合同管理2004试题及答案

《合同管理2004试题及答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同管理2004试题及答案（88页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2004年监理工程师建设工程合同管理考试试卷一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于代理的叙述，（ ）是不正确的。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（ ）。A.物B.行为C.智力成果D.活动3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（ ）。A.保证B.定金C.留置D.质押4.依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正

2、确的是（ ）。A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止5.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，（ ）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证

3、合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（ ）。A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价和新价的平均价执行D.按市场价执行7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应（ ）。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8.施工合同中的承包

4、人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（ ）。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同1 / 88C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同9.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（ ）的行为。A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务10.合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（ ）到达受要约人。A要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承

5、诺到达对方之前11.根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（ ）。A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金12.合同法中规定的缔约过失责任是指（ ）。A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任13.依据合同法的规定，出现（ ）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第

6、三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段 14.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在 发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发 给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由（ ）。A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担15.投标人在投标过程中出现（ ）时，招标人可以没收投标保证金。A投标

7、文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正16.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当（ ）。A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认2 / 88C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认17.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力

8、的招标文件组成部分的是（ ）。A.投标须知B.资格预审表C.合同专用条款D.对投标人书面有质疑的解答18.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（ ）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标19.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。A.施工B.设备采购C、设计D.材料采购20.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（ ）的投标书为最优投标书。A投标报价1000万元，评标价950万元B.投标报价1050万元，评标价940万元C.投标报价

9、980万元，评标价970万元D.投标报价950万元，评标价960万元21.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当（ ）。A仅允许排名前五名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第七的递补，维持六家投标人D.重新进行资格预审22.某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（ ）万元。A.45B.57C.42D.6023.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上

10、签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（ ）状态。A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立 24.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是（ ）。A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费3 / 88D.监理辅助人员奖金25.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（ ）。A发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可在第一个通知发出3

11、5日内终止D.发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同26.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（ ）止。A.完成监理合同约定的监理工作之日B.监理合同规定的到期日C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D.完成正常工作和附加工作之日27.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（ ），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验2

12、8.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（ ）的需要。A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作29.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（ ）。A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意30.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（ ）。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包

13、人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止31.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（ ）进行审查认可。A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商32.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（ ）A.协议书B.专用条款C.标准条款4 / 88D.质量保修书33.某工程项目，发包人将工程主体结构施工

14、和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（ ）承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师 34.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机 械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认 可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（ ）。A.延误1个月竣工赔偿B.提前1个月竣工奖励C.不追究

15、延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿35.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ）。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任36.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（ ）。A发包人追加合同价款，相应顺延工期B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延

16、工期D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延37.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（ ）。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B.承包人负责检验工作，并承担检验费用C.发包人负责检验工作，并承担检验费用D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用38.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（ ）。A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在14天内将自己认

17、为应顺延的工期报告工程师39.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（ ）。A立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工；D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工6 / 8840.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ ）处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

18、C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 41.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（ ）的保修期限应为5年。A.地基基础工程B.屋面防水工程C.设备安装工程D.排水管道工程42.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（ ）。A、4.2万元B、2.2万元C、2.0万元D、0.2万元43.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（ ）。A、提取全部材料，按实际交付数量付款B、按合同订购

19、的数量提货，也按合同订购数量付款C、拒绝提前提货，拒付货款D、提取全部材料，按订购数量付款44.FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为基准日.从此日期起至（ ）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A.开标日B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师颁发履约证书日45.依据FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当（ ）。A在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10那个月起扣D.自承包商获得工程进度款累计总

20、额达到动员预付款的金额那个月起扣46.某采用FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当（ ）。A以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 47.某采用FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期 进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15

21、日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方 在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（ ）。A.4月15日6 / 88B.5月1日C.5月15日D.5月1848.FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（ ）。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质49.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（ ）。A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予

22、支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告50.依据FIDIC施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（ ）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。A.延误移交施工现场B.设计图错误返工C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.在担保法规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（ ）。A土地使用权B.社会团体的教育设施C.土地所有权D.抵押人所有的交通工

23、具E.依法被监管的财产52.建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（ ）的损失。A.外力引起的电气装备B.地震导致施工建筑物C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E.气温变化造成精密仪表53.依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（ ）履行。A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地54.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定（ ）。A合同主体不变仍为甲乙两公司B.甲公司无需征得乙公司

24、同意，但应通知对方C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任7 / 88E.丙公司直接对乙公司承担合同义务55.根据合同法的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的（ ）条款仍然有效。A.质量B.结算C.仲裁D.标的E担保 56.按照合同法规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主要特点表现为（ ）。A合同当事人没有改变；B.第三人可以向债权人行使抗辩权C.第三人可以与债权人重新协商合同条款D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续57.按照招投标法的规定，（ ）可以不进

25、行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A施工单项合同估算价150万元人民币B.重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币。C.监理合同，单项合同估算价150万元人民币D.项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币E.项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币58.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（ ）等。A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大59.招投标法规定，投标文件（ ）的投标人应确定为中标人。A满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度

