工程机械租赁合同书

《工程机械租赁合同书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程机械租赁合同书（32页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、- 工程编号 合同编号工程机械租赁合同工程名称：甲 方：乙 方：合同使用说明一、 本合同为甲方指定合同文本，凡承接甲方工程的相对方均需采用该版本合同签署。二、 未采用此合同文本签署合同，甲方有权就合同文本的真实性提出异议，并有可能进一步就合同有效性提出质疑。三、 本合同载明的乙方应当仔细阅读合同内容，合同内容包括但不限于本合同书、后附合同条款、合同及补充协议等。双方签字盖章即视为乙方已经阅读、理解并认可甲方提供合同文本的全部内容。四、 甲乙双方履行本合同的往来单据，应使用甲方标准格式，使用非标准格式的，视为无效单据，不得作为结算依据。五、 合同中空格处，必须针对上下文填写完整，如无内容可填写则

2、须填写“无或划“。六、 甲方保存对“合同条款中的文字、标点错误及其他不影响双方实质权利义务的内容进展单方修订的权利，甲方对此类修改将定期以更新合同条款版本的形式进展公开发布。合 同 书承租人下称“甲方：出租人下称“乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，甲乙双方就工程机械租赁事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。第一条合同概况1.1工程名称：1.2工程地点：乙方负责将租赁机械送到甲方指定地点：。1.3甲方租赁机械主要包括,租赁机械型号、台数等详见一租赁机械清单。第二条 租赁期限 2.1租赁期限暂定年月日至年月日

3、，最终以机械台班会签单载明的起租和终止时间为准。2.2甲方指定人员负责确认租赁机械使用计时，经甲方人员共同签字确认的机械台班会签单，为有效的租赁时间结算依据。第三条合同价款3.1按暂定租期和一约定的租金标准，本合同项下机械租金总额为(人民币)：大写：元小写：￥： 元3.2该租金标准固定包干，合同有效期内不再调增，为免疑问，租金标准已包括机械进出场、使用所需燃油及机械司机、维修养护人员食宿等费用。如双方就此有特殊约定，应在其他条款中加以明确。3.3本合同付款方式执行以下第种：1本合同无预付款，按进度付款，月进度款支付上月累计确认台班总量对应租金的70%，验收结算完毕后支付至甲方审定结算额的80%

4、；结算后6个月支付至审定结算额的90%，余款为尾款，待结算后12个月满，甲方根据乙方是否存在扣款等情况，将剩余尾款无息支付给乙方。23.6双方同意使用现金付款、银行承兑汇票、商业承兑汇票或国内信用证方式付款。3.7每次付款前，乙方须提供足额、合法增值税发票，且发票开具单位及收款账户名称应与乙方名称一致，否则甲方将暂停支付，造成延期付款的后果由乙方自行承当。第四条 双方人员4.1甲方人员：1现场工程师：2现场经理：3商务经理： 4工程经理：4.2乙方代表：第五条 合同份数本合同壹式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具同等法律效力。第六条 合同生效本合同签订时间：年月日合同订立地点：北京市丰台区本合同经

5、甲乙双方签字盖章后生效。后附合同条款及如下为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等法律效力：一：租赁设备清单；二:工作范围示意图；三：乙方法人授权委托书及法定代表人身份证明、资质证明文件；四：银行开户许可证；五：配套文件双方经协商一致增加的其它内容：可续页以下无正文，为设备租赁合同的签章页承租人盖章： 法定代表人或委托代理人签字：通信地址：邮政编码：电话：传真：出租人公章：法定代表人或委托代理人签字：通信地址：邮政编码：电话：传真：开户银行：账号：机械租赁合同条款第一条 租赁业务范围1.1乙方根据一所列明的租赁机械种类及数量，按照甲方要求提供相应的机械并配备专业操作人员；1.2乙方租赁机械

6、应当根据二所列图纸范围及甲方的指令进展现场作业，乙方机械作业不得超出图纸范围。第二条 租赁机械提供及人员组织2.1 乙方应当严格履行本合同，确保租赁机械及操作人员等及时到位，并保证操作人员具备平安高效使用租赁机械的相应技能，否则应承当违约责任；2.2乙方必须严格按照甲方指示，按时将指定租赁机械送至甲方指定地点，确保满足工程施工需要；经甲方现场核验、确认到场租赁机械符合约定后，乙方进展租赁机械安装调试。安装调试完毕、甲方检验合格并签署确认文件后，租赁机械方可投入工程使用。第三条 租金确实定与支付 3.1该租金标准固定包干，合同有效期内不再调增，已包含但不限于租赁、机械司机和维修养护人员薪酬及社会

