住宅室内装饰装修施工合同范本

《住宅室内装饰装修施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《住宅室内装饰装修施工合同范本（14页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 . . . 住宅室装饰装修施工合同发包人：承包人：按照中华人民国合同法、中华人民国建筑法、住宅室装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程地点：1.2工程容：房屋间数室厅；总建筑面积平方米。应按照房屋销售合同填写1.3承包围：1.4承包方式：双方商定采取下列第种承包方式：1承包人包工包全部材料；2承包人包工包部分材料；3承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历工期包括法定节假日：日第2条 合同价款与支付2.1合同价款以双方确认的工程报价单为

2、准金额人民币大写：￥：2.2合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第种方式确定。1采用固定价格。固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括2采用可调价格,按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。3成本加酬金2.3工程预付款合同生效后,发包人向承包人预付工程款%即人民币大写预付款扣回的时间、比例：2.4工程款进度款支付1工程款支付方式：2工程款支付金额和时间：工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款进度款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款进度款,双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。第3条 施工

3、图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：1发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。2由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份费用包含在合同价款。第4条 发包人工作4.1指派为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线水、电、暖气、煤气管道,负责到有关部门办理审批手续。4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意

4、事项。负责协调与周围的邻里关系。4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、设等采取保护措施。4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。第5条 承包人工作5.1指派为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带

5、来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。5.4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5.6保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条 材料供应6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规和样品要求采购工程需要的

6、材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。第7条 安全生产和防火7.1发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民国消防法和有关防火设计规。7.2发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。7.3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此

7、引发的一切经济损失。第8条 工程质量及验收8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定标准合格 8.2优良工程等级增加的经济支出8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规为质量评定验收标准。8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。8.5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日应组织验收,并办理验收和移交手续。8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条 工程变更9.1发包人对工程项目及施

8、工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。第10条 竣工结算10.1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日如未有异议,即视为同意。10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。第11条 工程保修11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室装饰装修质量保修书详见附件9。第12条 违约责任12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约

9、责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 %支付滞纳金。12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的%。12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由承包人负责并承担损失。12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造

10、成损失由发包人负责。12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8双方约定其它违约责任：第13条 争议的解决方式13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决：一提交仲裁委员会仲裁；二依法向工程所在地人民法院起诉。第14条 不可抗力14.1双方关于不可抗力的约定：第15条 保险第16条 合同生效16.1合同生效日期：第17条 合同份数17.1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：第18条 合同备案、鉴证18.1合同备案、鉴证：现场签字发包方：号

11、：承包方：号：第19条 其它约定附件1-1:住宅室装饰装修工程施工项目确认表一序号施工项目居室1居室2居室3居室4门厅厨房卫生间1卫生间2阳台一、顶棚1、涂料2、乳胶漆3、吊顶4、顶纸5、灯池6、塑料板7、8、9、10、颜色二、地面1、通体砖2、釉面砖3、木地板4、花岗岩5、地毯6、7、8、9、10、颜色三、墙面1、涂料2、乳胶漆3、壁纸4、软包5、壁板6、石7、瓷砖8、9、10、颜色发包人代表签字： 承包人代表签字：附件1-2:住宅室装饰装修工程施工项目确认表二序号施工项目居室1居室2居室3居室4门厅厨房卫生间1卫生间2阳台四、装饰装修做法1、涂料2、塑料墙裙3、木踢脚4、砖踢脚5、塑料踢脚

12、6、窗帘盒7、暖气罩8、木质阴角线9、石膏阴角线10、包门套11、包窗套12、包门13、现制门14、现制窗15、现制吊柜16、现制地柜17、现制落地柜18、包管道19、暖气移位20、管道改线21、供电改线22、作防水23、灯具安装24、洁具安装25、油烟机安装26、排风扇安装27、热水器安装28、洗手盆安装29、洗菜池安装30、拖布池安装31、防盗门安装32、铝合金门窗33、挂镜线34、饰物、镜子35、36、37、38、39、发包人代表签字： 承包人代表签字：附件2：住宅室装饰装修工程容和做法一览表序号工程项目及做法计量单位工程量发包人代表签字： 承包人代表签字：附件3：住宅室装饰装修工程报价

13、单 金额单位：元序号装饰装修容及材料规格、型号、品牌、等级数量单位单价合计金额123456789101112131415161718192021222324252627282930发包人代表签字： 承包人代表签字：附件4：发包人提供装饰装修材料明细表 金额单位：元材 料 名 称单位商标规格数量单价金额供应时间送达地点发包人代表签字： 承包人代表签字：附件5：承包人提供装饰装修材料明细表 金额单位：元材 料 名 称单位商标规格数量单价金额供应时间备注发包人代表签字： 承包人代表签字：附件6：住宅室装饰装修工程变更单变更容原设计新设计增减费用+ 详细说明：注：若变更容过多请另附说明发包人代表签字：

14、 承包人代表签字：附件7： 住宅室装饰装修工程验收单序 号主 要 验 收 项 目 名 称验收日期验收结果整体工程验收结果年 月 日全部验收合格后双方签字盖章：发包人代表签字： 承包人代表签字：附件8： 住宅室装饰装修工程结算单 年 月 日1合同原金额2变更增加值3变更减值4发包人已付金额5发包人结算应付金额发包人代表签字盖章： 承包人代表签字盖章：附件9：住宅室装饰装修质量保修书发包人全称：承包人全称：为保证工程名称在合理使用期限正常使用,发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修围和容具体装饰装修质量保修容和围

15、双方约定如下：二、质量保修期质量保修期从装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家住宅室装饰装修管理办法第三十二条规定,结合具体工程约定质量保修期如下：1、有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年；2、其它装饰装修工程最低保修期限为二年；3、其它约定： 三、质量保修责任1、保修期由于承包人施工质量问题,承包人应无条件进行维修。2、属于保修围和容的项目,承包人应在接到修理通知三日后7天派人修理。承包人不在约定期限派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用由承包人承担。3、保修期如属发包人使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,发包人、承包人协商收费。四、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书为施工合同附件。14 / 14