2022建筑装饰工程施工合同_3

上传人:痛*** 文档编号:84061230 上传时间:2022-05-02 格式:DOCX 页数:144 大小:93.82KB
收藏 版权申诉 举报 下载
2022建筑装饰工程施工合同_3_第1页
第1页 / 共144页
2022建筑装饰工程施工合同_3_第2页
第2页 / 共144页
2022建筑装饰工程施工合同_3_第3页
第3页 / 共144页
资源描述:

《2022建筑装饰工程施工合同_3》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建筑装饰工程施工合同_3(144页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、2022建筑装饰工程施工合同建筑装饰工程施工合同随着广阔人民群众法律意识的普遍提高,合同出现的次数越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢?以下是我帮大家整理的建筑装饰工程施工合同,希望对大家有所帮助。建筑装饰工程施工合同1发包方(甲方): 承包方(乙方):根据 中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1、 工程名称:1.2、 工程地点:1.3、 承包范围:按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。1.4、 承包方式:包工包料(部份材料由甲方供应)1.5、 工期: 天

2、。(按甲方通知进场施工当天计,即从 年 月 日 起计)1.6、 工程质量:按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级,。1.7、 合同工程价款(人民币大写): (详见预算表)。第2条 甲方工作2.1、开工前,向乙方进行作法说明和现场交接交底,交出可施工现场。2. 2、为乙方供应施工所需的室内水、电源。2.3、指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行,办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。2.4、协调办理有关的手续,解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。2.5、如须要拆改建筑物结构或设备管线,负责办理相应手续,协调物业管理公司与装修之间的详细问题。第3条 乙方工作3.1、参与甲方组织的作法说明的

3、现场交接,拟定施工方案和进度安排,按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和平安交底。3.2、指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行,组织施工,保质、保量、按期施工,解决由乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,编制工程结算。3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾清理工作。3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。3.7、进场前办妥施工人员

4、的工地出入证,接受施工平安教化。3.8、进场人员必需备齐证件,随时接受甲方及有关人员检查。3.9、乙方必需做好施工平安措施,施工平安乙方负责,甲方有权督促。若施工中发生平安事故由乙方负责。第4条 关于工期的约定4.1、因一方责任,影响工期,一切责任由责任方负责。4.2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不能顺延。4.3、因甲方逾期付款,逾期交场地,影响工期,工期顺延。4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,本工程保修期5.2、甲、乙方应刚好办理隐藏

5、工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方在征得甲方同意后可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。5.3、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知三天内组织验收,验收合格后办理验收、移交手续。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。6.1、2、在预算项目内有发生施工完成才结算,没有做的项目不结算。6.1、3、增加的工程项目按甲方签认计算。6.2、工程款的支付方式:6.2.1、甲、乙双方签

6、订合同后,甲方支付 %工程款。6.2.2、乙方完成 ,甲方支付 %工程款。6.2.3、乙方完成 ,甲方支付 %工程款。6.2.4、余款(保修金除外)在工程完工通过验收,在双方确定结算后 天内甲方支付完毕。6.2.5、乙方以人民币 工程保修金,待保修期满后十天内结清。6.3、 本工程项目的增减约定6.3、1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目,均需双方商定并办理签认确定手续,才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。第7条 有关材料供应的约定7.1、工程施工所需材料由乙方选购供应至施工现场,如商定需由甲方选购的材料由甲方供应至施工现场。7.2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议,可进行检验。第8

7、条 有关平安生产和防火的约定8.1、乙方在施工期间严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8. 2、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此产生的一切经济损失及法律责任。第9条 违约责任、争议或纠纷处理9. 1、因一方缘由,合同无法接着履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。9. 2、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方应实行协商解决或请有关部门进行调解。9. 3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时

8、,本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。第10条 附则10. 1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应听从物业管理公司的管理。10. 2、本合同正、副文本各两份,双方各执二份,具同等效力。10. 3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。10. 4、附件:装修工程报价(预算)表甲方: 乙方:代表(签字): 代表(签字):年 月 日 年 月 日建筑装饰工程施工合同2发包方(甲方):承包方(乙方):根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。第1条、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:1.