7、保险、车辆保险、故障维修、平安防护、人员意外伤害保险、财产保险、燃油价格上涨、管理、税金、规费、利润、风险等，为甲方承租使用约定租赁机械、向乙方或第三方支付的全部费用，除双方另有特别约定外，甲方无需向乙方或第三方支付其他任何费用；3.2本合同履行期间，租赁单价不因燃料、材料、水电费、运费、税费、劳动报酬等的变动而调整；3.3原则上租赁机械单位台班时间为8小时，每月工作时间224小时。租赁机械每日工作时间以双方签署确认的租赁机械台班会签单为准；1租赁机械发生故障等情况未到达约定单位台班时间的，未足台班时间租金按实际时数核算；2租赁机械按甲方要求工作超过约定单位台班时间的，超时工作时间的租金按实际

8、时数核算；3小时租金=租金标准对应工作小时；3.4租赁机械中租金按月确定的，该机械每月至少工作224小时按每天8小时，工作28天，假设缺乏224小时，按小时计量扣减租金，每月工作时间超过224小时，不予增加租金；3.5停工期间不计租金。因不可抗力事件造成租赁机械不能使用的风险由乙方承当，该期间租金无需甲方承当；3.6包月租赁的租赁机械，进场及出场当月租金按租赁机械实际在场天数占当月总天数比例计算；3.7每次付款前，乙方须提供足额、合法增值税发票，且发票开具单位及收款账户名称应与乙方名称一致，否则甲方将暂停支付，造成延期付款的后果由乙方自行承当。3.8合同价款的支付： 本合同付款方式执行合同书约

9、定。尾款为乙方依约履行合同的保障，因乙方任何违反合同或履行合同过程中出现的成心或过失行为引发的赔偿、扣款等，均自尾款中扣除，尾款缺乏以支付赔偿或弥补甲方含甲方垫付给业主或第三方损失的，甲方有权向乙方索赔。第四条 合同组成文件及解释顺序1补充协议2本合同书及其3合同清单4中标通知书5合同条款(包括图纸、标准、标准及有关技术文件)6往来及答疑文件中经双方确认内容7投标文件8招标文件9本工程施工总承包合同双方有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。合同组成文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致，上述的排列顺序就是合同的解释顺序。第五条 双方现场人员及权限5.1甲方现场人员及权限1现场工

10、程师：负责对现场工程质量进展监视，协调解决现场配合问题，对现场需变更的做法、工程、材料、方案等出具意见，中间验收，完工验收。2现场经理：复核现场工程师出具的意见。3商务经理：负责对现场材料、工程变更所引发的价风格整进展确认，并记录在案，商务经理确实认仅为了方便计量进度产值，不作为最终结算确认依据。 4工程经理：甲方对业主工作代表，负责处理和接收甲方对工程质量、进度等各方面工作提出的要求，负责监视分包工程质量、进度等是否符合要求，负责签收各方文件，负责协调沟通现场各方关系，负责代表甲方签署授权范围内的各项文件。5.2乙方现场人员及权限1乙方驻工地代表：全面负责乙方各方面工作，签收甲方发出的往来文

11、件，代表乙方签署文件等。第六条 甲方权利和义务6.1租赁机械入场前提供具备作业条件的施工场地；6.2租赁机械入场前保证施工道路畅通；6.3实施对工程质量、劳务作业进度、文明施工的监视、检查，且有权提出整改要求；6.4租赁机械故障导致不能用于约定工程的，有权要求乙方调换租赁机械。乙方应在24小时内调换完成并经甲方验收确认。调换期间故障租赁机械租金从暂定总额中扣除。6.5统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；6.6按本合同约定，向乙方支付合同价款；6.7负责与业主、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；6.8提供相应的技术支持和指导。 第七条 乙方权利和义

12、务7.1乙方应按甲方要求，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；7.2乙方保证其对租赁机械享有合法所有权或使用权，负责组织机械进出场运输，负责运输及施工过程机械平安，负责租期内机械现场保管平安。如租期内发生机械毁损，乙方自行处理，无需甲方承当费用或责任； 7.3科学安排作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期；加强平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严格执行业主、建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，作业过程中

13、，产生有民扰或扰民问题时，乙方须积极配合甲方将不利影响降到最低；承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；7.4自觉承受甲方、业主及有关部门的管理、监视和检查，严格遵守甲方的现场生产管理规定；承受甲方随时检查其租赁机械、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；7.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；劳务作业过程中，应做到活完料净脚下清，将垃圾及废料统一运放到甲方指定地点；因乙方劳务作业污染其他工程工作面的，乙方负责清理，由此

