劳务内部承包合同(8篇)

《劳务内部承包合同(8篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务内部承包合同(8篇)（37页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、劳务内部承包合同发包方：(以下简称甲方)承包方：身份证号码：(以下简称乙方)依照中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条：工程承包方式劳务费承包第三条：工程承包范围一、裙楼、主体的砌体工程、架空层、标准层的抹灰工程、屋面工程(除CPS防水外)、外墙装饰工程、其它专业的收口补洞工程;室内抹灰简易脚手架搭拆;卫生间坑内抹灰和填渣土工程;门、窗边的堵浆工程等。二、地面工程至设计标高。三、设计增、减变更的工程内容。四

2、、图纸设计标高所涵盖的明示或暗示的工作内容(主体结构钢筋、砼浇筑、外架搭拆、模板制作安装、水电安装、保湿、防水除外)至竣工验收合格。第四条：工期1、开工日期：_年_月_日(以项目部_通知为准)。2、竣工日期：_年_月_日(以项目部施工进度计划为准)。3、施工工期每延误一天罚款_元。第五条：承包合同价款1、装修工程0.000以上和屋面工程等所有工作按建筑面积计算综合单价_元/。2、砌体工程标准层(地下室另行计算)按建筑面积计算_元/m?，此单价包括二次结构施工，按实计算。3、合同外零星签证用工_元/工日。第六条：工程量计算方法及施工内容1、主体设计图纸合同面积为准。2、装修工程施工内容：内外墙抹

3、灰，外墙贴砖、楼地面水泥砂浆地面、楼梯踏步水泥砂浆、电梯前室墙面砖和地板砖、卫生间坑回填及抹灰、零星工程的修补、栏杆返水边抹灰、屋面(除防水外)的所有工程。3、砌体工程施工内容：所有二次结构的混凝土浇筑、施工图纸要求的砖砌体。4、施工工具及施工材料：施工工具自理、施工材料包括聚乙烯醇、钢丝网、保温钉、胶水、铁线、钢钉、铁钉。第七条：承包价款所包含工作内容本合同综合单价所包含的工作内容同为第三条：工程承包范围中涵盖的工作内容，为一次性综合包干价，结算不作任何调整。此综合单价同时包含：人工费、安全防护费(安全帽、安全带等)、劳动力培训费、清洁费、安全文明施工费、成品保护费、管理费、超高层费、超时工

4、作费、社会养老统筹、失业、工伤、保险费、风险费、收边收口费，补洞并包括如下工作内容：一、砌体工程工作内容：(1)具体操作范围：室内外填充墙及女儿墙、出屋面烟囱、管道井砌体、室内烟道井、风道井、蹲位、所有安装后的补砖等所有砌体，含钢筋砼过梁的制作、安装，包括不便于预制的过梁和构造柱砼浇筑及养护，现浇砼门垛、窗台及水电安装后补洞、吊洞，砌体加固筋的制作、安放焊接、配合水电管线预留预埋、灌缝、划线、镶砌红砖、安装铁件、墙体转角筋、搭拆简易砌筑用架、安全防护等操作过程。(2)准备工作：熟悉施工图纸、配合本工程施工员放线、做好施工前的准备工作。(3)调制砂浆：砂子和水泥等材料运输、配料、过磅(过斗)、清

5、理机具等全部操作过程。(4)运输：包括砖、砂浆、砌块、砼预制品等材料现场内全部水平及垂直运输。运输包括铺移挑板;运砖包括砖浇水或浸水;材料运输设备由劳务班组自备，材料调运必须服从甲方统一安排。(5)清扫：清扫墙面及清理落地砖(红砖、砌块)、灰、施工前、后所有材料及垃圾均须运至甲方指定的地点并分类堆放，每天均应对堆放砂浆的地面用水进行冲洗，保持地面清洁。(6)其它工作：图纸范围内的预留洞留设，预埋铁件安放;配合甲方及其它工种工作。(7)具体操作程序及方法见技术交底。(技术交底文件是本合同文件的补充)二、抹灰：(1)施工部位：所有内、外墙面和梁面抹灰、天棚抹灰。(2)施工内容：搭拆简易抹灰和脚手架