9、4承包方式:1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。1.6工程质量:1.7合同价款(人民币大写):第2条、甲方工作2.1开工前天,向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3托付监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将

10、合同副本交乙方份。2.4负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并担当相应费用。2.5如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并担当相应费用。第3条、乙方工作3.1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参与竣工验收,

11、编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条、关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4

12、.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第5条、关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ7391)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ30088)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时

13、,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。5.4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。5.5由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需刚好通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条、关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳第种:(1)固定价格。(2)固定价格加包

14、干风险系数计算。包干风险包括内容。(3)可调价格:根据国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。拨款分次进行拨款金额6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。第7条、关于材料供应的约定7.1本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程

15、造成损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。7.2凡由乙方选购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。若已运用,对工程造成的损失由乙方负责。第8条、有关平安生产和防火的约定8.1甲方供应的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生平安或火灾事

16、故,甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条、嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的支付滞纳金。9.2由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为嘉奖。9.3乙方根据甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方

17、元,作为嘉奖。9.4乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当损失。9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当损失。9.7未办理验收手续,甲方提前运用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9.8因一方缘由,合同无法接着履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条、争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下

18、,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第11条、其它约定第12条、附则12.1本工程须要进行保修或保险时,应另订协议。12.2本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件(1)施工图纸或作法说明(2)工程项目一览表(3)工程预算书(4)甲方供应货物清单(5)会议纪要(6)设计变更(7)其他甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:法定代表人:代理人

19、:代理人:单位地址:单位地址:电话:电话:传真:传真:邮码:邮码:开户银行:开户银行:户名:户名:帐号:帐号:年月日年月日附表一:XXX工程甲方供应材料设备一览表序材料或设备规格单数供应送达单价备注号名称型号位量时间地点建筑装饰工程施工合同3定制方:(以下简称甲方)加工方:(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、民法通则等相关法律、法规规定,为明确双方权利、义务和责任,经甲、乙双方协商一样订立本合同。第一条,制作产品地点: 。其次条,制作产品内容:甲方托付乙方负责山东博润工业技术股份有限公司高效煤炭洗选加工成套装备产业化项目铆焊车间彩钢板的加工制作。第三条,产品规格:475型彩钢板加工。第四

20、条工程单价:第五条、施工打算5.1甲方负责做好现场打算工作,保证施工用场地平整,道路畅通,物料及暂设用场地和施工用水电,加工板的电费及吊装费由甲方负担。5.2.甲方组织有关人员进行图纸会审。5.3甲方负责协调工人协作乙方技术人员的加工制作。5.4甲方工地代表姓名,联系方式:。负责协调乙方加工制作各项工作,但甲方派驻代表无权干脆与乙方进行结算。5.3乙方负责组织人员进行图纸的批阅,要严格按甲方图纸尺寸及技术标准要求进行加工制作。5.4根据甲乙双方约定和时限要求、质量要求组织加工。乙方派驻的技术人员负责对现场等检查、检测,以便符合加工制作的条件及要求,如之后影响加工,经检验不合格的,损失由乙方担当

21、。5.5乙方支配现场技术员一名负责指导加工,确保在甲方规定时间内保质保量按时加工完成,乙方及乙方派驻人员必需遵守甲方及加工地点的各项管理规定。5.6乙方在加工过程中应实行措施保证货物及人身平安,否则出现一切平安问题,由乙方承全部责任和费用,一切平安风险有乙方担当。第六条、试车、加工制作时限6.1条乙方设备进场后甲方可以免费供应材料进行试车,对设备进行调试,但不得超过20米,超过20米还未调试胜利的,材料费(元/米)由乙方自行担当。6.2加工时限要求。乙方必需确保每日加工量不得少于米。否则每少于10米,乙方需向甲方担当元的违约金。6.3、如遇非乙方技术人员及设备问题造成的时限延长,经乙方通知甲方

