二级建造师法规知识考核内容及模拟试题附答案参考73

《二级建造师法规知识考核内容及模拟试题附答案参考73》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师法规知识考核内容及模拟试题附答案参考73（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师法规知识考核内容及模拟试题附答案参考1. 单选题：建设工程质量管理条例规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。A.业主现场代表B.总监理工程师C.项目经理D.专业监理工程师正确答案：B2. 单选题：根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1B.3C.6D.12正确答案：B3. 单选题：工伤保险条例的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过()。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月正确答案：D4. 多选题：【2017年真题】某施工企业在施工

2、过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。A.停止侵害B.消除危险C.恢复原状D.消除影响E.赔偿损失正确答案：CE5. 多选题：招标人在发出中标通知书前，由评标委员对中标人进行再次审查确认的情形有（）。A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B.中标候选人未能缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力正确答案：ADE6. 单选题：某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷.施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了

3、协调书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。A.法院调解应由审判员一人主持B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助C.调解书与判决书的效力不同D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力正确答案：D7. 单选题：根据建设工程安全生产管理条例的规定，实行施工总承包的，意外伤害保险费由()支付。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.建设单位与总包单位共同正确答案：B8. 单选题：下列法律中，属于民法商法的是()。A.政府采购法B.公司法C.招标投标法D.劳动法正确答案：B9. 单选题：【2015年真题】依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。A.技术复杂，有特殊要求的B.已

4、通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加正确答案：B10. 多选题：下列选项中，当事人可以行使法定解除权的是()。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行部分义务的C.当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务正确答案：ADE11. 单选题：甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经

5、理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的月工资标准应按()支付。A.2500元B.7500元C.8000元D.9000元正确答案：B12. 多选题：【2012年真题】下列情形中，属于保修范围的有()。A.因预埋件松动造成设备损坏B.将住宅屋顶改为菜地，致使屋面渗漏C.因地震造成主体结构倾斜D.因他人纵火烧毁装修工程E.因日晒外墙装饰脱落正确答案：AE13. 单选题：订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致意见，则应按照（）的市场价格履

6、行。A.订立合同时的订立地B.订立合同时的履行地C.履行合同时的订立地D.履行合同时的履行地正确答案：B14. 多选题：建筑市场诚信行为公告，在下列()情况下可修正或变更。A.公布的信息有误B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定经行政复议或行政执法监督而被变更或撤销D.行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E.行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销正确答案：ABCE15. 单选题：【2011年真题】劳务派遣单位与被派遣的劳动者签订的劳动合同最低期限为()。A.6个月B.1年C.2年D.5年正确答案：C16. 单选题：事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.

7、15B.30C.45D.60正确答案：D17. 单选题：女大学生孙某毕业后被企业录用，孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。A.高处、高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业正确答案：D18. 多选题：生产经营单位使用未取得特种作业证书的人员上岗作业，应承担的法律责任有（）。A.给予警告B.责令限期改正C.逾期未改正的，责令停产停业整顿D.可以并处2000元以上2万元以下的罚款E.处1000元以上5000元以下罚款正确答案：BCD19. 单选题：建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位。A.拒绝B.指定C.认可D

8、.考察正确答案：B20. 单选题：根据企业安全生产费用提取和使用管理办法的要求，施工单位安全费用不可用于()。A.临时安全防护设施支出B.应急演练支出C.新建项目安全评价D.安全生产宣传支出正确答案：C21. 单选题：建筑工程公司采购员王某受托采购一批建筑材料并负责运到施工工地。在运输途中遇发洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。A.承担材料毁损的责任B.承担时间延误的责任C.承担全部责任D.不承担损害赔偿责任正确答案：D22. 单选题：【2011年真题】取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记B.注册C.备案D.所在单位考