6、，翻铺内外脚手架板，清理修补、湿润基层表面、钉钢线网、喷浆、墙洞塞补(安装空调洞，内、外墙落水管洞、室内卫生间、厨房间等墙顶、配电箱吊洞，消防箱塞缝，门窗四周塞缝，结构预留放线洞吊洞，配合安装重复修补等)，分层抹灰找平，洒水湿润，罩面压抹，清扫落地灰，清洗地面，养护及安全防护等工作。(3)外墙面贴砖：清理修补、湿润基层表面、分层抹灰找平、排版放线、选砖、锯砖、贴面、勾缝、清洁、保洁工作。(4)调制砂浆：原材料和半成品，地面水平运输及砂浆组成材料上料、过磅、搅拌、运输等全部操作过程。(5)运输：包括原材料和半成品地面运输，以及各楼层房间抹灰的水平运输及垂直转运。(6)具体操作程序及方法见技术交底

7、。(技术交底文件是本合同文件的补充)三、外墙装饰工程工作内容：(1)具体操作范围：外墙(含室外院墙)装饰及各面层施工完后的清洁、保洁、成品保护工作，翻铺竹架板，清理，修补，湿润基层表面，墙面局部剔凿，堵穿墙螺杆洞，门窗四周塞缝，钉钢丝网，外墙分层抹灰打底，外墙面砖排版放线，选砖、锯砖、贴面、勾缝、清洁，外墙刷涂料部位的打底抹灰，包括配合水电安装，阳台栏杆，涂料施工等工作的修补、清洁、保洁工作。(2)调制砂浆：原材料和半成品，地面水平运输及砂浆组成材料上料、过磅、搅拌、运输等全部操作过程。(3)运输：包括原材料和半成品地面运输，以及各楼层抹灰贴面的水平运输及垂直转运。(4)其它：具体操作程序及方

8、法见技术交底。(技术交底文件是本合同文件的补充)四、楼地面工作内容：(1)清理，修补，湿润基层表面，楼面局部剔凿，楼地面砖排版放线、选砖、锯砖、贴面、清洁、包括水电安装，涂料施工等工作的修补，清洁，保洁，成品保护工作，(2)调制砂浆：原材料和半成品，地面水平运输及砂浆组成材料上料、过磅、搅拌、运输等全部操作过程。(3)运输：包括原材料和半成品地面运输，以及各楼层抹灰贴面的水平运输及垂直转运。(4)具体操作程序及方法见技术交底。(技术交底文件是本合同文件的补充)(5)水泥砂浆地面包括收光，拉毛。五、屋面工程工作内容：(1)具体操作范围：承包栋号内的所有屋面(屋面防水层除外)的保护层、保湿隔热层及

9、屋面工程中所有与泥工有关的工作。(2)清理、修补、湿润基层表面、屋面结构层局部剔凿、包括配合水电安装等工作的修补、清洁工作。(3)调制砂浆及细砼：原材料及半成品、地面水平运输及砂浆、细砼组成材料上料、过磅、搅拌、运输等全部操作过程。(4)运输：包括原材料和半成品地面运输及垂直运输。(5)具体操作程序及方法见技术交底。(技术交底文件是本合同文件的补充)(6)陶粒找坡、找平;屋面刚性混凝土施工和绑扎钢筋及割分格缝。六、二次结构工程：二次结构的工作内容包含：构造柱、门窗过梁、压顶、收口收边的小结构、空调板结构、阳台栏杆结构及需二次结构施工的结构所含的工作内容：(1)钢筋安装与绑扎;(2)砼搅拌、运输