22、,甲方应在接到通知后2个小时内签字同意时限顺延,如甲方接到乙方通知后超过6个小时不予签字,视为同意第6.1条违约金不予扣除。第七条、加工制作结算及价款支付7.1结算方法:乙方每天的加工量由甲方人员共同签字确认。7.2付款方式:乙方依据甲方要求开具发票后,。2、全部货款不含税。第八条质保期:年,质保期内运用过程中如发觉符合8.1条缘由的,乙方负责在质保期内对产品进行免费修理,但因材质问题进行修理所发生的材料费用由甲方担当。不行抗力或人为缘由造成的损害不在质保范围内。(如有)第九条、法律责任8.1制作结束后在乙方通知甲方人员进行初步验收,甲方在验收或安装时发觉产品不符合图纸要求或者出现不合格产品的

23、定的,由乙方负责免费修复,无法修复的由乙方负责赔偿损失(元/米)并免费加工。不合格数量超过米的由乙方另行向甲方支付元/米的违约金。以上费用由甲方在付款时无条件扣除。8.2如甲方未按合同约定的时间足额支付加工费的,每拖延一日,按应付金额万分之二支付违约金。第九条、9.1.如有异议,双方可协商解决或通过诉讼解决。9.2.本合同一式二份,甲乙双方各执正本一份,本合同自双方代表签字,加盖公章即生效。甲方(盖章)乙方(盖章)电话:电话:签订日期20xx年月日建筑装饰工程施工合同4发包方(甲方):承包方(乙方):根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下

24、协议。第一条工程概况工程名称工程地点:承包范围:承包方式:工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。工程质量:合同价款(人民币大写):其次条甲方工作开工前天,向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。托付监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明

25、确,并将合同副本交乙方份。负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并担当相应费用。如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并担当相应费用。第三条乙方工作参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参与竣工验收,编制工程结算。遵守国家或地方政

26、府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用。因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响,导致停

27、工小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范()、建筑安装工程质量检验评定统一标准()等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工

28、期也予顺延。由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需刚好通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定双方商定本合同价款采纳第种:()固定价格。()固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括内容。()可调价格:根据国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程

29、款,尾款竣工结算时一次结清。拨款分次进行拨款金额工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。第七条关于材料供应的约定本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。凡由乙方选购的材料、设备,如不符合质

30、量要求或规格有差异,应禁止运用。应禁止运用,对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关平安生产和防火的约定甲方供应的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,甲方应担当由此产生的一切经济损失。由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条嘉奖和违约责任由于甲方缘由导致延期开工或中途

31、停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的支付滞纳金。由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为嘉奖。乙方根据甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为嘉奖。乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当损失。未经甲方同意,乙方擅

32、自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当损失。未办理验收手续,甲方提前运用或擅自动用,造成损失由甲方负责。因一方缘由,合同无法接着履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第十一条其它约定本工程须要进行保修或保险时,应另订协议

33、。本合同正式两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。本合同履行完成后自动终止。附件()施工图纸或作法说明()工程项目一览表()工程预算书()甲方供应货物清单()会议纪要()设计变更()其他甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:法定代表人:代理人:代表人:单位地址:单位地址:电话:电话:传真:传真:邮码:邮码:开户银行:开户银行:户名:户名:帐号:帐号:年月日年月日建筑装饰工程施工合同5发包方(甲方): xxx承包方(乙方):xxx根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议,试验室装修承包合同范本。第1条 工程概况1.1、 工程名称:

34、 1.2、 工程地点:1.3、 承包方式: 1.4、 施工面积:1.5、 工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。 1.6、 合同价款(人民币大写):第2条 甲方工作2.1、 开工前 3 天,向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明 1份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。2.2、 指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、 如的确

