一级建造师法规知识考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案91

《一级建造师法规知识考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案91》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案91（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案1. 单选题：甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。A.要求甲继续履行合同B.与甲协商续订租赁合同C.要求甲赔偿损失D.要求甲支付违约金正确答案：B2. 多选题：【2017年真题】某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人

2、对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费正确答案：ABCD3. 多选题：关于建设工程保证担保，下列说法中正确的有()A.保证分为一般保证和连带责任保证B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意C.保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任E.债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任正确答案：AE4. 多选题：【2014年

3、真题】某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任正确答案：CDE5. 单选

4、题：承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场，恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复正确答案：B6. 单选题：某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。A.直接修改设计B.要求设计单位修改C.报告建设单位提出修改建议D.报告工程建设行政主管部门要求修改正确答案：C7. 单选题：【2013年真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检

5、验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月正确答案：A8. 单选题：某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制出具施工图纸。按照著作权法的规定，下列表述正确的是()。A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励正确答案：A9. 多选题：?建设工程总承包单位将部分工程分包给其他单位，当分包单位不服从总承包单位的安全生产管理而导致安全事故，正

6、确处理应该是（）。A.总承包单位和分包单位承担连带责任B.建设单位负责上报事故C.施工单位负责人应当立即如实报告建设单位D.分包单位应当为事故承担主要责任E.事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人?正确答案：ADE10. 多选题：根据建筑法规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件()。A.有符合国家规定的注册资本B.有符合国家规定的工作场所C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员D.有符合规定的已完成工程业绩E.有足够的技术装备正确答案：ACDE11. 单选题：某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是()。A.开标由当地建设行政主管部门主持B

7、.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出D.开标时不能宣读投标文件正确答案：C12. 多选题：对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是()。A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修正确答案：DE13. 多选题：建筑市场诚信行为公告，在下列()

8、情况下可修正或变更。A.公布的信息有误B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定经行政复议、行政执法监督被变更或撤销D.行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E.行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销正确答案：ABCE14. 单选题：【2015年真题】根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出正确答案：B15. 多选题：【2014年真题】关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）?A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人

9、签署?B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门?C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门?D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账?E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位?正确答案：ACD16. 多选题：下列关于著作权主体的说法中，正确的有()。A.招标文件属于单位作品，著作权完全归单位所有B.单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人C.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有D.职务作品的作者可以许可第三人使用该作品E.委托作品的著作权属于委托人正确答案：ABC17. 单选题：【2011年真题】关于设计单位的权

10、利的说法，正确的是()。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位酌定正确答案：B18. 单选题：【2012年真题】关于知识产权的说法，正确的是()。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果正确答案：A19. 单选题：采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教

11、育证书的，一经发现，立即()。A.撤销当事人注册证书B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款正确答案：B20. 多选题：施工合同可撤销、可变更的情形有（）A.订立合同时显失公平B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同C.违反建筑法的强制性规定的合同D.订立合同时对合同内容存在重大误解的E.损害社会公共利益的合同正确答案：AD21. 单选题：某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A.学院自己承担责任B.学院可直接扣除施工方质量保修金C.施工方承担质量保修责

12、任D.学院和施工方共同承担责任正确答案：C22. 多选题：【2016年真题】关于电子招标投标的说法。正确的有()。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件正确答案：ABD23. 单选题：【2012年真题】根据建设工程质量管理条例，下列不属于施工企业进行施工的依据为()。A.施工合同中约定采用的推荐性标准B.

13、建筑法律C.施工图设计文件D.工程监理合同正确答案：D24. 单选题：施工项目进行公开招标时，投标保证金有效期应当超过()30天。A.中标日期B.投标文件截止日C.投标有效期D.招标文件发出日正确答案：C25. 多选题：下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是()。A.北京市建筑市场管理条例B.评标委员会和评标方法暂行规定C.北京市建设工程造价管理办法D.北京市建设工程招标投标管理条例E.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法正确答案：AD26. 单选题：下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是()。A.第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议B.第一阶段，投标人按

14、照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件C.招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金D.对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标正确答案：D27. 单选题：施工项目负责人是指建设工程项目的()A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长正确答案：C28. 单选题：工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，()应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督机构正确答案：A29. 单选题：下列关于保证金的说法正确的是()。A.履约保证金不得超过中标合同金额的2%B.招

15、标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还正确答案：C30. 单选题：安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合安全生产法有关规定的是()A.应建立应急救援资金专款专用制度B.可以不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员正确答案：C31. 多选题：某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。A.招标文件

16、设有最高投标限价B.向投标人提供了有差别的项目信息C.设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件E.以特定奖项作为加分或中标条件正确答案：BCDE32. 单选题：【2017年真题】关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发正确答案：B33. 单选题：同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范

17、围承揽工程。A.资质等级较高的B.承担主要任务的C.资质等级较低的D.联合体牵头正确答案：C34. 单选题：根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.被告住所地B.调解协议签订地C.原告住所地D.调解组织所在地正确答案：D35. 单选题：物权变更自登记时发生法律效力的情形是（）A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权正确答案：B36. 单选题：【2013年真题】施工企业的施工现场消防安全责任人是()。A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人正确答案：D37. 单选题：建设单位于2013年2月15日申请领