26、地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高60.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（ ）。A.最高报价衡量法B.标底衡量法C复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成本价衡量法61.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括（ ）。A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件D.监理委托函E.标准、规范62.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括（ ）。8 / 88A.负责合同的协调管理工

27、作B.外部关系协调。C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人63.委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括（ ）。A.设计标准认定权B.工程款支付的签认权C.工程设计变更的审批权D.施工技术方案的审核权E.工程建设有关协作单位组织协调主持权64.依据委托监理合同示范文本规定，（ ）属于额外的监理工作。A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作E.出现不应由监理人负

28、责，致使暂停监理任务后的恢复工作65.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括（ ）。A.经批准的可行性研究报告B.设计依据的标准C.城市规划许可文件D.限额设计要求E.工程勘察资料66.按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是（ ）。A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该

29、支付该阶段的全部设计费67.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（ ）。A委托设计任务的范围和内容B.发包人应提供的有关资料和文件C.项目投资要求D.双方的责任E.工程用地规划68.按照设计合同示范文本的规定，（ ）属于发包人的责任。A.提供设计依据资料B.提供设计预算资料C.向施工单位进行设计交底D.对设计成果组织鉴定和验收E.提供设计人员需要的工作和生活条件69.依照施工合同示范文本通用条款的规定，（ ）属于发包人应当完成的工作。A、办理施工许可证B.提供工程进度计划C.确定坐标控制点D.做好施工现场地下管线的保护工作9 / 88E.协调处理施工现场周围地下管线

30、的保护工作70.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（ ）。A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延。 71.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（ ）。A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D.如果是发包人办理的工程

31、险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担72.依据施工合同示范文本通用条款规定；进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（ ）。A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见，B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可73.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料

32、后56天内仍不支付，承包人有权（ ）。A.留置该工程B.与发包人协议将该工程折价C.直接委托拍卖公司拍卖该工程D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿74.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验75.设备制造阶段的监理工作包括（ ）。A.原材料和元器件的进厂检验B.部件的加工检验和试验C.出厂前的预组装检验D.包装检验E.施工现场的到货开箱检验76.FI

33、DIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括（ ）。A.由工程师确定B.提交争端裁决委员会决定C.双方协商10 / 88D.提交仲裁机构裁决E.通过诉讼解决77.采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括（ ）等。A、施工工程的计划进度B、分包商在施工阶段的安排C.重要检查检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任78.采用FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。A对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成E.改变违约责任的承担方式7

34、9.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（ ）。A.工程加速索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.合同外的索赔80.在FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ ）等。A不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.后续法规的调整2005年监理工程师建设工程合同管理考试试卷二、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。 A施工单位 B.监理单位

35、C材料供应商 D项目经理 2建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则( )。 A项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3抵押与质押的区别主要在于( )。 A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权 4招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。 11 / 88A未中标的投标人不退还 B中标的投标人在中标的同时退还 C在中标的投标人向业主

36、提交履约担保后退还 D投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。 A人民法院的判决 B仲裁机构的裁决 C经过公证的还款协议 D经过鉴证的还款协议 6某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。 A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效 C施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效 7如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。 A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B仲裁条款

37、有效，由人民法院解决争议 C仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。 A有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。 A订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B合同有关条款、补充协议、订立合同时履

38、行地的市场价格 C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。 A双方享有的同时履行抗辩权 B后履行方享有的抗辩权 C先履行方享有的不安抗辩权 D后履行方享有的不安抗辩权 11在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。 A撤销合同，无须通知对方 B撤销合同，但应当通知对方 C解除合同，无须通知对方 D解除合同，但应当通知对方 12某施

39、工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。 A建设单位直接向材料供应商追究 B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究 C建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究 D建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究 13执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。 12 / 88A原价格 B新价格 C原价与新价的平均价格 D市场价 14某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元

40、，则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。 A4万元 B8万元 C10万元 D14万元 15按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。 A工程所在地 B被告住所地 C原告住所地 D合同签字地 16招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。 A招标人承担，费用由投标人承担 B投标人承担，费用由招标人承担 C招标人承担，费用由招标人承担 D投标人承担，费用由投标人承担 17公开招标在开标时，应当由( )。 A招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B招标监督机构主持，投标人自愿参加 C招标人主持，所有投标人均应参加 D招标人主持，投标人

41、自愿参加 18开标时判定为无效的投标文件，应当( )。 A不再进入评标 B在初评阶段淘汰 C在详评阶段淘汰 D在定标阶段淘汰 19对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。 A不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可 B不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可 C不予淘汰，允许投标人重新报价 D初评阶段予以淘汰 20全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。 A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多 C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 D管理较复杂，有能力

42、参与竞争的投标人较多 21某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。 A1020万元 B1000万元 C980万元 D960万元 22在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。 A建设工程委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件 C建设工程委托监理合同专用条件 D双方共同签署的修正文件 23某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在( )中。 A建设工程委托监理合同 B中标函 C建设工程委托监理合同标准条件 D建设