10、、浇筑、养护;(3)模板制作、安装、拆除、清理、堆码至甲方指定地方;(4)构造拉接筋的安装以及需要植筋的工作内容。第八条：工程施工技术要求1、甲方施工技术人员应向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签字，由甲方向乙方提供施工图一套。2、乙方代表必须现场指挥工人严格按技术交底和施工验收规范严格施工。3、砌体后塞口应在砌筑完墙后_天后，在进行后塞口施工否则造成质量事故由乙方应负全部责任。4、地坪为拉毛地坪。5、严格按施工图及技术更改施工、所有工序应符合设计及施工规范。第九条：双方责任及工作(一)甲方工作：1、为乙方施工顺利协调有关工作关系。2、向乙方下达施工计划。3、甲方施工员对乙方的工程进度

11、，施工步骤进行安排，指导乙方施工，解决技术问题，并对质量、安全工作进行质量监督和检查。4、向乙方进行技术交底，作为施工依据。(二)乙方工作：在装饰装修工作中，就内外墙面镶贴块料面层，工程做法中往往先做中级或普通抹灰，然后在抹灰层上镶贴块料，那么我们在套用墙面镶贴块料面砖时还要不要再套一遍墙面抹灰，还是在镶贴块料面层里就包含墙面抹灰的工程量呢。我们都知道如果是墙面涂料粉刷的话，是有一个抹灰墙面涂料粉刷的定额子目，也就是说粉刷里不含墙面抹灰的工料的，请教高手指点!1、严格执行本合同中的工期、质量及安全要求，服从现场施工员的安排，严格按照施工图纸和技术交底及国家现行的施工规范进行施工。2、严格按照设

12、计及施工规范施工，不得超越住宅分户验收规范中的规范要求、如发现前任班组因施工遗留下的缺陷、如不反应、自行处理。出现交房困难、由乙方负全部责任。3、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自身安全工作。4、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人(安全及文明施工条例另行签定)，做到工完场清。5、做好质量自检工作，树立质量、安全工作第一的思想，杜绝质量、安全事故。6、如遇合同承包范围外的零星工程及零星用工，乙方无条件配合甲方的工作安排，如产生收方工程，其价格双方协商解决。7、工程完工后，应做好后期交房维修

13、工作(如因维修不力、甲方有权另行安排，其费用从乙方保证金中扣除)。第十条：工程质量验收：1、严格按照国家现行施工规范及质量评定标准和分户验收标准进行验收。所承包分项工程应全部达到合格标准。2、各分部分项工程不符合验收标准，超出分户验收标准及施工规范规定的偏差项目规定的自行返工处理，至达到合格为止，其人工费自负，损失材料照价赔偿，并接受项目部的处罚。3、如乙方无法保证本工程的技术、质量、工期进度，未按程序进行施工，出现质量问题，甲方有权单方面终止本合同，另行选班组。乙方所完成的部分分项工程经有关单位验收合格后按承包金额的_%人工费(不含任何费用)结算乙方，并清退出场。4、乙方有义务向甲方提出质量

14、隐患及各种合理建议。5、本工程所有质量保修_年，_年内有质量问题，无条件保修。第十一条：结算与支付：1、本分项工程按月进度并经项目部相关人员和乙方联合验收合格开具任务单的_%支付。2、所有承包工程竣工，验收合格后，进行决算，扣除总借支(进度付款)、生活费、罚款。其计算方式：工程总价_每月应付工程款_应扣及代扣款=工程尾款。第十二条：其他约定：1、合同期内乙方借故中途停工或退场，(如不听管理人员的安排等工作)甲方拒付人工费，乙方所有人工工资由签约人全权负责。并支付给甲方违约金，按分项工程人工费总造价的_%赔偿，由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔偿。2、除甲方的垂直运输、搅拌机外，其他小型工