18、取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2014年2月22日才决定开工。则建设单位（）A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证正确答案：C38. 多选题：甲公司与乙设备供应商签订了一份设备采购合同，乙公司应承担的义务包括()。A.按合同约定交付该设备B.向甲转移该设备的所有权C.承担运输途中的设备损毁风险D.该设备的瑕疵担保E.该设备的权利瑕疵担保正确答案：ABDE39. 单选题：【2012年真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼

19、质量问题的说法，正确的是()。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任正确答案：A40. 多选题：下列可以进行抵押的财产包括()。A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的机器C.土地所有权D.集体所有土地使用权E.抵押人依法有权处理的土地使用权正确答案：ABE41. 多选题：【2014年真题】关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）?A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期?

20、B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月?C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期?D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计?E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计?正确答案：BDE42. 单选题：工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。A.承包方与监理方串通造成的损失B.承包方不履行保修义务所造成的损失C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失正确答案：C43. 多选题：【2012年真题】申请人向仲裁委

21、员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()。A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请正确答案：CE44. 多选题：下列工程施工所使用的材料中，必须实施见证取样和送检的有()A.所有商品混凝土试块B.地下、屋面、厕浴问使用的防水材料C.拌制砌筑砂浆的水泥D.抹灰的配料水泥E.用于承重结构的连接接头试件正确答案：BCE45. 单选题：?工程设计图纸属于（）的客体。A.物权B.财产权C.著作权D.专利权正确答案：C46. 单选题：【2013年真题】在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手

22、架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构正确答案：B47. 单选题：?招标人采用邀请招标方式的，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2个?B.3个?C.4个D.5个正确答案：B48. 单选题：根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，()。A.按照交付标的物时的价格计价B.仍然按照合同签定时的价格计价C.价格上涨时按原价格执行D.价格下降时按新价格执行正确答案：A49. 单选题：关于仲裁审理案件的方式，表述正确的是()。A.不公开也

23、不开庭B.不公开但开庭C.公开但不开庭D.公开且开庭正确答案：B50. 单选题：某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括()A.旧城改造项目批准文件B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.国有土地使用权批准文件正确答案：C51. 单选题：下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标正确答案：C52.

24、 单选题：某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2015年9月1日。由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2015年12月1日致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于2016年3月1日前付清工程尾款。但是，到期时，建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位起诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为（）A.2018年9月1日?B.2019年9月1日?C.2018年12月1日?D.2019年3月1日正确答案：D53. 多选题：下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()A.买卖合同B.货物运输合同C.银行贷款合同D.租赁合同E.施工合同正确答案：CE54. 单选题：【2013年真题】分包工程发生质量、

25、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利正确答案：C55. 单选题：【2013年真题】根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业

26、工程进行专业分包正确答案：A56. 单选题：【2014年真题】根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织?并且至少每（）组织一次演练。?A.一季度?B.半年?C.年?D.两年?正确答案：B57. 多选题：根据担保法的有关规定，禁止抵押的有()A.土地所有权B.宅基地使用权C.荒山承包经营权D.学校图书馆E.被扣押的汽车正确答案：ABDE58. 多选题：【2015年真题】根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分别注册E

27、.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问正确答案：BD59. 单选题：关于无权代理人签订的合同，下列说法中错误的是()A.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任B.相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认C.被代理人未作表示的，视为同意追认D.合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利正确答案：C60. 单选题：【2013年真题】借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术人员C.资金D.高层管理人员正确答案：A61. 多选题：【2011年真题】法人应当具备的条件有()。A.依法成立B.有自己的场所C.有必要的财产或者经费D.有自己的名称、组织机构E

28、.能够独立承担无限民事责任正确答案：ABCD62. 多选题：某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。A.有取得文物博物执业资格的人员B.有取得文物博物专业技术职务的人员C.有文物修缮、重建方面的工程业绩D.有从事文物保护工程所需的技术设备E.有建设行政主管部门颁发的资质证书正确答案：BDE63. 多选题：建设工程质量管理条例设定的行政处罚包括()A.罚款B.拘役C.行政拘留D.责令停业整顿E.吊销企业营业执照正确答案：ADE64. 单选题：根据我国劳动法的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，

29、根据法律进行裁员。在()个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12正确答案：C65. 单选题：工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以()。A.直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.直接与该工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.分包该工程项目的物资采购业务正确答案：C66. 单选题：【2014年真题】关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能作出缺席裁决正确答案：C67. 多选题：我国目前对建设工程开

30、工条件的审批的形式有()。A.颁发用地规划证B.颁发工程规划证C.颁发施工许可证D.批准开工报告E.批准施工合同备案正确答案：CD68. 多选题：【2017年真题】关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作,即发生法律效力正确答案：BCD69. 单选题：?下列不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件B.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明C.及时组织工程竣工验收D.向有