14、造成的损失从应付乙方的后续款项中直接扣除；工程竣工后，乙方应在5日内清理现场，移除自有租赁机械、工具、剩余物料及施工垃圾等，以保证施工现场的清洁，且乙方人员不得以任何理由滞留现场；7.6按照甲方要求及时更换故障租赁机械，乙方未按约定调换的，甲方有权终止使用故障租赁机械并要求乙方将其限期撤离工程现场，该租赁机械正常使用期间租金按实际有效台班结算；甲方已付租赁机械进场费用如涉及从暂定总额中扣除，乙方自行承当故障租赁机械出场费用。；7.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作，如因乙方责任发生损坏，乙方自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款； 7.8乙方及其人员在工程

15、现场的一切活动均应遵守各项现场规章制度，服从甲方及其指定人员的指挥安排。甲方认为乙方派驻现场工作人员不合格的，有权通知乙方更换不合格人员，乙方应在甲方通知后1日内完成更换，否则甲方有权按1000元/人天的标准从下一期应付租金中直接扣除该等专项违约金；7.9乙方负责租赁期间租赁机械的保养并承当相关全部费用，确保租赁机械处于良好可用状态。租赁机械涉及定期保养的，乙方应提前通知甲方，并尽量安排在休息日或施工空闲期，防止影响正常施工。乙方应准备足够设备配件库存,供机械修复或配件更换使用；7.10如施工中租赁机械发生故障，乙方应全力维修恢复，确保重大故障停用不超过3小时，一般故障停用不超过1小时。如每月

16、租赁机械发生重大故障超过一次，或故障停用时间超过前述限时，视为乙方违约，按台班计算的机械，因机械故障发生的维修费、故障停用期间的租金等一切费用由乙方承当。乙方除赔偿因此造成甲方损失外，还应承当违约责任。；7.11自行完成办理自身的手续包括各种证件、批件等，并按规定及时足额缴纳各项规费；7.12乙方应与其自有人员建立劳动关系，依法缴纳各项保险，并自行处理与其自有人员之间的劳动争议包括索赔等；乙方应保证及时、足额支付自有人员报酬，每月向甲方提交用工花名册和报酬支付记录，不得以甲方工程款支付不及时、未结算等事由拖延支付。如发生农民工讨薪事件，甲方有权根据农民工提供的资料直接从尚未支付的工程款项中支付

17、且无需进一步核实情况，承包单位不得持有异议且对此承当全部责任。如工程金额已经全部支付完毕，但农民工确系因参加承包方承包亿利生态公司或其子公司、关联单位的工程建立而讨薪的，则承包方向亿利生态公司或其子公司，关联单位承当相当于工程金额5%的违约金。如甲方代乙方支付上述劳动争议索赔、报酬等费用的，甲方有权从后续应付乙方款项中直接扣除。乙方不得要求、组织或纵容其自有人员在施工现场、甲方或业主办公区域等围堵、闹事，前述情形每发生一次，甲方有权直接扣除结算额的5%或人民币贰拾万元整以较高者为准，造成甲方商誉受损或出现其它恶劣影响的，甲方有权解除合同，乙方应立即撤离施工现场，并承当由此导致合同提前终止的违约

18、责任；7.13乙方应采取一切必要措施，选择合理的运输路线和运输工具，制止超载，防止对现场周围或通往现场的道路或桥梁造成损坏，否则应承当赔偿责任；7.14乙方向甲方承诺防止因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的义务的情况发生；7.15乙方不得以甲方名义与任何第三方签订任何文件，包括但不限于合同、协议、承诺书、入库单、洽商签证单、验收单等，否则给甲方或第三方造成损失的，由乙方进展赔偿；7.16本合同履行期间，乙方不得擅自将合同项下权利义务转让给第三方，导致合同履行主体或收款方发生变更。如确有必要变更的，乙方需取得甲方书面同意，办理完当前已完工程的结算，留足结算额20%的资金作为工程质量及