15、具由乙方自行解决，在甲方借用的设备乙方在施工期间应对设备进行保管。如有人为损坏照价赔偿或支付修理费。3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人，否则甲方有权终止本合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的_%人工费结算给乙方，并清退出场。4、乙方如因工人素质差、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求，以及有违法乱纪行为等，造成所有损失由乙方签约人全权负责。5、甲方为乙方提供食宿条件，如乙方人员损失甲方公共财产，应照价赔偿。6、若乙方施工质量达到一次验收合格，甲方按建筑面积奖给_元/m?。7、项目部及公司的相关规定、管理办法和细则是该合同的组成部分。8、工程外包工人管理办法作为本合

16、同的附件，具有同等法律效力，应严格遵守执行。第十三条：未尽事宜，由双方协商，形成新的合同条款，双方共同遵照执行。第十四条：本合同一式肆份，双方各执贰份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程竣工验收合格后，按合同结清尾款，自然失效。甲方：_ 乙方：_联系电话：_ 联系电话：_签约时间：劳务内部承包合同（二）甲方：乙方：甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同：第一条：工程概况1、工程名称：乌海天鸿瑞园小区消防工程2、工程地点;乌海市海勃湾3、工程内容;消防工程地下停车场。第二条：承包范围;包工不包料，包括防排烟部分，通风系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计，按消防

17、验收规范进行。第三条：质量要求本工程为以质检站确定后的合格工程。第四条：合同价款与计算方式1、价款及计算方式：地下部分：防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算，每平米_元(包括阀部件)，风机安装费计算方式：按每个_元计算(包括辅材)。2、付款方式：在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过现有工程量的_%，每月甲方计量后支付现有工程量的_%，在承保工作内容全部完成合格后支付总工程量的_%，竣工验收后支付总工程价款的_%，其余_%做为质保金，质保期满后一个月内一次性付清。第五条：安全1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员，协同甲方管理人员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。2、如果乙方管理

18、不到位或不按有关安全操作规程作业因此所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。第六条：保险1、甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险，乙方负责支付费用。第七条：甲方义务1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源，费用由甲方承担。2、负责协调设计、监理及现场的工作配合关系。3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。4、负责甲方应该做的其他工作。第八条：乙方义务1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，向甲方提

19、交施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划，经甲方批准后严格实施;3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏乱造成的损失赔偿及各种罚款。4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲

20、方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局。5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施，造成损失的要照价赔偿。7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责。第九条：验收1、乙方应确保所完成工程的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后_天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收

21、结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。第十条：违约责任1、乙方不按甲方进度计划表实施的，每延误一日应向甲方支付_元的违约金。2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级，乙方应承担承包费额_%的违约金，并支付甲方承包费总额的_%额外的补偿金;3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。4、甲方如有违约应承担违约损失，工期相应顺延。第十一条：争议1、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解，调解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。第十二条：保修1、工程验收后乙方对

22、所承包的工程施工质量、保修期及保修金的约定：保修期按国家相关规定执行;保修金按工程款总额的_%留取，到期支付，不计利息。第十三条：合同份数本合同一式俩份，甲、乙双方各执一份，双方代表人签字后，甲方审核盖章后生效。补充条款：甲方驻地代表：电话：乙方驻地代表：甲方(发包人)(公章)：乙方(承包人)(公章)：住所：_ 住所：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_劳务内部承包合同（三）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为确保甲方承建的擂鼓城房建设工程(五号地块)顺利完工，根据中华人民共和国合同法中华人民共和

23、国建筑法及其他相关规定，经甲、乙双方本着平等自愿、互惠、互利的原则友好协商同意，线甲乙双方就擂鼓城房建设工程(五号地块)工程中的水电劳务分项工程承包事宜达成一致意见，特订立本合同，以供双方共同遵守;一、工程概况：分项目工程名称：擂鼓城房建设工程(五号地块)工程地址：北川县擂鼓镇工程结构：底框砖混结构建筑面积：约320_(按实际竣工面积结算)合同工期：_天(开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日)，除人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。质量等级：按照国家现行建筑质量施工规范标准合格，并达到业主委员会验收标准。二、承包方式及工作范围：1、乙方负责本主体工程中所有临时水电和本工程图纸所示一切水电

