑工程竣工验收移交使用后，局部横梁出现变形和裂纹，施工单位应建设单位要求，进行了抢修处理，后经检测分析发现横梁截面尺寸设计过小导致，则维修费应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.建设单位和设计单位正确答案：B76. 多选题：【2014年真题】关于工程建设缺陷责任期确定的说法，

32、正确的有（）?A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期?B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月?C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期?D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计?E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计?正确答案：BDE77. 单选题：绿色施工导则所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）A.节能B.节材C.节高D.节地正确答案：C78. 多选题：下列属于工程总承包方式的是（）A.设计-施工总承包（D-B）B.设计采购施工（EPC）C.采购-施工总承包（P-C）D.建设

33、-转让总承包（B-T）E.设计-采购总承包（E-P）正确答案：ABCE79. 单选题：按照建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。A.10%，70%B.15%，70%C.20%，80%D.25%，80%正确答案：D80. 多选题：注册证书和执业印章失效的情形有（）。A.聘用单位被吊销营业执照的?B.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的?C.已与聘用单位解除聘用合同关系的?D.依法被撤销注册的?E.受到刑事处罚的正确答案：ABC81. 多选

34、题：【2016年真题】申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人申请行政复议不可以口头申请D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理正确答案：ABD82. 单选题：【2013年真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.

35、15天D.2个月正确答案：A83. 单选题：?下列关于招标代理的叙述错误的是（）A.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构C.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜D.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜?正确答案：A84. 单选题：甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙

36、施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计算。A.2014年1月8日B.2014年1月15日C.2014年1月31日D.2014年2月10日正确答案：C85. 单选题：?建设单位用地审批应当（）。A.由工程所在地土地管理部门审批B.由省、自治区、直辖市人民政府土地管理部门批准C.由工程所在地土地管理部门审查，报本级人民政府批准D.由工程所在地土地管理部门审查，报上级人民政府土地管理部门批准?正确答案：C86. 单选题：按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资

37、后可以解除劳动合同的情形是()。A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的正确答案：D87. 单选题：【2012年真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保

38、修期后，施工企业不承担保修责任正确答案：A88. 单选题：下列关于企业信用档案的表述中，正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意正确答案：C89. 单选题：某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得()同意。A.城市规划部门B.建设行政管理部门C.水行政主管部门D.渔业主管部门正确答案：C90. 多选题：根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工企业安全生产的资

39、质要素主要体现为()指标。A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平正确答案：ABC91. 单选题：【2013年真题】关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任正确答案：D92. 多选题：抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D

40、.经所有权人许可E.告知受让人转让物已经抵押的情况正确答案：AE93. 单选题：失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为()。A.12个月B.16个月C.18个月D.24个月正确答案：D94. 单选题：建筑业企业资质有效期届满，企业需要继续从事建筑施工活动的，应当在资质证书有效期届满()个月前，申请资质延续。A.1B.2C.3D.6正确答案：C95. 单选题：某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由()承担。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工企业正确答案：A96. 多选题：按照相关规定，建设工程项目的竣工结算主要

41、包括（）A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.群体工程竣工结算D.年度工程竣工结算E.建设项目竣工总结算正确答案：ABE97. 单选题：【2014年真题】根据招标投标法实施条例，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标正确答案：B98. 单选题：根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险的期限是()A.与合同计

42、划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止正确答案：B99. 多选题：【2016年真题】关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计正确答案：ACE100. 单选题：以市场为主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价的是()。A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价C.行业协会的综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价正确答案：B