35、须要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并担当相应费用。第3条 乙方工作3.1、 参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,定施工方案安排,交甲方审定。3.2、 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。第4条 关于工期的约定4.1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方的同意,并支付乙方赶工实行的措施费用。 4.2、 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3、 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延

36、,合同范本试验室装修承包合同范本。4.4、 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗拒因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1、 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。5.2、 甲、乙应刚好办理隐藏工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参与隐藏工程及中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按时办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工、工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。 5.3

37、、 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。 5.4、 由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。5.5、 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知 三 日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需刚好通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工工期,并担当乙方的看管费用及相关费用。第6条 付款方式6.1、 本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次付清。备注:6.2、 本工程装修保修期为12个月。第7条 嘉奖和违约责任7.1、 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工的损

38、失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 %支付滞纳金。7.2、 由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作为嘉奖。7.3、 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当。7.4、 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线, 由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当。7.5、 未办理验收手续,甲方提前运用或擅自动用,造成损失由甲方负责。7.6、 因一方缘由,合同无法接着履行时,应通

39、知对方,办理合同终止协议,并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。第8条争议或纠纷处理8.1、 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。8.2、 当事人不愿通过协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第9条 其它约定本工程施工内容以工程预算单的内容为准,如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单,按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准,数量按实结算。 工程施工时甲方如对施工成品提出

40、修改,由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方担当。第10条 附则10.1、 本工程须要进行保修或保险时,应另订协议。10.2、 本合同正本倆份,双方各执一份。副本叁份,甲方执 贰 份,乙方执 壹 份。 10.3、 本合同履行完成后自动终止。第11条 附件施工图纸或作法说明 工程预算书甲方(盖章):xx 乙方(盖章): xxx法定代表人:xxx 法定代表人:xxx 代理人:xxx 代理人: xxx单位地址:xxx 单位地址:xxx电话:xxx 电话:xxx 传真: xx传真:xxxxxx年xx 月xx日建筑装饰工程施工合同6发包方(以下简称甲方):_承包方(以下简称乙方):_经_建设局批准,本工程

41、于_ 年_月_日邀请投标、协协商标确定由乙方承建,根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则,依据建设部和国家工商管理局颁发的(gf-96-0205)建筑装饰工程施工合同示范文本,并结合深圳市有关规定及本工程的详细状况,签订本合同。一、词语含义及合同文件第一条 词语含义在本合同中,下列词语具有本条所给予的含义:11 合同:是指发包方和承包方之间为实施工程达成的明确相互权利和义务关系的协议,以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。12 发包方(简称甲方):合同约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方的详细身份、发包范围、权限、性质均需在合同条款中约定。13 承

42、包方(简称乙方):合同约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。14 甲方驻工地代表(简称甲方代表):合同约定甲方在相应条款内指定的履行合同的负责人。15 乙方驻工地代表(简称乙方代表):合同约定乙方在相应条款内指定的履行合同的负责人。16 社会监理:合同约定甲方托付具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。17 总监理工程师:合同约定工程建设监理单位委派的监理总负责人。18 设计单位:甲方托付的具备与工程相应资质等级的设计单位。本合同装饰工程,甲方托付乙方部分或全部设计,且乙方具备相应设计资质,甲、乙双方另行签订设计合同。19 装饰工程:是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到肯定的

43、环境质量要求,运用装饰装修材料,对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。110 工程造价管理部门:深圳市建设工程造价管理站。111 工程质量监督部门:按深圳经济特区建设工程质量条例执行。112 合同价款:甲、乙双方在合同相应条款内约定的、用以支付乙方根据合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格、措施费、工期补偿费等。113 追加合同价款:在施工中发生图纸及措施以外的工程量,经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。114 费用:甲方在合同价款之外须要干脆支付的开支或乙方应担当的开支。115 工期:按国家有关规定,甲乙双