31、关部门移交建设项目档案正确答案：B70. 单选题：无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定正确答案：C71. 单选题：在所有权的权能中，最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处分正确答案：D72. 单选题：【2013年真题】甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程施工。关于该联合承包行动的说法，正确的是（）A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建筑单位负责B.建筑单位应当与甲

32、、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建筑单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为正确答案：C73. 多选题：某工地招标文件规定，招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保，则该工程担保的方式包括()A.保证B.抵押C.动产质押D.权利质押E.定金正确答案：AD74. 多选题：建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除施工合同的情形有（）A.工程所在地发生泥石流造成承包人停工一个月?B.工程竣工验收不合格，经催告后承包人拒绝进行返修?C.承包人未经发包人同意擅自更换了施工现场技术负责人?D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同?E.承包人未能按期

33、完工且在发包人催告的合理期限内仍未及时交工正确答案：BDE75. 单选题：建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。A.书面B.口头C.通知D.布告形式张贴于施工现场正确答案：D76. 多选题：【2012年真题】关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()。A.调解只能在民事诉讼阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制正确答案：BCDE77. 单选题：下列关于有限责任公司责任承担的说法正确的是()A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全

34、部资产对其债务承担责任B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任正确答案：A78. 多选题：根据劳动合同法，劳动合同的订立，应当遵循()原则。A.公平B.平等自愿C.诚实信用D.合法E.合理分配正确答案：ABCD79. 单选题：【2017年真题】下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权正确答案：A80. 多选题：要约失效的条件是()。A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.

35、承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.受要约人对要约的内容作出实质性变更E.要约延误到达受要约人正确答案：ABCD81. 单选题：某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2015年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2016年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）A.2015年10月10日?B.2015年10月20日?C.2015年12月1日?D.2016年5月1日正确答案：C82. 多选题：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生

36、产工作负有的职责包括()A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患C.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案D.组织制定并实施本单位的年度安全检验验收E.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划正确答案：ABCE83. 单选题：承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后()天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7B.10C.14D.15正确答案：C84. 单选题：【2014年真题】关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）A.因仓储物包装不符合约定造成仓储物变

37、质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B.仓储合同自仓储物交付时成立C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存货人交付D.仓储合同自成立时生效正确答案：D85. 单选题：下列行为中符合承揽合同特征的是（）A.承揽人不得将承揽的辅助工作交由第三人完成?B.承揽人独立完成合同义务，不接受定作人的监督检验?C.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的?D.承揽人应当以自己的材料、设备、技术完成所承揽的工作正确答案：C86. 多选题：根据合同法，要约失效的情形有()A.受要约的人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容作了实质性变更C.要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通

38、知D.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人正确答案：ABCE87. 多选题：关于工程竣工结算文件的编制与审查，下列表述正确的有()A.单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查B.实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查D.政府投资项目的竣工结算，由上一级财政部门审查E.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效正确答案：BCE88. 单选题：【2013年真题】根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解

39、除劳动合同的是（）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的正确答案：C89. 单选题：下列关于人民调解的说法中，错误的是()A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对经人民调解委员会调解达成的调解协议发生争议时可以起诉正确答案：A90. 单选题：在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决()。A.暂不作出B.由秘书长裁定C.应当按首席仲裁员意见

40、作出D.由专家委员会裁定正确答案：C91. 单选题：某大学建设教师公寓项目，未经竣工验收，校方就投入使用；使用过程中，又发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，这一质量缺陷，承担责任的说法正确的是（）A.大学自己承担责任?B.大学负责维修?C.施工方承担质量保修责任?D.大学和施工方共同承担责任正确答案：C92. 单选题：某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是()。A.合同有效B.合同无效C.出租方追认则合同生效D.钢管实际交付后，合同生效正确答案：C93. 单选题：【2015年真题】关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。

41、A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发正确答案：A94. 多选题：【2017年真题】企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。A.向企业调解委员会申请调解B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁C.向约定的仲裁委员会申请仲裁D.直接向人民法院起诉E.直接向人民法院申请支付令正确答案：ABE95. 单选题：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，有()情形的，可以邀请招标。A.属于利用扶贫资

42、金实行以工代赈的B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用过大的D.涉及国家安全、国家秘密的正确答案：B96. 单选题：建筑施工企业的总经理应当由()对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。A.县级以上人民政府B.有关主管部门C.安全生产管理部门D.建设行政管理部门正确答案：B97. 单选题：关于工程监理的职责和权限，下列说法错误的是（）A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用?B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款?C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序?D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收正确答案：B98.

43、多选题：根据大气污染防治法的规定，排污单位排放大气污染物的()有重大改变的，应当及时申报。A.种类B.数量C.温度D.湿度E.浓度正确答案：ABE99. 单选题：在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向()报告事故。A.安全生产监督管理部门B.本级人民政府建设行政主管部门C.本单位负责人D.负有安全生产监督管理职责的有关部门正确答案：C100. 单选题：施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）A.应将钢材送到施工现场B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库D.可通知建设单位自提正确答案：D