工序分包合同

《工序分包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工序分包合同（8页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、广州市建设工程施工合同合同编号： 合同名称： 甲 方： 乙 方： 工程名称： 工程地点： 签约地点： 签订日期 :广州市建设工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1、工程名称： 2、工程地址：3、工程内容：第二条工程承包要求1、承包范围：2、 承包方式：本工程为综合单价包干，包工、包料、包水电、包安全、包质量、包文明施工、包工期等的方式承包。3、乙方不得再分包工程，否则作违约处理，甲方有权终止合同，因此而产生的

2、一切损失由乙方承担。4、乙方应按业主的要求，缴纳须向当地有关部门（建委、工商局、劳动局、城监、公证处等）收取的费用。第三条工程造价1、工程总造价：暂定为人民币（大写）约 元。2、工程单价：3、 上述综合单价包含内容：包含了所有劳务费、机械费、材料费、水电费、安全文明施工配合费；材料装卸、保管、损耗费；设备安装、维修费；甲方要求乙方提供的材料费、检验费、设备费、设施费；现场及周边关系协调费；缺陷修理费、利润、税金以及合同明示或暗示的一切风险、责任和业务费用。在本合同执行期间，上述综合单价不因劳务、材料、设备或其他影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整。4、工程量计算方法：结算工程量以现场实际施

3、工工程量计算第四条工期要求1、总工期为 天（日历天），开工日期：年 月日，完工日期： 年月日。2、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定完工日期。3、在履约过程中，乙方已经很清楚市政工程的特点：根据业主、代业主或监理的要求，为了某一政治任务而赶工，乙方应无条件配合甲方的赶工计划，按甲方要求 的人员、机械、材料数量进 行赶工，由此发生的赶工费用由乙方承担。如果因乙方原 因造成工程的质量、进度、安全及文明施 工等方面未能满足监理、代业主、业主的要 求，甲方有权划分未完成工程量给第三方施工或勒令乙 方退场，乙方应无条件服从并

4、 承担由此引起的一切费用或法律责任。第五条工程质量要求1、必须达到设计图纸及合同、规范等文件的要求；2、必须无条件满足甲方对质量的要求。3、工程质量标准按国家现行施工技术规范、施工验收规范、施工安全规范，以 同的要求，做到一次优良。4、保修期：根据国家有关法律、法规及有关规定，并按照甲方与业主合同中有 定相应执行。保修期自竣工验收签字之日起计。第六条安全文明施工要求1、乙方必须无条件执行甲方、监理方、业主方等有关部门的安全文明施工要求2、乙方施工范围内的安全文明施工费用由乙方自行承担；3、乙方必须对自己施工范围内的一切安全事故负完全责任，甲方视乙方为有经 完全有能力预防自己施工范围内的安全事件

5、发生；4、乙方负责自己施工人员的人身安全保险费用。如乙方未为工人办理意外保险 切损失由乙方负责。第七条材料设备供应1、工程所需的所有材料（除砂料外）、设备由乙方负责。2、材料设备应附有出厂合格证明。所有建材进场前应按规定申报、检验或化验 格后方可使用，否则。由此产生的后果由乙方负责。及按图纸、合关保修期的规验的施工队伍，由此发生的一等，经检验合厂家的合格证3、主要材料的选用：应根据设计图纸和有关规范的要求，乙方向甲方提供生产书及相应试验报告，主要材料须提供样品，上述材料报建设单位、监理单位和设计单位确定，符合工程要求并经认可后方可使用。4、属甲方或建设方提供的材料（设备），乙方必须无条件承担管

6、理责任，如有产品损坏或失窃（含配件）一切由乙方负责。第八条工程款支付和结算1、甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：2、工程价款支付方式：（1） 、以甲方与建设单位签定的总包合同为前提。工程进度款在甲方收到建设单位工程进 度款后，按报请进度款时乙方完成工作量的 80%拨付；甲方按乙方完成总 工作量的20%T留工程质量 保证金，待竣工验收后保修期满甲方收到业主工程款后 10天内支付完毕。（2）、工程进度款在甲方收到建设单位工程进度款后按比例拨付，乙方收款时须交统一税务发票及完税证明（若甲方代缴税的则在付款时扣除）。（3）乙方收到工程款后必须专款专用，以保证工程进度。甲方在没有收到业主工程进度款的