9、核合格正确答案：B23. 单选题：根据民法通则，委托代理人在紧急情况下，为保护被代理人利益而转托他人代理的，（)。A.应当取得被代理人的同意B.应当取得相对人的同意C.由代理人对自己所托的人的行为负民事责任D.由被代理人承担民事责任正确答案：D24. 多选题：下列关于返修责任的叙述，正确的有（）。A.因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷由施工单位负责返修及承担经济责任B.因设计原因造成的质量缺陷，由施工单位负责维修C.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，经济责任由使用单位自行负责D.因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购者负担赔偿E.因地震、洪

10、水、台风等不可抗力引起的质量问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失正确答案：ABCD25. 单选题：【2015年真题】下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点、和方式D.当事人的名称正确答案：B26. 单选题：根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，对于工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的行为，下列关于相应的行政处罚的表述，正确的是()。A.责令改正，并处50万元以上100万元以下的罚款或者没收违法所得B.降低资质等级，并处50万元以上100万元以下的罚款C.责令改正，处50万元以

11、上100万元以下的罚款并吊销资质证书D.责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书正确答案：D27. 单选题：工伤保险条例的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资C.6个月的职工本人工资D.12个月的职工本人工资正确答案：A28. 单选题：融资租赁合同的法律特征不包括（）。A.出租人身份的二重性B.出卖人权利与义务相对人的差异性C.融资租赁合同是双务合同D.融资租赁合同是要式合同正确答案：C29. 多选题：施工合同中，合同价款的有关事项由发承包双方约定

12、，一般包括()等内容。A.合同价款约定方式B.工程索赔的条件C.工程竣工价款的支付和结算方式D.违约金的确定E.合同价款的调整情形正确答案：ACE30. 单选题：施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利属于()。A.处分权B.占有权C.用益物权D.担保物权正确答案：C31. 单选题：【2011年真题】劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。A.6个月B.1年C.2年D.5年正确答案：C32. 单选题：【2011年真题】甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算()年。A.1B.2C.4D

13、.20正确答案：A33. 单选题：债权人转让权利的应当()。A.通知债务人B.经债务人同意C.使债务人的抗辩只能针对债权人D.只转让主权利，不转让从权利正确答案：A34. 单选题：承包商不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前（）天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。A.5B.6C.7D.8正确答案：C35. 单选题：【2014年真题】在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。A.及时书面告知招标人B.撤回投标C.提高投标保证金额D.撤销投标正确答案：A36. 单选题：张先生骑自行车路过一条正在修理的路段时，掉进一个没有设置明显标志也未采取安全措施的基

14、坑中，造成了身体多处受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是()。A.张先生与建设单位B.施工单位C.张先生与施工单位D.张先生本人正确答案：B37. 单选题：甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元，约定2012年4月1日还款。但到2012年5月1日，甲仍未还钱。2012年6月3日乙向甲要账，并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()。A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间正确答案：A38. 单选题：【2011年真题】施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。A.

15、建设单位违约的行为B.总监理工程师的停工决定C.上级企业的处理决定D.行政机关的罚款正确答案：D39. 多选题：【2011年真题】民事违约责任的承担方式有（）。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.精神损失赔偿E.赔礼道歉正确答案：ABC40. 单选题：劳动者解除劳动合同，应当提前()以书面形式通知用人单位。A.7日B.10日C.30日D.60日正确答案：C41. 多选题：A单位与B单位组成了一个联合体去投标，他们在共同投标协议中约定如果在施工的过程中出现质量问题而遭遇建设单位的索赔，由A建筑单位承担70%，B单位承担30%，在合同履行过程中，由于技术问题给建设单位造成20万元的损失，则

