二级建造师施工管理考核内容及模拟试题附答案参考57

《二级建造师施工管理考核内容及模拟试题附答案参考57》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师施工管理考核内容及模拟试题附答案参考57（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师施工管理考核内容及模拟试题附答案参考1. 多选题：【2012年真题】施工安全技术交底的主要内容有()。A.施工特点和施工安全要求B.四口、五临边的防护措施C.关键环节的作业指导D.各级管理人员应遵守的安全操作规程E.发生事故时的应急救援措施正确答案：ABDE2. 多选题：第一类危险源控制方法一般包括（）。A.消除危险源B.增加安全系数C.个体防护D.应急救援E.消除或减少故障正确答案：ACD3. 单选题：施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的（）的选用。A.控制技术B.合同结构C.组织结构形式D.设计技术和施工技术正确答案：D4. 单选题：【2012年真题】下列施工质量控

2、制措施中，属于事前控制的是()。A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收正确答案：A5. 单选题：编制工程量清单时，若有总承包服务费，则应列在()中。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单的招标人部分D.其他项目清单的投标人部分正确答案：D6. 单选题：根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），教育费附加应计入建筑安装工程的（）。A.税金B.措施费C.规费D.企业管理费正确答案：A7. 单选题：【2013年真题】施工安全管理计划应在工程项目开工前编制，并经()批准后实施。A.建设单位B.项目专职安全员C.项目技术负责人D.项目经理正确答

3、案：D8. 单选题：根据建设工程施工现场管理规定，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。A.将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走B.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理正确答案：A9. 单选题：某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于()。A.物质流程组织?B.管理工作流程组织?C.信息处理工作流程组织?D.施工工作流程组织正确答案：B10. 单选题：【2012年真题】某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间是13天，工作的持

4、续时间是4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是2天，则该工作的自由时差为()天A.2B.3C.4D.5正确答案：A11. 单选题：工程项目施工前应由建设单位组织设计、监理、施工等单位进行图纸会审，由（）负责将设计交底内容汇总整理，形成图纸会审记录。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位正确答案：D12. 单选题：关于施工总承包特点的说法，正确的是（）。A.项目质量的好坏很大程度上取决于建设单位的管理水平?B.施工总承包合同一般只实行单价合同?C.建设周期较短，有利于项目总进度控制?D.业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调?正确答案：D13. 单选题：某建设工程项目以最大成本加费

5、用合同形式发包，合同中规定的工程成本总价是1600万元，固定酬金是350万元。施工完成后实际的成本是1650万元。则根据合同，承包商可以获得的支付是()万元。A.1600B.1650C.1950D.2000正确答案：C14. 单选题：一个大型工程项目签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制（），待条件成熟时再编制施工总进度计划。A.项目月度施工计划B.企业年度生产计划C.单体工程施工进度计划D.项目施工总进度规划正确答案：D15. 单选题：【2012年真题】施工现场主导机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500/台班，人工日工资单价1

6、00元/工日，窝工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2d，人工窝工10工日，则施工企业可索赔()元。A.0B.500C.1000D.1500正确答案：D16. 单选题：下列关于工程监理工作和工作性质的表述中，正确的是()。A.工程监理机构应尽力进行项目的目标控制并对目标失控负全责B.监理工作的公正性要求它在业主方和承包方的利益冲突中保持中立C.监理工作的独立性要求它在组织上和经济上不依附于监理工作的对象D.建设工程监理工作仅指施工监理正确答案：C17. 多选题：承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有()。A.竣工结算合同价款总额B.累计已

7、实际支付的合同价款C.累计已扣除的各种款项金额D.实际应支付的竣工结算款金额E.应扣留的质量保证金正确答案：ABDE18. 多选题：环境管理体系标准的应用原则包括（）A.标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任?B.保护和改善施工现场的环境?C.实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防?D.建立可持续发展的管理体系?E.有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系正确答案：ACE19. 多选题：【2015年真题】施工方进度计划的调整内容有（）。A.合同工期目标的调整B.工程量的调整C.工作起止时间的调整D.工作关系的调整E.资源提供条件的调整正确答案：BCDE20. 单选题