44、方在合同相应条款约定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的工期天数。116 开工日期:甲乙双方在合同相应条款约定的工程开工日期(约定期不能开工的,由责任方负责)。117 竣工日期:甲乙双方在合同相应条款约定的工程竣工日期。118 图纸:由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图纸(包括配套说明和有关资料)119 分段或分部工程:在合同相应条款(或补充条款)约定构成全部工程的任何分段或分部工程。120 施工场地:由甲方供应,并在合同相应条款(或补充条款)内约定,供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的四周场地(包括一切通道)。121 施工设备和设施:按双方协

45、议约定,由甲方供应给乙方或由乙方自己供应的施工和管理运用的设备或设施。122 工程量清单:发包方在招标文件中供应的、按深圳市的工程量计算方法(规则)计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。123 书面形式:依据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。124 不行抗力:指因斗争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任所造成的爆炸、火灾,以及相应条款约定的自然灾难等。125 利息:合同中所指的利息,为单位向银行贷款利息。126 合同条款中,部分甲方职责由其甲方托付的社会监理机构代为行使的,应在补充条款中明确其代为行使的内容

46、、范围。其次条 合同文件组成及说明依次合同文件应能相互说明,互为说明。除合同另有约定外,其组成和说明依次如下:21 协议条款;22 合同条件;23 建设工程施工合同,补充合同;24 洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议;25 合同约定的标准、规范和有关的技术经济标准、资料;26 招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书;27 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;28 监理合同当合同文件出现模糊不清或不一样时,由双方协商解决,协商不成时,按第三十六条约定的方法解决。第三条 合同运用标准及法律合同必需首先约定运用国家标准、规范。其次约定运用行业标准、规范;再次约定运用地方的标准、规

47、范。甲方应按约定的时间向乙方供应一式两份标准、规范。国内没有相应标准、规范时,设计方应供应施工工艺,经甲、乙、丙三方代表批准后执行。设计要求运用国外标准、规范的,应负责供应中文译本。所发生购买、翻译的费用,均由甲方担当。适用于合同文件的法律、法规是国家的法律、法规和深圳市的地方法规及规章。深圳市建设主管部门的有关规定对双方也具有约束力。第四条 工程概况41 工程名称:_工程地点:_承包范围:_42 承包方式:_421 按定标(或邀请协协商标)价及措施费、工期补偿费、包人工、包材料、包工期、包质量、包平安。422 按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内,由乙方向税务机关缴纳。423

48、招标工程除涉及变更外,总价、单价均以定标价为准,一次包定,结算时按45条的约定办理。43 工期:开工日期:_年_月_日竣工日期:_年_月_日总日历工期天数:_天。44 质量等级:_45 合同价款:人民币( 币) _元,大写:_其中含措施费_元。451 上述造价为固定价格加风险系数之和。其中,甲方赐予乙方的风险金额为:_元,或合同价款 的金额。风险担当的范围:452 上述造价为可调价格合同。调整的方式为:_453 全部工程造价按下列规定计算:_第五条 图纸51 甲方于合同签订后三日内向乙方供应完整的装饰施工图纸 单套(包括标准图及有关资料两套)。乙方须要超过双方约定的图纸份数,甲方应代为复制,复

49、制费用由乙方担当。52 甲方供应国外或境外图纸,不能满意施工须要时,甲方应负责复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用。53 本合同的装饰工程施工图纸,甲方托付乙方部分或全部设计,甲、乙双方另行签订设计合同。二、双方一般责任第六条 甲方代表61 甲方代表姓名:_;职称(职务):_62 甲方代表可委派有关详细管理人员,对本合同约定的工程,行使自己部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前7天通知乙方。63 甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内赐予书面确认

50、,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能刚好赐予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后7天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求24小时后不予答复,视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小时内做出修改指令或接着执行原指令的确定,并以书面形式通知乙方。紧急状况下,甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表确定仍接着执行的指令,乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方担当,延误的工期相应顺延。64 甲方代表应按合同约定,刚好向乙方供应所需指令、批准、图纸并履行其它约