19、遗留问题处理的保证金，并签署相关文件前方可办理。乙方保证金待后续继承乙方权利义务的主体依约完全履行合同义务，甲方应付尾款时一次性退还乙方。如因此造成甲方损失的，乙方承当赔偿责任。7.17乙方供给的租赁机械应符合相关施工标准要求并满足本工程劳务作业需要，因乙方供给的租赁机械质量问题或乙方操作不当等给甲方、业主或任何第三方造成人身或财产损害的，乙方应予以赔偿，并承当因此造成的工期延误等一切经济损失；7.18 因工程完工或其他原因，甲方向乙方下发“退场通知书的，乙方应在收到“退场通知书五日内将工程场地清场交还甲方因乙方原因每耽误一日，乙方应向甲方交纳违约金人民币壹万元。第八条 结算8.1结算原则：本

20、合同约定合同额为暂估量，不作为结算依据，结算价款最终按机械实际使用工程量小时/台班/月与相应租金标准的乘积确定；8.2机械使用量以甲方签署确认的机械台班会签单记录数量为准。机械台班会签单经甲方专业工程师、现场经理、商务经理、工程经理与乙方共同签署方为有效；签字不齐全不作为结算依据。每日完成的机械使用量应在当日签认机械台班会签单确定。每日缺乏1个台班或发生加班，缺乏或超出时间按实际时数确定和记录；8.3租期(以实际发生为准)届满后60日内,甲方依据签字齐全的机械台班确认单为乙方办理结算,双方同意结算意见后共同签署结算会签单。第九条 索赔9.1甲方根据总承包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，

21、乙方应予以积极配合，收集、保存并出示相应资料，以便甲方能有效行使权力；9.2当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据；9.3甲方未按约定履行义务，乙方可向甲方索赔，但不得因此停顿施工作业；9.4乙方未按约定履行义务，给甲方造成经济损失，甲方可暂停支付工程款，并向乙方索赔；9.5双方对施工质量产生争议时，双方共同委托相关部门进展鉴定，产生费用及由此造成的损失由责任方承当；9.6 发生以下情形，乙方不得向甲方索赔：1不可抗力的发生造成的租赁机械损坏及停工损失；2短时期停水停电造成的损失；3各种穿插施工引致的短期停工损失；4非甲方原因造成的自有人员的人身

22、伤亡或财产损失；5乙方原因导致的损失。第十条 不可抗力10.1不可抗力，是指无法预见、无法防止、无法克制的客观事件，包括但不限于战争、罢工、严重火灾、洪水、泥石流、台风、暴雨、地震等自然灾害及其他双方一致认可的不可抗力事件；10.2由于不可抗力导致一方不能履行本合同时，受不可抗力影响的一方不因此承当违约责任。但因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任；10.3不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方工程经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方工程经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件完毕后48小时内，乙方向甲方

23、工程经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方工程经理通报一次受害情况。不可抗力完毕后14天内，乙方应向甲方工程经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。第十一条 违约责任11.1当发生以下情况之一时，甲方应承当违约责任：1甲方违反本合同的约定，不按时向乙方支付合同价款，双方协商解决；2甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况，双方协商解决。11.2 当发生以下情况之一时，乙方应承当违约责任：1乙方未按约定时间、数量、品牌、规格、型号等提供符合本合同约定的租赁机械，应在甲方通知后限期纠正；纠正完成前，乙方每日应向甲方支付暂定总额3的违约金

24、；2租赁机械使用中发生重大故障停用次数或故障停用时间超过约定标准的，每发生一次，乙方应向甲方支付暂定总额1%的违约金；累计发生超过5次的，甲方有权解除合同，乙方承当导致合同提前终止的违约责任；3乙方未按合同约定保证操作人员等及时到场或上述人员技能不符合约定或供给的租赁机械等不能满足施工作业需要的，每发生一次，乙方须向甲方支付违约金伍万元；4施工作业过程中，乙方浪费水电，每发生一次，乙方须向甲方支付违约金500元；5乙方保证现场人员须戴平安帽，否则，乙方按照每人次100元的标准向甲方支付违约金；乙方人员进展或参与盗窃、打架等损害甲方或业主利益行为的，乙方按照每人次1000元的标准向甲方支付违约金

25、，并承当因此造成的损失； 6乙方或其人员不服从甲方现场调度安排的，每次应向甲方支付暂定总额的1%作为违约金；累计发生超过3次的，甲方有权解除合同，乙方承当导致合同提前终止的违约责任。7租赁机械因质量问题或操作不当等导致平安事故，或甲方因此遭到业主或行政管理部门处分的，乙方应赔偿甲方因此发生的全部损失；情节严重的，甲方有权解除合同，乙方承当导致合同提前终止的违约责任11.3因乙方原因导致本合同提前终止或解除的，乙方应向甲方支付暂定合同总价的20%作为违约金，并赔偿甲方全部损失；11.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同；11.5如因业主原因导致甲