8、：根据标准施工招标文件，下列关于重新检验的表述正确的是（）。A.当工程师没有参与验收，如果提出对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人有权拒绝B.重新检验不符合合同要求，承包人承担发生的全部费用，但工期给予顺延C.重新检验不符合合同要求，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延D.重新检验符合合同要求，发包人承担发生的全部费用，但工期不予顺延正确答案：C21. 多选题：某施工企业在施工过程中对具有合格证明的构件做破坏性试验的费用应属于()。A.检验试验费B.材料费C.措施项目费D.由建设单位在工程建设其他费用中列支的费用E.在检验不合格的情况下由施工企业支付的费用正确答案：DE22. 单选题：下列施工

9、质量控制的依据中，不属于专门技术法规性依据的是（）。A.工程建设合同B.有关新材料、新设备的质量规定和鉴定意见C.施工工艺质量方面的技术法规性文件D.工程建设项目质量检验评定标准正确答案：A23. 多选题：【2012年真题】根据建设工程施工合同（示范文本）(GF-1999-0201)，如果合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则可以由()提出适当的变更价格。A.发包人B.承包人C.工程师D.当地工程造价管理机构E.仲裁机构正确答案：AB24. 单选题：【2017年真题】根据下表逻辑关系绘制的双代号网络图如下，存在的绘图错误的是()。A.节点编号不对B.逻辑关系不对C.有多个终点节点D.有多个起

10、点节点正确答案：C25. 多选题：常见的影响工程进度的风险有（）。A.组织风险B.合同风险C.管理风险D.信息风险E.技术风险正确答案：ABCE26. 单选题：建设工程施工招标应具备的条件有()。A.已委托招标代理机构B.招标文件已编制完成C.初步设计及概算应当履行批准手续的，已经批准D.施工图设计及预算应当履行批准手续的，已经批准正确答案：C27. 单选题：【2014年真题】我国推行建设工程监理制度的目的，不包括（）。A.确保工程建设质量B.加快工程建设速度C.提高工程建设水平D.充分发挥投资效益正确答案：B28. 多选题：企业通过职业健康安全管理体系的运行，作为实行事故控制开端的活动有()

11、。A.危险源识别B.风险需求分析C.风险评价D.风险控制策划E.风险评审改进正确答案：ACD29. 多选题：下面关于总承包服务费的说法，正确的有()。A.总承包服务费属于建筑安装工程费用中的其他项目费B.总承包服务费属于建筑安装工程费用中的企业管理费C.施工过程中，总承包服务费按签约合同价执行D.施工过程中，总承包服务费按签证计价执行E.由施工单位根据总包服务范围和有关计价规定编制总承包服务费正确答案：AC30. 单选题：【2013年真题】在施工总承包管理模式下，分包单位一般与（）签订合同。A.工程总承包单位B.施工总承包单位C.业主D.业务、施工总承包管理单位三方共同正确答案：C31. 单选

12、题：工程施工过程中，针对成本偏差，需要进行纠偏，这首先要确定的是()。A.成本计划的修正B.纠偏的主要对象C.纠偏的经济措施D.纠偏的组织措施正确答案：B32. 多选题：建设工程预算定额是（）的基础和依据。A.初步设计概算B.成本管理C.确定工程造价D.控制建设工程投资E.编制单位估价表正确答案：CDE33. 单选题：标前会议上，招标人对投标人书面提出的问题和会议上即席提出的问题给予解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。A.提出问题的投标人B.所有参加标前会议的投标人C.所有未参加标前会议的投标人D.每一个投标人正确答案：D34. 单选题：【2015年真题】根据建设工程施工现

13、场管理规定，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的.是（）。A.将有害废弃物用作土方回填B.现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施C.使用密封式圈筒处理高空废弃物D.在现场露天焚烧油毡正确答案：C35. 单选题：根据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为()。A.已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔B.有权提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.有权提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔D.已无权再提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔正确答案：A36. 多选题：建筑安装工程费按照费用构成要素划分，人工费包括(

14、)。A.计时工资或计件工资B.劳动保护费C.加班加点工资D.医疗保险费E.奖金、津贴补贴正确答案：ACE37. 单选题：【2015年真题】发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决正确答案：A38. 单选题：施工进度计划检查的内容不包括()。A.检查工程量的完成情况?B.检查工作时间的执行情况?C.检查资源使用及与进度保证的情况?D.检查将要采取的措施正确答案：D39. 多选题：【2014年真题】根

15、据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费正确答案：ABCD40. 单选题：【2014年真题】根据标准施工招标文件，下列不属于工程变更范围的是（）。A.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.为完成工程需要追加的额外工作正确答案：A41. 多选题：【2017年真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有()。A.