16、建设单位（）。A.可以要求A单位赔偿20万元B.可以要求B单位赔偿20万元C.不得要求一家赔偿，应该按比例要求赔偿D.必须同时要求两家单位一起协商赔偿E.可以要求A单位赔偿14万元，同时要求B单位赔偿6万元正确答案：ABE42. 单选题：某工程预计工期18个月，施工合同价款为900万元。根据规定，建设单位在申请领取施工许可证时应当到位的资金原则上不得少于（）万元。A.150B.270C.450D.600正确答案：B43. 单选题：建筑施工特种作业不包括()。A.建筑电工B.建筑架子工C.钢筋工D.起重信号司索工正确答案：C44. 单选题：甲市A建筑工程公司与乙市B钢铁公司签订钢材购销合同，但此

17、合同侵害了国家的利益。双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁，并达成仲裁协议。”后双方在履行合同过程中发生争议，A公司向乙市某区人民法院起诉，要求B公司承担违约责任；B公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当（）。A.裁定不予受理B.裁定驳回起诉C.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁D.受理并依法审理此案正确答案：A45. 多选题：【2017年真题】下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有()。A.继续履行B.赔礼道歉C.恢复原状D.赔偿损失E.支付违约金正确答案：ADE46. 单选题：建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与

18、第三人的()。A.委托关系B.受托关系C.信任关系D.合同关系正确答案：D47. 单选题：下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是（）。A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤正确答案：C48. 单选题：【2017年真题】关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人

19、可以向仲裁机构申请执行B.申请冲裁裁决强制执行的期间为2年，不能中止.中断C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁正确答案：D49. 单选题：【2018年真题】某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任正确答案：D50. 单选题：承包人在工期可以顺延的

20、情况发生后（）内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A.7天B.14天C.15天D.28天正确答案：B51. 单选题：委托代理终止的情况，不包括下列（）。A.代理人死亡B.代理人丧失民事行为能力C.被代理人取得民事行为能力D.代理期间届满正确答案：C52. 单选题：人民法院对受理的案件，分别情形，予以处理，下列表述错误的是()。A.当事人有争议，但符合督促程序规定条件的，可以转入督促程序B.开庭前可以调解的，采取调解方式及时解决纠纷C.根据案件情况，确定适用简易程序或者普通程序D.需要开庭审理的，通过要求当事人交换证据等方式，明确争议焦点正确答案：A53. 单选题：历史文化名城名镇名村保

21、护条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是（）。A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路C.商业活动D.修建生产、储存爆炸性、易燃性的工厂和仓库正确答案：C54. 单选题：施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过5年保修期后，施工

22、企业不承担保修责任正确答案：A55. 单选题：某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中不符合建筑施工企业安全生产许可证管理规定的是()。A.投入保证其安全生产条件所需的资金B.决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任C.依法参加工伤保险D.特种作业人员按规定考核合格，取得特种作业操作资格证书正确答案：B56. 单选题：下列关于联合体投标的说法正确的是（）A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级B.招标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向

23、招标人承担连带责任D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标正确答案：C57. 多选题：【2013年真题】关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()。A.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责B.施工总承包单位对其采购的材料质量负责C.施工总承包单位对施工质量负责D.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责E.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任正确答案：BCDE58. 多选题：建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程()。A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投

24、产使用正确答案：BCE59. 多选题：根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当（）。A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议B.建立、健全本单位安全生产责任制C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录正确答案：BCDE60. 单选题：【2015年真题】根据工伤保险条例，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）个月。A.12B.10C.8D.6正确答案：A61. 单选题：建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法

25、规，行为规范，诚信经营而受到()表彰、奖励所形成的记录。A.建设单位B.行政主管部门或相关专业部门C.监理单位D.公众评价正确答案：B62. 单选题：关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D.施工作业人员向施工单位负责人交底正确答案：A63. 多选题：【2013年真题】建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括()。A.已经办理了用地批准手续B.已经办理了招标投标核准手续C.施工图设计文件已按规定通过了审查D.消防设计图纸已经公

26、安消防机构审核E.按照规定应该委托监理的工程已委托监理正确答案：ACDE64. 单选题：危险化学品安全管理条例规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。A.5日B.7日C.15日D.10日正确答案：B65. 单选题：甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是()。A.该裁决书不需履行B.甲应当履行裁决书C.甲可以就裁决事项提起诉讼D.甲可以就裁决事项再行申请仲裁正确答案：B66. 多选题：