26、方违约的，乙方不得追究甲方违约责任，双方共同努力促使业主履行合同或向业主索赔；11.6乙方有违反本合同的行为，乙方应保障甲方免于承当因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从应支付乙方的后续款项中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。第十二条 合同生效、解除和终止 12.1本合同及所有合同、补充协议经甲乙双方签字并加盖有效印鉴后生效。甲方有效印鉴指 “亿利首建生态科技公章/合同专用章，仅加盖工程部印章的，视为无效合同。乙方有效印鉴是指经备案的有效公章或合同专用章。12.2如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总承包合同终止，

27、甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后应尽快撤离现场，甲方应给予乙方相应的补偿；12.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同；12.4双方协商一致，本合同可以解除；12.5如因乙方原因致使工期无法到达甲方与业主之间签署合同约定要求的，甲方有权解除合同；12.6合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、租赁机械的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力；12.7双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，乙方向甲方

28、交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止；12.8乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承当责任。第十三条 廉洁条款13.1 甲、乙双方应严格遵守中华人民共和国反不正当竞争法等相关法律法规关于制止商业贿赂行为的规定，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为；13.2前述商业贿赂是指乙方或其人员为促成交易或从甲方取得比他人更多的商业利益或更特殊的商业待遇而给予甲方经办部门或个人的回扣、退佣、购物折扣、礼品券、优惠券、置业、礼品、馈赠、借款或担保、游览或旅游、娱乐、招待、报销票据等不正当利益；13.3假设甲方人员要求乙方或其人员给予其任何形式的不正当利益

29、，乙方应向甲方相关监察部门举报项管中心，。甲方依据乙方提供信息和相关证据查实后将及时公正处理；甲方将为乙方的举报严格保密，并视情况给予奖励；13.4如乙方或其人员违反以上制止商业贿赂规定，或乙方对其涉及甲方人员亲属关系未主动说明，经甲方查实的，甲方有权解除合同,终止与乙方全部既有合作，并将乙方及乙方关联方列入甲方制止合作名录。甲方认为情节严重的，将暂停支付所有应付账款，通过诉讼等方式向乙方索赔，并移交司法机关按刑事案件处理。第十四条 平安施工与检查14.1乙方应遵守工程建立平安生产有关管理规定，严格按平安标准进展施工，并随时承受行业平安检查人员依法实施的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事

30、故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承当；14.2甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进展施工。因甲方原因导致的平安事故，由甲方承当相应责任及发生的费用；14.3乙方在动力租赁机械、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开场前应向甲方提出平安防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承当；14.4实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作含储存、运输、使用及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的平安防护措施，经甲方认可后实施，由乙方承当平安防护措施费用；14.5乙方在施工现场内使用

31、的平安保护用品如平安帽、平安带及其他保护用品，由乙方自行提供，另有约定除外；14.6发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处理；14.7双方对事故责任有争议时，应按相关规定处理；14.8乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工租赁机械租赁机械办理保险，支付保险费用；14.9保险事故发生时，双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。第十五条 争议解决15.1本合同的履行产生争议，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。15.2发生争议后，除非出现

32、以下情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；2调解要求停顿合同工作，且为双方承受；3法院要求停顿合同工作。第十六条 通知及通知方式16.1甲乙双方就本合同履行过程中涉及各类通知、协议等文件以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及其他联络方式约定如下：一送达地址及其他联络方式：甲方确认的有效送达地址、联系人、联系、邮箱等，是：乙方确认的有效送达地址、联系人、联系、邮箱等，是：二上述送达地址及联络方式适用范围双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉

33、讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。三送达地址及其他联络方式的变更假设甲乙双方的送达地址及其他联络方式需要变更的，应通过书面形式向对方进展通知。假设未按上述方式履行变更通知义务的，双方所确认的送达地址及其他联络方式仍视为有效送达地址，因当事人提供或确认的送达地址不准确，送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进展送

34、达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应视为送达。一 租赁机械清单设备名称型号单台含油每小时租金元单台不含油包月租金元运输东风车5T装载机5030推土机东方红820130160山推挖机三一重工21060挖机小松200吊车16T轮胎压路机*P163叉车小型农用车四轮二 工作范围示意图三 乙方法人授权委托书及法定代表人身份证明、资质证明文件法定代表人身份证明书兹证明：身份证号码：现在我公司担任公司职务，为我公司的法定代表人，特此证明。 单位全称： 盖章年月日现场生产管理规定乙方必须严格按照工程管理规章制度的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完