16、谎报或者瞒报事故B.迟报或者漏报事故C.伪造事故现场D.事故发生后逃匿E.在事故调查处理期间擅离职守正确答案：ACD42. 单选题：建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从()开始直到()的全过程。A.招标阶段，竣工验收B.投标阶段，竣工验收C.招标阶段，保修期结束D.投标阶段，保修期结束正确答案：B43. 单选题：采用（）方式的，施工过程中不计工时和工程量。A.固定劳务报酬B.按确定的工时计算劳务报酬的C.按确认的工程量计劳务报酬的D.计酬正确答案：A44. 单选题：对施工任务的平行发包，发包方可以根据建设项目的结构进行分解发包，也可以根据建设项目施工的（?）进行分解发包。A.不同部位B.不同

17、投资额C.不同专业系统D.不同特点正确答案：C45. 单选题：关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是（）。A.工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现B.工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象C.工程监理单位从事监理工作人员均应是注册监理工程师D.工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突正确答案：B46. 单选题：根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按规定标准发放的夏季防暑降温费属于（）。A.风险费用B.规费C.人工费D.企业管理费正确答案：D47. 单选题：【2013年真题】建设工程三大管理体系是指质量管理体系、环境管理体系和()。A.职业健康

18、安全管理体系B.环境评价体系C.技术管理体系D.人力资源管理体系正确答案：A48. 单选题：建设工程质量监督档案按（）建立。A.单位工程B.分部工程C.单项工程D.分项工程正确答案：A49. 单选题：施工现场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”，不包括（）。A.工程概况牌B.组织结构图C.消防保卫（防火责任）牌D.安全生产牌正确答案：B50. 单选题：设备采购合同价款的支付一般分三次，其中设备制造前，采购方支付设备价格的()%作为预付款。A.5B.10C.15D.20正确答案：B51. 单选题：某工程的定额工期为300天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工

19、期天数不得超过()天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A.30B.45C.60D.90正确答案：C52. 单选题：劳务分包合同中，劳务分包人应()。A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底B.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作C.自行准备有关的生产、生活临时设施D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款正确答案：D53. 多选题：在实施建筑工程监理前，建设单位应当通知建筑施工企业的内容包括（）。A.委托的工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的期限D.监理的内容E.监理权限正确答案：ADE54. 多选题：

20、【2014年真题】成本加酬金合同的形式主要有（）。A.最大成本加税金合同B.成本加固定费用合同C.成本加固定比例费用合同D.成本加奖金合同E.最大成本加费用合同正确答案：BCDE55. 单选题：【2018年真题】根据建设工程工程量清单计价规范，暂列金额可用于支付()A.施工中发生设计变更增加的费用B.业主提供了暂估价的材料采购费用C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用D.因施工缺陷造成的工程维修费用正确答案：A56. 单选题：在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位不是保证工程项目建设()的重要岗位。A.安全B.工期C.质量D.利润正确答案：D57

21、. 多选题：总进度纲要的主要内容包括()。A.项目实施的总体部署B.可行性研究报告C.总进度规划D.各子系统进度规划E.总进度目标实现的条件和应采取的措施正确答案：ACDE58. 单选题：2013年5月实际完成的某工程按2012年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了10%外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按价格指数调整法公式法计算，则该工程实际价款变化值为()万元。A.20B.30C.40D.50正确答案：C59. 单选题：发包人将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合

22、作体，这种承包方式称为（）。A.平行承发包B.施工总承包C.联合承包D.工程总承包正确答案：B60. 单选题：在项目实施中，由于材料价格上涨导致成本增加的风险，属于()风险。A.组织B.工程环境C.经济与管理D.技术正确答案：C61. 单选题：下列属于项目目标动态控制准备工作的是（）。A.收集项目目标的实际值B.将项目的目标进行分解C.将实际值与计划值比较D.找出实际值与计划值的偏差正确答案：B62. 单选题：某工程项目采用工程量清单方式招标并签订总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。A.按照工程量清单中的