43、工程委托监理合同专用条件 24在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。 A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作 13 / 8825监理合同的有效期是指( )。 A合同约定的开始日至完成日 B合同签订日至合同约定的完成日 C合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 D合同约定的开始日至工程验收合格日 26在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应( )。 A无偿归监理人所有 B按使用前的原值付款后归监理人 C归还委托人，监理人无须支付费用 D归还委托人，监理人支付折旧等费用 27勘察

44、合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务。 A岩土工程勘察、水文地质勘察 B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察 C为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 D要求简单的勘察、要求复杂的勘察 28在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。 A合同签订日 B设计人收到定金日 C开始设计日 D合同约定的时间 29设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。 A发包人承担 B设计人承担 C双方各自承担 D设计审批部门承担 30依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A需承包人书面通知工程

45、师 B应经建设行政主管部门批准 C应经工程师批准 D需承包人书面通知发包人 31施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（ )。 A发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 C承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用 D承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 32施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。 A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包

46、人 33依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。 A验收后由发包人负责 B验收前由发包人负责 C验收后由工程师负责 D验收前由工程师负责 34由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。 A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延 C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延 35按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。 A协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C办理

47、临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D组织设计交底 14 / 8836按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。 A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 37在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。 A1年 B2年 C5年 D工程设计年限 38工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算 承包人的实际竣工日期应为( )日。 A承包人第一

48、次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D办理竣工验收手续 39依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运 到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别 40材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门 共同验货。如果交货数量少于订购数量，( )。 A由供货方承担全部责任 B由运输部门承担全部责任 C属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任 D先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任 41供货方供

49、应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( ) 计算交货数量。 A查点法 B理论换算法 C衡量法 D经验鉴别法25.依据FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。 A预付款的金额不少于合同价22 B要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函 C.预付款保函金额要大于预付款额 D自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10的月开始扣回预付款 43按照FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。 A不利的气候条件 B招标文件未说明的污染 C不利于施工的外界自然条件 D其他承包商的干扰 44分包工程施

50、工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损 失( )。 A分包商可直接向工程师递交索赔报告 B分包商可直接向业主递交索赔报告 C在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 D在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告 45按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验， 15 / 88工程师应以( )签发接收证书。 A本该进行检验日 B缺陷通知期内补充检验通过日 C工程实际移交日 D业主实际使用日 46按照FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令 而出现违约行为时，( )。 A业

51、主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 C应由承包商和指定分包商共同承担责任 D应由指定分包商直接对业主承担责任 47按照FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计 划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。 A业主额外支付 B工程师承担 C承包商自行承担 D业主与承包商协商补偿 48依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。 A只能向有合同关系的对方提出索赔 B工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 C工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 D索

52、赔处理应尽可能协商达成一致 49某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使 工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。 A总索赔 B道义索赔 C默示索赔 D工程变更索赔 50依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。 A现场同期记录 B索赔意向通知 C索赔报告 D索赔证据 12.多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得O5分) 51法人应当具备( )等条件。 A依法成立 B

53、有必要的财产或者经费 C有自己的名称、组织机构和场所 D能够独立承担民事责任 E经上级行政主管机关批准 52在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效 的包括( )等抵押合同。 A土地使用权 B城市房地产 C车辆 D机器 E土地所有权 53建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。 A工程动工 B全部工程验收合格 C工程所有人实际占有全部工程 D施工合同约定的竣工 E保修期满 54按照合同法的规定，属于要约邀请的包括( )。 A价目表的寄送 B招标公告 C递送投标书 D无价格的商业广告 E发出中标通知书 55缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。 A缔

54、约一方受有损失 B缔约一方有违约行为 C缔约当事人有过错 D合同尚未成立 16 / 88E合同已经成立 56在施工合同中，( )的合同属于无效合同。 A施工企业伪造资质等级证书签订 B招标人与投标人串通签订 C施工企业的违约责任明显过高 D建设单位的违约责任明显过高 E约定的质量标准低于强制性标准 57施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。 A建设行政主管部门 B仲裁机构 C人民法院 D工程师 E设计单位 58.合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。 A继续履行 B采取补救措施 C赔偿损失 D返还财产 E追缴财产，收归国有 59发生涉及工程造价问题的施工合同

55、纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以 由( )鉴定部门鉴定。 A申请人指定的 B政府建设主管部门指定的 C工程师指定的 D当事人约定的 E仲裁庭指定的 60按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。 A有编制招标文件的能力 B已发布招标公告 C具有开标场地 D有组织评标的能力 E已委托公证机关公证 61在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。 A未按招标文件的要求予以密封 B投标函未加盖投标人的企业公章 C联合体投标未附联合体协议书 D明显不符合技术标准要求 E完成期限超过招标文件规定的期限 62按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。 A与投标人就投标价格进行谈判 B将中标结果通知未中标的投标人 C强制中标人接受新的承包条件 D在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人 E授权评标委员会确定中标人 63建设工程监理招标的特点包括( )。 A招标文件强调对人员数量的要求 B招标宗旨是对监理单位能力的选择 C报价在选择中居于次要地位 D邀请投标人较少 E强调对监理单位提供