24、、避雷劳务。2、乙方负责使用的机具、材料均在承包范围内(包括焊条、焊机)三、工程造价及支付方式：1、按实际竣工面积结算，一次性包干单价为：_元/平方米。2、工程款采用分期付款方式：(1)：基础工程全部完成支付总价款的_%，一层全部完成支付总价款的_%，二层全部完成支付总价款的_%，主体工程全部完成支付总价款的_%。(2)：余額在工程完工验收完毕_日内支清。四、质量要求：1、本工程质量要求合格，质量等级由工程质检员按国家验收标准进行评定，达到质检站、建设单位、监理单位、业主认定的合格标准(实测点点数达到_%以上为合格)。2、如乙方施工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期间的一切费用由乙方承担

25、;五、工期保证：乙方应确保按合同工期完成施工合同内容，不得因合同承包范围等原因无故拖延工期。否则按照工期拖延损失费_元/天计算。如乙方保质保量提前完成施工任务，甲方则向乙方奖励_元/天计算。(设计变更和人力不可抗拒的自然灾害除外)六、甲乙双方的职责1、甲方及时提供本工程所需的工程材料。2、如图纸变更与原图纸工程量的差异，甲方计算乙方其增加工程量(如施工完后需要更改，甲方需确认返工等费用)。3、乙方_小时坚守现场，特殊情况须向甲方管理负责人请假。4、乙方必须服从甲方各部门指定的各项管理规定。保证队伍的稳定，做好工人思想工作，如有工人到甲方或政府部门闹事，将对乙方每次处罚20_元。5、乙方应严格按

26、图纸和相关法规及施工规范施工。6、乙方应按甲方的规章制度对施工人员实行实名制管理，将施工人员登记造册及相关资料，报甲方相关管理部门备案。7、如乙方不听从甲方安排，存在进度、质量、安全方面达不到施工规范要求，甲方有权责令乙方整顿，造成严重后果甲方则有权责令乙方退场，并不予计算违章施工的所有工程量。8、在正常情况下，如乙方自行退场或有未完成工程，未完成工程量按承包单价的_倍从工程量中扣除。反之如是甲方或其他原因迫使乙方退场，乙方所做的工程应如实一次性计算给乙方，并承担相应的经济损失，不得借任何理由扣除乙方劳务费用。9、乙方严禁聘用未年满_岁以下的童工及_岁以上及伤残的人员。10、乙方在施工过程中，

27、不能随意浪费甲方的材料，做到工完场清，如超出施工图预算而浪费材料，应按相应的价格进行赔偿与处罚。七、违约责任：甲方应按乙方提的所需材料计划予以保证，如甲方未及时提供所需材料而造成停工待料，所造成的一切停工损失费用均由甲方负责，且工期顺延。如若甲、乙双方任何一方违约，均向守约方赔偿总价_%的违约金。八、未尽事宜，双方友好协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字、盖章生效;并共同遵守，具有同等法律效力。甲方代表(签字盖章)：乙方(签字盖章)：身份证号码：_ 身份证号码：_电话：_ 电话：_年_月_日劳务内部承包合同（四）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为确保甲方承建的擂鼓

28、城房建设工程(五号地块)顺利完工，根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关规定，经甲、乙双方本着平等自愿、互惠、互利的原则友好协商同意，线甲乙双方就擂鼓城房建设工程(五号地块)工程中的水电劳务分项工程承包事宜达成一致意见，特订立本合同，以供双方共同遵守;一、工程概况：分项目工程名称：擂鼓城房建设工程(五号地块)工程地址：北川县擂鼓镇工程结构：底框砖混结构建筑面积：约3_(按实际竣工面积结算)合同工期：_天(开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日)，除人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。质量等级：按照国家现行建筑质量施工规范标准合格，并达到业主委员会验收标准。二、承包方式及工作