23、工程量计算B.按承包人实际完成的工程量计算C.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算D.按承包人提交的已完工程量计算正确答案：C63. 单选题：某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该()。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整正确答案：C64. 单选题：承包商与建设单位如果在施工承包合同中约定了仲裁，则()。A.当事人可以选择仲裁，也可以选择诉讼B.当事人不可以选择诉讼C.当事人不可以选择和解D.当事人不可以选择调解正确答案：B65. 多选题

24、：业主方项目管理的目标为（）。A.投资目标B.成本目标C.进度目标D.质量目标E.安全目标正确答案：ACD66. 单选题：【2014年真题】施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实。A.安全责任制B.施工起重机械的使用登记制度C.现场人员的安全教育制度D.专项施工方案专家论证制度正确答案：A67. 单选题：因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用（）A.计划进度日期价格?B.实际进度日期价格?C.计划进度日期价格与实际进度日期价格两者的较高者?D.计划进度日期价格与实际进度日期价格两者的较低者正确答案：C68. 单选题：【2012年真题】建设工程质

25、量监督档案归档前，应由()签字。A.质量监督单位负责人B.项目业主代表C.项目总监理工程师D.建设行政主管机构负责人正确答案：A69. 单选题：【2011年真题】在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。A.最早完成时间的最小值B.最早完成时间的最大值C.最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值正确答案：B70. 单选题：【2013年真题】组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的（）。A.指令B.协作C.监督D.配合正确答案：A71. 单选题：某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工

26、项目受到了一定的经济损失，则该施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造师资格正确答案：B72. 单选题：为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展，这属于施工方进度控制的（）。A.管理措施B.经济措施C.技术措施D.组织措施正确答案：A73. 单选题：【2015年真题】某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现偻板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故。A.操作责任B.社会责任C.自然灾害D.指导责任正确答案：D74. 多选题：价格调整公式为：下列有关说明正确的有

27、()。A.P代表需调整的价格差额B.B、BB代表各可调因子的权重C.A代表不调价部分的权重D.F、FF代表可调因子的现行价格指数E.F、FF代表各可调因子的基本价格指数正确答案：ABC75. 单选题：关于工程施工阶段施工环境管理基本要求的说法，正确的是（）。A.建设工程中防治污染的设施，应紧随主体工程设计之后进行设计并施工B.建设工程应当采用节能、节水等有利于资源保护的建筑设计方案C.建设工程的施工对周围环境不得产生噪声D.污染防治措施应确保污染物排放达到企业的排放标准，满足总量控制要求正确答案：B76. 单选题：关于施工职业健康安全管理的基本要求，表述正确的是()。A.项目经理是安全生产的第

28、一负责人B.在工程设计阶段，要进行职业健康安全生产技术措施的设计C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.施工现场无需将生产区与办公区分离正确答案：C77. 单选题：某砖混结构住宅一楼墙体砌筑时，监理工程师发现由于施工放线的失误，导致山墙上窗户的位置偏离15cm，这时应该（）。A.加固处理B.修补处理C.返工处理D.不作处理正确答案：C78. 单选题：赢得值法评价指标之一的费用偏差反映的是()。A.统计偏差B.平均偏差C.绝对偏差D.相对偏差正确答案：C79. 多选题：建设工程项目的质量特性包括（）。A.适用性B.可靠

29、性C.安全性D.经济性E.美观性正确答案：ABCD80. 单选题：在进行分部分项工程成本的分析过程中，实际偏差是通过比较()而获得的。A.实际成本与计划成本B.实际成本与预算成本C.实际成本与概算成本D.实际成本与估算成本正确答案：B81. 单选题：为了对项目目标进行动态跟踪和控制，在收集到项目目标的实际值之后，首先应做的是（）。A.调整项目目标B.定期比较项目目标的实际值与计划值C.确定项目目标计划值D.采取纠偏措施进行纠偏正确答案：B82. 多选题：竣工验收报告的内容包括（）A.有完整的技术档案和施工管理资料?B.施工许可证?C.质量评估报告?D.有施工单位签署的工程保修书?E.验收组人员