35、成工程工程的各项工作任务，特制定工程管理规章制度如下：一、总则1.1为了使本工程各项管理工作满足工程工程管理要求，确保施工管理的各项工作有序、按标准进展，实现本工程工程的管理目标，特制定本管理方法。任何与本工程有关的乙方单位，都必须遵守本方法。1.2乙方对甲方的处分不得有任何的异议，且必须无条件承受。乙方不承受甲方的处分时，甲方工程管理人员有权直接在工程款中进展扣除且无需征得乙方的同意。二、工程进度管理2.1乙方应制定详细可行的施工总进度方案，及重要的节点工期目标，并交甲方公司审核，经批准后作为每月的月进度方案编制及考核依据。2.2乙方应按批准后的总进度方案安排生产，并编制详细月进度方案及周进

36、度方案，每月方案应于上月25日前上报，周进度方案应在周例会前上报。2.3月进度方案中的*一项或*几项分项工程未按时完成，在下个月第一周必须完成，否则每拖延一天酌情处以1000-2000元罚款；周进度方案必须明确下周工作安排、工程量、施工人数等。2.4如因设计、业主、监理工序安排需要或不可抗拒因素而导致工程需间隙性暂停施工，乙方必须无条件承受并不得向甲方索取任何费用。2.5严格履行“先检工、再计价、后拨款的程序，杜绝超计价、超付款现象。三、工程质量管理3.1乙方单位组成应包括：工程经理、技术负责人、工长、技术员、平安员等必要人员。乙方现场负责人未征得甲方同意不得随意旷工，现场出现紧急或特殊情况必

37、须及时向甲方负责人报告，否则处以200500元的罚款。3.2乙方单位的主要管理人员工作质量、人员数量不能满足施工要求的，由甲方单位提出责令乙方单位7天内调整人员。3.3乙方单位编制的各项方案和方案，经审定批准后，应认真组织实施。3.4上道工序未经甲方单位验收认可，不得进展下道工序施工。3.5对乙方工程质量、平安生产、文明施工等问题首次警告不改正的，每发生一次处以500元罚款，并责令限时整改，逾期不改，视情节追加罚款。3.6对于甲方单位下发的工作联系单，乙方单位必须由工程经理予以签收，对发生不接收的现象，或未按甲方单位工程师工程联系单要求执行的，根据情节轻重酌情处以3000-30000元罚款，并

38、保存继续追加处分的权利。3.7对于重要工序，重点部位如行道树修剪、栽植、支撑等施工，乙方单位应派专门管理人员负责。甲方单位发现乙方单位现场无人管理时，给予口头通知，乙方单位拒不整改的，每次处以1000元罚款。3.8乙方单位必须做好辅助材料铁线、草绳、白灰、木桩、树剪、手锯、铁锹等准备工作。四、平安、文明施工管理4.1乙方单位应按文明标准工地的要求，建立健全平安保证体系、平安检查，甲方单位应严格按制度定期组织现场平安、文明施工检查和整改，甲方单位及建立单位随时抽查检查。4.2乙方单位应编制施工平安技术措施方案，假设无平安技术措施进展施工，对乙方单位每项处以500元罚款，直至落实到位。4.3施工现

39、场的特殊工种必须持证上岗操作，发现违章作业或非持证人员上岗每次处以200元以上罚款，并承受监视管理。对违反规定造成的停工或罚款将由乙方单位负责。乙方单位必须为施工人员参加工伤保险，对特种作业人员参加意外保险。4.4甲方单位人员或建立单位在日常工作中如发现乙方现场施工人员不戴平安帽、穿拖鞋进入施工现场及高空作业不系平安带者或不正确使用平安带者，每人次罚款100元，随地大小便，每人次罚款100元。如有危险区需设置平安警示标志。4.5 乙方单位放任或者成心纵容其劳务人员损害或者扰乱建立单位、甲方单位办公秩序的，发生一次，甲方单位同意处分乙方单位500010000元罚款。4.6乙方单位应自行保管好自己

40、的机械设备及物品，如有丧失自行负责。4.7在工地酗酒、打架、斗殴的人员，一经发现立即去除现场，并处以每人次1000元的罚款。如乙方施工人员与甲方单位现场管理人员发生打架斗殴事件，乙方单位肇事人员将被立即清场，罚款10000-50000元，并由乙方单位承当造成的所有损失及相应法律责任。4.8乙方施工现场须做到日做日清、人走场清，材料严禁乱堆乱放。4.9施工现场道路路口较多，新修道路车辆繁杂且行驶速度较快，要求乙方单位向施工人员进展平安交底，注意平安。施工人员需穿反光背心上道作业。五、工程例会管理5.1每周由甲方单位组织召开管辖乙方单位的工程例会，乙方单位工程经理、技术负责人技术员、工长及其它必要