29、范围：1、乙方负责本主体工程中所有临时水电和本工程图纸所示一切水电、避雷劳务。2、乙方负责使用的机具、材料均在承包范围内(包括焊条、焊机)三、工程造价及支付方式：1、按实际竣工面积结算，一次性包干单价为：_元/平方米。2、工程款采用分期付款方式：(1)：基础工程全部完成支付总价款的_%，一层全部完成支付总价款的_%，二层全部完成支付总价款的_%，主体工程全部完成支付总价款的_%。(2)：余額在工程完工验收完毕_日内支清。四、质量要求：1、本工程质量要求合格，质量等级由工程质检员按国家验收标准进行评定，达到质检站、建设单位、监理单位、业主认定的合格标准(实测点点数达到_%以上为合格)。2、如乙方

30、施工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期间的一切费用由乙方承担;五、工期保证：乙方应确保按合同工期完成施工合同内容，不得因合同承包范围等原因无故拖延工期。否则按照工期拖延损失费_元/天计算。如乙方保质保量提前完成施工任务，甲方则向乙方奖励_元/天计算。(设计变更和人力不可抗拒的自然灾害除外)六、甲乙双方的职责1、甲方及时提供本工程所需的工程材料。2、如图纸变更与原图纸工程量的差异，甲方计算乙方其增加工程量(如施工完后需要更改，甲方需确认返工等费用)。3、乙方_小时坚守现场，特殊情况须向甲方管理负责人请假。4、乙方必须服从甲方各部门指定的各项管理规定。保证队伍的稳定，做好工人思想工作，如有工

31、人到甲方或政府部门闹事，将对乙方每次处罚_元。5、乙方应严格按图纸和相关法规及施工规范施工。6、乙方应按甲方的规章制度对施工人员实行实名制管理，将施工人员登记造册及相关资料，报甲方相关管理部门备案。7、如乙方不听从甲方安排，存在进度、质量、安全方面达不到施工规范要求，甲方有权责令乙方整顿，造成严重后果甲方则有权责令乙方退场，并不予计算违章施工的所有工程量。8、在正常情况下，如乙方自行退场或有未完成工程，未完成工程量按承包单价的_倍从工程量中扣除。反之如是甲方或其他原因迫使乙方退场，乙方所做的工程应如实一次性计算给乙方，并承担相应的经济损失，不得借任何理由扣除乙方劳务费用。9、乙方严禁聘用未年满

32、_岁以下的童工及_岁以上及伤残的人员。10、乙方在施工过程中，不能随意浪费甲方的材料，做到工完场清，如超出施工图预算而浪费材料，应按相应的价格进行赔偿与处罚。七、违约责任：甲方应按乙方提的所需材料计划予以保证，如甲方未及时提供所需材料而造成停工待料，所造成的一切停工损失费用均由甲方负责，且工期顺延。如若甲、乙双方任何一方违约，均向守约方赔偿总价_%的违约金。八、未尽事宜，双方友好协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字、盖章生效;并共同遵守，具有同等法律效力。甲方代表(签字盖章)：乙方(签字盖章)：身份证号码：_ 身份证号码：_电话：_ 电话：_年_月_日劳务内部承包合同（五）甲

33、方：乙方：甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同：第一条：工程概况1、工程名称：乌海天鸿瑞园小区消防工程2、工程地点;乌海市海勃湾3、工程内容;消防工程地下停车场。4、承包范围;包工不包料，包括防排烟部分，通风系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计，按消防验收规范进行。第三条：质量要求本工程为以质检站确定后的合格工程。劳务内部承包合同（六）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为确保甲方承建的擂鼓城房建设工程(五号地块)顺利完工，根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关规定，经甲、乙双方本着平等自愿、互惠、互利的原则友好协商同意，线甲乙双方就