30、签署的工程竣工验收意见正确答案：BCDE83. 单选题：在工程网络计划执行过程中，当某项工作的最早完成时间推迟天数超过其自由时差时，将会影响（）。A.该工作平行工作的最早开始时间B.该工作紧后工作的最早开始时间C.本工作的最迟完成时间D.该工作紧后工作的最迟完成时间正确答案：B84. 多选题：【2014年真题】某商品混凝土目标成本与实际成本对比如下表，关于其成本分析的说法，正确而的有()。A.产量增加使成本增加了28600元B.实际成本与目标成本的差额是51536元C.单价提高使成本增加了26624元D.该商品混凝土目标成本是497696元E.损耗率下降使成本减少了4832元正确答案：BCDE

31、85. 单选题：【2011年真题】根据标准施工招标文件，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由()负责。A.地质勘察单位B.发包人C.承包人D.监理人正确答案：B86. 单选题：【2011年真题】采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的()结合。A.组织结构B.工程流程C.职能结构D.合同结构正确答案：D87. 多选题：【2014年真题】与一般工业产品的生产相比较，建设工程竣工质量控制的特点有()。A.控制的标准化程度高B.需要控制的因素多C.“终检”的安全性强D.控制的难度大E.过程控制的要求高正确答案：BDE88. 单选题：政

32、府对施工质量实施监督管理的主要方式是()。A.质量监督机构的强制监督B.行政监管与强制监督C.建设主管部门的行政监管D.行政监管与行政执法正确答案：A89. 单选题：【2011年真题】某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以()万元的罚款。A.1030B.3050C.50100D.100500正确答案：D90. 单选题：某开发公司在工程建设方面经验不足，目前拟建项目的施工图设计尚未完成，在此情况下，为早日开工，该公司可采用的较为适宜的发承包模式是()。A.平行发承包B.施工总承包C.施工总承包管理D.以上三种模式均可正确答案：C91. 单选题：对于承包人向发包人的索赔请求，索

33、赔文件首先应该交由()审核。A.业主B.工程师（监理人）C.设计方D.律师正确答案：B92. 多选题：下列方法中，可以用来制定人工定额的方法是()。A.技术测定法B.比较类推法C.经验估计法D.理论计算法E.统计分析法正确答案：ABCE93. 单选题：【2012年真题】根据标准施工招标文件的通用条款，承包人应在收到监理人的变更指示后14天内，向监理人提交()。A.变更建议书B.变更报价书C.变更实施方案D.变更工作计划正确答案：B94. 单选题：应重新绘制竣工图的情况是，涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过()。A.20%B.30%C.35%D.40%正确答案：C95

34、. 多选题：建设工程施工质量事前控制中，选择质量控制点的原则通常包括()。A.施工中的薄弱环节B.对下道工序有较大影响的上道工序C.施工投入资源大的工序和部位D.施工无把握、施工条件困难的工序E.采用新技术或者新员工的部位或环节正确答案：ABD96. 单选题：按标准施工招标文件中“通用合同条款”规定，下列工作中属于发包人的责任和义务的是（）A.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作?B.为他人提供方便?C.负责为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件?D.负责办理出入施工场地的专用和临时道路的通行权正确答案：D97. 单选题：安全生产管理制度的核心是（）。A.安全生产

35、责任制度B.安全生产许可证制度C.政府安全生产监督检查制度D.安全生产教育培训制度正确答案：A98. 多选题：政府对建设工程质量监督的主要职能包括()。A.监督评定施工企业的资质B.监督检查环境质量C.监督工程参与各方的质量行为D.监督检查工程实体的施工质量E.监督审核质量验收标准正确答案：CD99. 多选题：根据建设工程施工合同示范文本(GF-2013-0201)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动B.法律，行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C.工程造价管理部门公布的价格调整D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度正确答案：BCD100. 单选题：下列关于项目结构图、组织结构图和合同结构图的表述，正确的是（）。A.项目结构图反映组成该项目的所有工作任务，矩形框之间的连接用单向箭线表示B.组织结构图反映的是各部门之间的指令关系，矩形框之间的连接用直线表示C.合同结构图反映一个建设项目业主和其他参与单位的合同关系D.项目结构图的形状为树状正确答案：D