7、情况下，不作垫资，乙方应预备一定的资金确保工程施工的资金周转，不能以资金不足为由停工（除非征得甲方的书面同意），否则引发的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。（4）、本工程结算必须在甲方与建设单位结算办理完毕后进行，并且必须按此合同要求进行，一切与本合同不符的工程量确认单、现场签证、单价、合价等均属无效文件。第九条工程验收1、工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2、工程完工后里天内，由乙方通知甲方验收，由甲方组织现场监理与业主人员进行验收。工程内容及质量符合设计及规范要求的，双方签字盖章确认，同时乙方将全部有效图纸及其它资料

8、移交给甲方。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在双方商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为完工日期，由此发生的费用由乙方承担。3、工程施工过程中，施工原始资料乙方应第一时间交由甲方整理。第十条双方责任1、 甲方责任：（1）、向乙方提供施工图纸二份，及有关资料二份，并向乙方进行技术交底，提供测量桩位位置及数据(2) 、负责施工现场的表土清除及场地平整，为乙方进场、施工、退场创造便利条件。(3) 、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的二 天内会同设计方进行处理。(4) 、甲方委派为现场代表，监督检查工程质量、进度、安全、设计图纸

9、的变更、文明施工等落实情况，组织工程实施期间的质量验收及其他事宜，组织工程完工验收。2、 乙方责任：(1) 、对自己施工范围的工程质量负全部责任，甲方视乙方为有经验的承包商，该责任与他人的指挥失误无关。(2) 、按施工安全规范做好施工安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责一切经济损失，并报告甲方及有关部门。(3) 、委派 为现场管理代表，负责与甲方进行工作联系。须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全和施工现场文明生产管理等问题。(4) 、在开工前需向甲方提交有效的现场管理机构名单(其中，应包括安全、防 火

10、、治安、计划生育、施工现场文明生产管理等责任人名单)。确保施工人员持证上 岗，在进场施工后二天内，将每台桩机司机的特种作业上岗证复印件及所有施工人员的身份证复印件交给甲方。(5) 、乙方在甲方指定的地点自行搭设临时设施，解决施工人员吃住问题，其餐费、水电费用自理。(6) 、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知甲方。(7) 、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。(8) 、乙方应切实做好现场文明生产管理、安全防火、卫生、计划生育及内部治安综合治理工作，执行甲方相关的管理制度。严格按施工组织设计落实平面布置，搭设临时设施，物料堆放整齐有序，道路畅通，以及民

11、工进场前需办理临时户口暂住证及有关手续。由于乙方的责任而违反规定的罚款均由乙方承担。(9) 、对完工验收后保修期内，由于乙方的原因而造成的施工质量问题负责免费 返修。(10) 、工程完工后负责人员、机械、材料等退场，并在退场前进行场地清理(包括建筑物周围2米内的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除)，并将现场 杂物及废弃物清理干净。(11) 、若业主不能及时拨付工程进度款，乙方必须备有一定的储备金，不得以资金不到位为 理由任意停工或拖延工期，否则造成的一切损失由乙方负责(12) 、有关政府规定及上级有关规定的税、费及办证费用由乙方负担。(13) 、施工期间，乙方人员的一切劳保、福利和安全

12、事故责任 ( 由乙方造成的 ) 均由乙方负责(14) 、乙方负责自己施工人员的医疗费用、临时户口、暂住证、计划生育证等 费用。(15) 、负责自己施工范围内的一切劳务纠纷。(16) 、负责自己施工对周边环境影响所造成的协调费用。(17) 、对于不可抗力 ( 台风、地震、洪水等 ) 的因素造成乙方的经济损失由乙 方负责，甲方积极向业主方进行申请补偿，如业主方给予补偿，甲方按乙方损失所占 整个工程损失的比例给予乙方 补偿，但甲方不承担乙方的损失。第十一条违约责任1、 若因乙方原因造成工期滞后，未能达到甲方规定的节点工期需要，乙方应承 责任及经济损失；2、 若因乙方原因造成质量事故，未能达到规范要求