34、擂鼓城房建设工程(五号地块)工程中的水电劳务分项工程承包事宜达成一致意见，特订立本合同，以供双方共同遵守;一、工程概况：分项目工程名称：擂鼓城房建设工程(五号地块)工程地址：北川县擂鼓镇工程结构：底框砖混结构建筑面积：约3_(按实际竣工面积结算)合同工期：_天(开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日)，除人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。质量等级：按照国家现行建筑质量施工规范标准合格，并达到业主委员会验收标准。二、承包方式及工作范围：1、乙方负责本主体工程中所有临时水电和本工程图纸所示一切水电、避雷劳务。2、乙方负责使用的机具、材料均在承包范围内(包括焊条、焊机)三、工程造价及支付方式：

35、1、按实际竣工面积结算，一次性包干单价为：_元/平方米。2、工程款采用分期付款方式：(1)：基础工程全部完成支付总价款的_%，一层全部完成支付总价款的_%，二层全部完成支付总价款的_%，主体工程全部完成支付总价款的_%。(2)：余額在工程完工验收完毕_日内支清。四、质量要求：1、本工程质量要求合格，质量等级由工程质检员按国家验收标准进行评定，达到质检站、建设单位、监理单位、业主认定的合格标准(实测点点数达到_%以上为合格)。2、如乙方施工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期间的一切费用由乙方承担;五、工期保证：乙方应确保按合同工期完成施工合同内容，不得因合同承包范围等原因无故拖延工期。否则

36、按照工期拖延损失费_元/天计算。如乙方保质保量提前完成施工任务，甲方则向乙方奖励_元/天计算。(设计变更和人力不可抗拒的自然灾害除外)六、甲乙双方的职责1、甲方及时提供本工程所需的工程材料。2、如图纸变更与原图纸工程量的差异，甲方计算乙方其增加工程量(如施工完后需要更改，甲方需确认返工等费用)。3、乙方_小时坚守现场，特殊情况须向甲方管理负责人请假。4、乙方必须服从甲方各部门指定的各项管理规定。保证队伍的稳定，做好工人思想工作，如有工人到甲方或政府部门闹事，将对乙方每次处罚_元。5、乙方应严格按图纸和相关法规及施工规范施工。6、乙方应按甲方的规章制度对施工人员实行实名制管理，将施工人员登记造册

37、及相关资料，报甲方相关管理部门备案。7、如乙方不听从甲方安排，存在进度、质量、安全方面达不到施工规范要求，甲方有权责令乙方整顿，造成严重后果甲方则有权责令乙方退场，并不予计算违章施工的所有工程量。8、在正常情况下，如乙方自行退场或有未完成工程，未完成工程量按承包单价的_倍从工程量中扣除。反之如是甲方或其他原因迫使乙方退场，乙方所做的工程应如实一次性计算给乙方，并承担相应的经济损失，不得借任何理由扣除乙方劳务费用。9、乙方严禁聘用未年满_岁以下的童工及_岁以上及伤残的人员。10、乙方在施工过程中，不能随意浪费甲方的材料，做到工完场清，如超出施工图预算而浪费材料，应按相应的价格进行赔偿与处罚。七、

38、违约责任：甲方应按乙方提的所需材料计划予以保证，如甲方未及时提供所需材料而造成停工待料，所造成的一切停工损失费用均由甲方负责，且工期顺延。如若甲、乙双方任何一方违约，均向守约方赔偿总价_%的违约金。八、未尽事宜，双方友好协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字、盖章生效;并共同遵守，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日劳务内部承包合同（七）甲方：乙方：甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同：第一条：工程概况1、工程名称：乌海天鸿瑞园小区消防工程2、工程地点;乌海市海勃湾3、工程内