27、下列案件纠纷中，受仲裁法调整的是()。A.婚姻、继承纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.农业承包合同纠纷D.加工承揽合同纠纷E.劳动争议纠纷正确答案：BD67. 单选题：国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定中指出，建筑企业职工每年至少进行()的再培训。A.10学时B.20学时C.30学时D.40学时正确答案：B68. 单选题：关于建筑施工企业安全生产许可证的管理，下列说法错误的是（）。A.不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证B.未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动C.没有取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证D.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证正确答案：D69. 单选题：下列

28、国家标准中，属于强制性国家标准的是（）A.工程建设通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准D.工程建设勘察行业专用的质量要求正确答案：C70. 单选题：【2017年真题】根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的现值期限长于6个月的，公告期限为6个月B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书

29、面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告正确答案：B71. 单选题：【2015年真题】关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务C.工程监理实行总监理工程师负责制D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任正确答案：C72. 单选题：环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的()环境噪声排放标准。A.施工场地内B

30、.建筑施工场界C.施工场地周边D.建筑施工场地正确答案：B73. 单选题：下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，错误的是()。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.有保证工程质量和安全的具体措施C.工程所需的消防设计按规定审核合格D.建设投资已经落实正确答案：A74. 单选题：有关调解与和解，下列说法正确的是（）。A.达成和解协议的，必须撤回仲裁申请B.达成和解协议的，撤回仲裁申请后不得反悔C.仲裁庭可以强制调解D.仲裁庭制作的调解书具有法律效力正确答案：D75. 多选题：【2012年真题】注册管理机构应当注销建造师注册的情形有()。A.因过错发生工程建设质量事故B.已

31、与聘用单位解除聘合同C.没有参加继续教育D.跨省级行政区域执业E.同时在两个施工企业执业正确答案：BE76. 多选题：从事建筑活动的建筑施工企业，按照其拥有的（）等条件，划分为不同的资质等级。A.注册资本B.专业技术人员C.咨询服务人员D.已完成的建筑工程业绩E.已完成和正在进行的建筑工程业绩正确答案：ABD77. 多选题：关于共同投标协议，下列说法错误的有()。A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C.共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人D.资格预审后联合体增减、更换成员的与

32、原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标正确答案：CDE78. 单选题：某企业因特殊原因未能在规定时间内提取所采购的设备，一个月后提取设备时，对方向该企业索要设备保存管理费，这属于（）。A.侵权行为B.合同之债C.不当得利之债D.无因管理之债正确答案：D79. 单选题：【2012年真题】下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()。A.围护结构改造B.承重结构改造C.屋面防水层修复D.外墙裂缝修补正确答案：A80. 单选题：承担文物保护单位的()工程，必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主

33、管部门发给的相应等级的资质证书。A.修缮、迁移、重建B.零星修补C.清洗D.保护范围内的挖掘作业正确答案：A81. 单选题：借款人提前偿还贷款的，除当事人另有约定外，计算利息的方法是（）A.按照借款合同约定的期间计算?B.按照借款合同约定的期间计算，实际借款期间小于1年的，按1年计算?C.按照实际借款的期间计算?D.按照实际借款的期间计算，但是借款人应当承担相应的违约责任正确答案：C82. 单选题：【2014年真题】因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A.签约时的签约地B.