51、定的义务。否则乙方在约定时间后24小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应担当由此造成的追加合同价款,并赔偿乙方的有关损失,延误的工期相应顺延。甲方代表易人,甲方应于易人前7天通知乙方,后任接着履行合同约定的前任的权利和义务。第七条 监理单位及总监理工程师71 本工程甲方托付_监理。72 总监理工程师姓名:_;职称:_73 总监理工程师职责:_非经甲方代表同意,总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中,发生影响甲、乙双方权利和义务的事务时,总监理工程师应做出公正的处理。总监理工程师易人,甲方代表接到监理单位通知后同时通

52、知乙方,后任接着履行甲方给予前任的权利和义务。第八条 乙方驻工地代表81 乙方驻工地代表姓名:_;职务:_82 乙方任命的驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的义务:83 乙方的要求、恳求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名及收到时间后生效。84 乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下,可实行爱护人员生命和工程、财产平安的紧急措施,并在实行措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方担当由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方担当

53、费用。乙方代表易人,乙方应于易人前7天通知甲方,后任接着履行合同文件约定的前任的权利和义务。第九条 甲方工作甲方按该装饰工程合同约定的内容,一次或分阶段完成以下工作:91 合同开工日期前 天,供应施工所需的场地,并清除场地内一切影响乙方施工的障碍;或担当乙方在不腾空的场地内施工实行的相应措施所发生的费用,均计入合同价款内;92 合同开工日期前_天,向乙方供应施工所需水、电、热力、电讯等管道线路,从施工场地外部接至条款约定的地点,并保证乙方施工期间的须要;93 负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作;94 甲方进行分部工程招标,施工中甲方应协调施工场地内交叉作业及施工单位之

54、间的关系,保证合同按约定顺当施工;95 合同开工日期前 天,办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续;96 合同开工日期前 天,组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;乙方负责设计的,组织由设计人员向施工人员进行技术交底。97 向乙方有偿供应的施工设备和设施有:甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,担当由此造成的追加合同价款,并赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。第十条 乙方工作乙方按约定的时间和要求做好以下工作:101 甲方托付乙方设计的,在其设计资格证书允许的范围内,按合同约定完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方代表批准后运用;102 向甲方代表供应年

55、、季、月度工程进度安排及相应统计报表和工程事故报告;103 在腾空后单独由乙方施工的施工场地内,按工程和平安须要供应和修理非夜间施工运用的照明、看管、围栏和警卫。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害,由乙方担当责任及所发生的费用;在新建工程或不腾空的建筑物内施工时,上述设施和人员由工程发包单位负责,乙方不担当任何责任和费用。104 遵守深圳市政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定。经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方担当由此发生的费用。因乙方违章责任造成的罚款由乙方负责;共12页,当前第4页123456789101112105 遵守深圳市政府和有关部门对施

56、工现场的一切规定和要求,担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款;106 按约定爱护好建筑物结构和相应管线、设备;107 已竣工工程未交付甲方验收之前,负责成品爱护,爱护期间发生损坏,乙方自费予以修复。第三方缘由造成损坏,通过甲方协调,由责任方负责修复;或乙方修复由甲方担当追加合同价款。要求乙方实行特别措施爱护的分段或分部工程,其费用由甲方担当。甲方在竣工验收前运用,发生损坏的修理费用,由甲方担当。由于乙方不履行上述义务,造成工期延误和经济损失,责任由乙方担当。三、施工组织设计和工期第十一条 施工组织设计及进度安排乙方在合同签订生效后 日内,将施工组织设计(或施工方案)和进度安排提交甲方代表。甲方代表收到施工组织设计后日内予以批准或提出修改看法,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度安排已经批准。乙方必需按批准的施工组织设计(或施工方

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!