41、人员必须参加每周例会，如不能参加，须提前2小时向甲方单位总监请假，无故不参加者每人每次罚款2000元，无故迟到者罚款100元/人次，无故退场的罚款100元/人次。例会时间每周三下午17：00开周总结会，每周日 下午17：00开工程方案落实会。5.2甲方临时通知的各种会议所指定乙方参加人员必须到会，违者罚款200元。六、材料设备管理6.1甲方单位供给材料、设备运到现场时，经建立单位、甲方单位、乙方单位验收合格后，乙方单位应立即接收。6.2乙方单位应服从建立单位和总包单位的管理，听从统一安排，所用材料必须在指定的地点存放，并码放整齐。6.3乙方单位须按照甲方单位管理人员的指令做好材料的分类堆放工作

42、，并按照材料类别进展登记、挂牌，如在甲方单位和监理检查过程中发现问题，为此所造成的停工或整顿的费用由乙方单位自行承当。6.4施工作业过程中，乙方浪费水电，每发生一次，罚款500元；七、备注7.1如发现甲方单位管理人员有吃、喝、卡、拿、要现象，乙方人员可以拒绝，并进展举报。举报监视：。5-2安 全 交 底1、起重吊装前必须制定方案并进展平安交底。2、起重吊装和指挥人员必须经过体检和专职培训，考核发证前方可操作，信号指挥人员不兼任它职，挂钩人员要相对稳定，超重吊装中要坚决执行“十不吊。1被吊物超过机械性能允许范围不准吊；2信号不清不准吊；3吊物下方有人不准吊；4吊物上站人不准吊；5埋在地下物不准吊

43、；6斜拉斜牵不准吊；7散物捆扎不牢不准吊；8零杂物无容器不准吊；9吊和热处理工科重量不明，吊索具不符合规定不准吊；10六级以上强风不准吊。3、吊索具应配套检查，符合规程要求，在吊装中应正确使用，并经常检查，用毕妥善保管。4、按规定或设计设置地锚，使用前必须经过试验。5、吊装前，应做好班组平安交底，批定专人负责指挥，对用的各种工具、机具、索具、地锚等要进展检查保养，并做好度吊。6、吊装物件、设备进场应按设计规定吊点进展吊装，对于设计未规定的，应按方案进展试吊，高度不得超过2030mm。施工处在进展高处作业时，应注意以下几点：7、每个工程工程在编制施工组织设计和施工方案时，要列出该工程所涉及到高处

44、作业的各项平安技术措施，并要尽量采取地面作业，减少各种高处作业。8、攀登和悬空作业人员危险性都比拟大，因而对此类人员应该通过培训和考试，取得合证件后再持证上岗。9、高处作业人员，一般每年需要进展一次体检。患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合从事高处作业的人员，不可安排他们从事这类作业。对患有心脏病、高血压、精神病等不适合从事高处作业的人员，不得安排从事这类作业，严禁酒后高空作业。10、各班组工长必须对各作业班组工人进展高处作业的平安技术交底。11、高处作业人员在各项平安技术措施和人身防护用品未解决和落实之前不得进展施工，对各种用于高处作业的设施和设备，在投入使用前，要一一加以检查，经确认

45、完好后，才能投入使用。12、上班时必须戴好平安帽，扣好帽带，系好平安带，高处作业人员的衣着要灵便，但决不可赤膊裸身，脚下要穿软底防滑鞋，决不能穿着拖鞋、硬底鞋带钉易滑的靴鞋，操作时要严格遵守各项平安操作规程和劳动纪律。13、高处作业中所用的物料应该堆放平稳，各施工作业场所内，凡有坠落可能的任何物料，都要一律先行撤除或者加固以防跌落伤人。14、高处作业必须设置平安标志，张挂平安网等各种专项措施。15、施工过程中假设发现高处作业的平安设施有缺陷或隐患，务必及时报告并立即处理解决，对危及人身平安的隐患，应立即停顿作业。所有平安防护设施和平安标志等，任何人都不得毁损或擅自移位和撤除，有些确因施工需要而