34、签约时的项目所在地C.履约时的签约地D.履约时的项目所在地正确答案：B83. 单选题：建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期正确答案：A84. 多选题：下列分包合同中，属于违法分包或者分包合同无效的有()。A.承包人承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业B.承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业C.承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务分包给丙劳务企业D.承包人分包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程分包给丁施工企业E.承包人分包了某

35、基础工程后，将其全部分包给丙施工企业正确答案：ABDE85. 多选题：承包单位（），责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。A.将建筑工程肢解发包的B.将承包的工程转包的C.违反建筑法规定进行分包的D.在工程发包中有索贿、受贿和行贿的E.在工程承包中有索贿、受贿和行贿的正确答案：BCE86. 多选题：按照建筑市场诚信行为信息管理办法及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。A.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录，应在当地和全国公布B.通过与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门的

36、信用共享获取的不良行为记录，也应在本地区公布C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私E.要逐步实现全国建筑市场诚信信息平台网络互联、信息共享和实时发布正确答案：ABCE87. 单选题：2013年1月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但2013年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其后，又有两个月均未完成承包任务，因此，甲公司作出解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是()。A.由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同B.由于王某不能胜任工作，甲公司应提前3

37、0日通知王某，解除劳动合同C.甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同D.由于王某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同正确答案：D88. 多选题：下面关于用能单位的法定义务的说法，正确的是()。A.积极开展减量化、再利用和资源化活动B.应当按照合理用能的原则，加强节能管理C.制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗D.应当定期开展节能教育和岗位节能培训E.建立节能目标责任制正确答案：BCDE89. 单选题：2012年4月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程；2012年8月10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建筑施工公司；在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙

38、公司6名施工工人高空坠落丧生。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（）。A.甲公司承担主要责任B.甲公司和乙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司和丙公司承担连带责任正确答案：D90. 单选题：根据仲裁法，以下关于仲裁的表述正确的是()。A.仲裁委员会是国家机关B.限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定C.当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制D.仲裁委员会是按照行政区划设立的正确答案：C91. 单选题：甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元，甲方因违约给乙方造成直接损失2万元，间接损失1.5万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为()。A.2万元B.3.5万元C

39、.5万元D.8.5万元正确答案：C92. 单选题：某勘察、设计、施工单位欲组成联合体共同承包工程，但三家单位资质等级不同，其承包工程范围依据的资质等级是()。A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.三者中资质等级低的单位正确答案：D93. 单选题：以下符合房屋建筑工程施工总承包一级企业的法定条件的是（）。A.注册资本金3亿元以上，总资产3.6亿元以上；具有一级建造师50人以上B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上；具有一级建造师12人以上C.注册资本金6000万元以上，净资产5000万元以上；具有一级建造师10人以上D.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上；具有一

40、级建造师10人以上正确答案：B94. 多选题：某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有（）。A.安排女工赵某在经期从事高度用脑作业B.安排怀孕3个月的女工钱某从事夜班工作C.批准女工孙某只能休产假120天D.安排16岁的李某担任矿井安检员E.安排15岁的周某担任仓库管理员正确答案：ABC95. 单选题：工程建设强制性标准的监督检查说法中，错误的是（）。A.国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作B.监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式C.工程项目采用的导则不包含是否符合工程建设强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准

41、的规定，属于强制性标准监督检查之一正确答案：C96. 多选题：某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括()。A.责令停止施工，限期改正B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款C.没收非法所得D.责令施工单位停业整顿E.吊销监理单位营业执照正确答案：AB97. 单选题：【2017年真题】关于二级建造师变更注册的说法，正确的是()。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变

42、更注册应当提交工作调动申请正确答案：D98. 单选题：甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位，项目实施过程中监理工程师发现了安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工，以致酿成安全事故。安全生产监督管理部门查明事实后对甲公司作出了罚款20万元的处罚决定，甲公司不服提起行政诉讼，经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款，则由()强制执行。A.第一审法院B.第二审法院C.被告住所地法院D.甲公司住所地法院正确答案：A99. 单选题：【2018年真题】关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。A.实用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程发明以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D.三类专利均已权利要求的内容为准正确答案：C100. 多选题：【2013年真题】下列责任中，属于行政处罚的有（）。A.责令停产停业B.罚金C.暂扣或者吊扣执照D.赔偿损失E.治安拘留正确答案：ACE