13、及设计质量标准，乙方应承 责任及经济损失；3、若因乙方原因造成安全事故，未能达到规范要求及相关安全行业标准，乙方 违约责任及经济损失；4、若因乙方未按甲方要求实施安全文明施工，乙方应承担相应的违约责任及经5、若因乙方未按时支付农民工工费而引起农民工阻工、上访、起诉或到甲方项 而影响甲方办公，乙方应承担相应的违约责任及经济损失；6、若因乙方未按时支付机械租赁及材料款而引起机械租赁商及材料供应商阻工、 或到甲方项目经理部聚集而影响甲方办公，乙方应承担相应的违约责任及经济损失。7、违约责任分为以下五个类别：(1) 、通报批评：若乙方在合同节点工期、质量、安全、文明施工、支付农民工担相应的违约担相应的

14、违约应承担相应的济损失；目经理部聚集上访、起诉工费、支付材料供应商材料款等方面违约，情节较轻，未造成较大影响，甲方有权对乙方进行通报批评。(2) 、限期改正并处罚违约金人民币三千元：若因乙方原因造成工期滞后不足五天，尚有抢回工期的可能；质量未发生较大事 故，尚可 通过修补、整改达到设计规范要求及质量标准，或发生的安全、质量事故引 起的经济损失在一 万元以内；拖欠农民工工费及材料供应商材料款数额不大未造成较 大影响。乙方若发生以上任何违约行为之一，甲方将给予乙方限期改正并处罚违约金 人民币三千元。(3) 、一般违约并处罚违约金人民币一万元：若因乙方原因造成工期滞后超过五 天不足大事故，尚可通天，

15、给总体施工进度带来不利局面，但尚有抢回工期的可能；质量未发生较过修补、整改达到设计规范要求及质量标准；或发生的安全、质量事故引起的经济损失在三万元以内；拖欠农民工工费或机械租赁款及材料款而给甲方在施工、生活中带来不良影响。乙方若发生以上任何违约行为之一，甲方将给予乙方限期改正并处罚违约金人民币一万元。(4) 、严重违约并处罚违约金人民币三万元：若因乙方原因造成工期滞后超过十天，给总体施工进度带来严重不利局面，但通过采取超常措施尚有抢回工期的可能；安全、质量发生较大事故，对甲方企业形象造成一定影响，但尚可通过修补、整改达到设计规范要求及质量标准，或发生的安全、质量事故引起的经济损失在五万元以内；

16、因拖欠农民工工费或机械租赁款及材料款引起当事人阻工、上访、起诉或到甲方项目经理部聚集而影响甲方办公，乙方若发生以上任何违约行为之一，甲方将给予乙方限期改正并处罚违约金人民币三万元。(5) 、解除合同并按乙方实际完成的工程量的70府以结算：若因乙方原因造成 节点工严重滞后，已无望抢回工期的可能；安全、质量发生重大事故，对甲方企业社会形象造成不良影响，因拖欠农民工工费或机械租赁款及材料款引起当事人阻工、上访、起诉或到甲方项目经理部聚集而影响甲方办公，情节恶劣，而乙方已没有能力调解。乙方若发生以上任何行为之一，甲方给予乙方解除合同并按乙方实际完成的工程量的70好以结算。第十二条其他约定条款合同未尽事宜由双方协商解决。第十三条争议解决方式本合同发生纠纷协商或调解不成时，由有关的经济仲裁委员会裁定。第十四条合同生效条件本合同经双方代表签字盖章生效。本合同正本两份，双方各执壹份；副本三份，甲方执贰份,乙方执壹份。至工程竣工验收，保修期满并结清款项后失效。甲方乙方单位名称(单位名称(章)签约代表章签约代表证件号码证件号码地址地址电话电话日期日期