46、暂时撤除或移位的都要报经施工负责人审批后才能动手拆移，并在工作完毕后即行复原。16、电工组在施工过程中必须严格按照施工现场临时用电平安技术标准JHJ46-2005规定，确保施工用电平安。17、电工必须持证上岗作业，操作证必须有效，严禁无证操作上岗。18、上班时，必须坚守本职工作岗位，认真操作，不得离岗串岗，不得让非电工人员乱拉乱接电线，严禁带电作业。19、在施工中一定要按用电平安操作规程施工，线路必须采用三相五线制，经过漏电保护器后，方可按要求接用电设备。20、按照各设备的容量进展计算，并选择电线的截面积，以及保险丝的平安电流。21、架空线必须采用绝缘线或绝缘铝线，架空线必须架设在专用电杆上，

47、架空线路挡距不得大于35m，线间距不得小于0.3m，线路最大弧垂与地面距离不小于4m，导线必须满足机械强度要求。22、电线杆的埋设深度不小于杆长的1/10再加上0.6m，严禁沿地面明设电线，埋地导线必须套管前方可埋地。23、电线不得有老化、破皮、漏电，杆上及室内架线必须有横担，要有绝缘子，严禁电线架设脚手架或树上。24、电缆架空时，严禁用金属裸线作绑线，橡皮电缆的最大弧垂距地面不小于2.5m，过道路埋地电缆必须套上钢管。25、在施工现场和宿舍内不准乱拉乱接线，严禁使用电炉。26、上班时，坚守本职工作岗位，认真操作，不准离岗串岗，非电工人员不许操作电器，严禁带电作业。27、每台用电设备应有各自专

48、用的开关箱，开关箱内严禁用同一个开关电器直接控制二台或二台以上用电设备含插座。28、配电箱内各种电器必须合格且符合使用要求，箱内应设置配电系统图，并标明各分路的用途。29、机械设备及配电箱外壳要与专用保护零线连接。30、乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应向甲方代表提出平安保护措施，经甲方代表批准后实施，乙方承当有关的经济支出；31、发生重大交通及其他事故时，乙方应按有关规定立即通知甲方代表，并采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失；甲方为抢救提供必要条件，发生的事故费用由乙方承当。32、乙方有权对存有平安事故隐患的问题和甲方现场人员违章指挥，提出改良意见

49、。在施工过程中甲方发现乙方有违章现象，除了批评教育外，扣除暂定合同总价5%的违约金，情节严重的，甲方有权责令其停工整顿或单方解除施工合同。33、乙方应严格遵守上述的平安责任条款，如违反上述平安责任条款，发生平安事故，由乙方承当。34、现场周围属于交通事故易发地段，要求乙方人员施工时严格遵守交通规程及相关法规、法律。如乙方在现场发生交通事故，一切经济损失由乙方自行承当：乙方车辆在施工现场出现车辆肇事，是由于不遵守交通法规、法律造成的，一切经济损失由乙方全部承当；乙方人员在施工现场发生交通事故时，一切经济损失由乙方自行承当；乙方人员由于现场施工机械而受到伤害、甚至死亡的，一切经济损失由乙方和施工机

50、械业主承当。35、施工现场乙方设专职交通平安员，平安员每天做好交通平安工作，平安员平安用品要配备齐全：专用平安服、平安帽及相关平安用品。36、施工现场甲方为现场配备的平安警示牌、路标、反光道钉等器具，由乙方代为看管，并做好日常维护工作；如出现看管不善、损坏丧失等情况，一切经济损失由乙方自行承当。37、乙方现场人员要看好自己的行李及贵重物品，如出现丧失事件，经济损失由乙方自行承当。5-3农民工工资发放承诺书根据中华人民共和国劳动合同法之规定，现就农民工工资支付事宜,我方乙方承诺如下：一、乙方承诺在收到工程款后10日内付清全部农民工工资,并确认如数发到农民工本人。二、如乙方未履行承诺，负全部法律责任。5-4关于严格履行合同的承诺本人/我方在此向贵方做出如下承诺：一、本人/我方严格执行双方签署的主合同约定的各项义务，承受业主方与甲方的监视指导。二、本人/我方的员工、其他合作方/关联方人员不以任何理由在施工现场、甲方或业主办公区域等围堵、闹事。三、本人/我方将严格按照合同约定条件和标准履行合同，不会以任何名义或理由主动要求贵方变更合同内容。上述承诺如有违反，每发生一次，本人/我方同意贵方直接从结算款扣除1.5-5%，如造成贵方商誉受损或出现其它恶劣影响的，贵方有权解除合同，本人/我方承当由此导致合同提前终止的违约责任。. z.