39、容;消防工程地下停车场。4、承包范围;包工不包料，包括防排烟部分，通风系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计，按消防验收规范进行。第三条：质量要求1、本工程为以质检站确定后的合格工程。第四条：合同价款与计算方式1、价款及计算方式：地下部分：防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算，每平米_元(包括阀部件)，风机安装费计算方式：按每个_元计算(包括辅材)。2、付款方式：在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过现有工程量的_%，每月甲方计量后支付现有工程量的_%，在承保工作内容全部完成合格后支付总工程量的_%，竣工验收后支付总工程价款的_%，其余_%做为质保金，质保期满后一个月内一次性付清

40、。第五条：安全1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员，协同甲方管理人员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。2、如果乙方管理不到位或不按有关安全操作规程作业因此所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。第六条：保险1、甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险，乙方负责支付费用。第七条：甲方义务1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源，费用由甲方承担。2、负责协调设计、监理及现场的工作配合关系。3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。4、负责甲方应该做的其他工作。第八条：乙方义务1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方

41、授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，向甲方提交施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划，经甲方批准后严格实施;3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于

42、自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏乱造成的损失赔偿及各种罚款。4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局。5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施，造成损失的要照价赔偿。7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责。第九条：验收1、乙方应确保所完成工程的质量，符合本合同约定的质量标准。

43、乙方施工完毕应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后_天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。第十条：违约责任1、乙方不按甲方进度计划表实施的，每延误一日应向甲方支付_元的违约金。2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级，乙方应承担承包费额_%的违约金，并支付甲方承包费总额的_%额外的补偿金;3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。4、甲方如有违约应承担违约损失，工期相应顺延。第十一条

44、：争议1、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解，调解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。第十二条：保修1、工程验收后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修金的约定：保修期按国家相关规定执行;保修金按工程款总额的_%留取，到期支付，不计利息。第十三条：合同份数本合同一式俩份，甲、乙双方各执一份，双方代表人签字后，甲方审核盖章后生效。补充条款：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日劳务内部承包合同（八）使用劳务单位：(以下简称甲方)提供劳务单位：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法和四川省有

45、关劳务管理制度的有关规定，为了明确双方的劳动合同中的权利、义务和违约责任，经双方协商同意，签订本合同。第一条 承包范围1、工程名称：2、承包方式：3、承包部位：4、具体工程承包范围：5、甲乙双方约定乙方自行负责的机械为：工具为：安全劳保用品为：第二条 劳务价格确定劳务价格的主要依据为四川省当前的劳动定额和劳动市场规律，经甲乙双方协商达成如下劳动价格：1、按建筑面积平方米包干，确定承包单价为：元/2、工资的结算与支付方法：第一月支付工人生活费、零用钱，下月支付上月的_%的工程劳务费，竣工验收后一月内付清所有劳务费，农忙或特殊情况甲方根据实际情况另行解决。第三条 质量要求乙方必须按照甲方和总承包方

46、的质量要求及图纸设计按时完成工作量，如达不到验收标准和延迟工程进度，甲方有权对乙方进行经济处罚，情节严重者可责令其退场。甲方按乙方_%的工程量进行结算。乙方在完成每项工程后必须由班长验收合格后上报甲方，甲方和总承包方验收是乙方班长必须在场，并积极配合。第四条 文明施工1、进入施工现场所有乙方人员需出示身份证原件进行注册，并保证所用工人在18_周岁，乙方所有人员必须服从现场及后勤所有管理制度，对违章作业及违反现场管理制度的乙方人员，甲方有权进行经济处罚。2.凡在现场打架斗殴者个人罚款500_元，有组织性质的罚款3000_元，并责令退场，情节严重者送公安机关处理。第五条 材料管理乙方如故意损坏或浪费材料所造成的损失由乙方承担，现场如发现未经允许将长料短用、大料切小及现场散落绑扎丝、钉子等材料，甲方将按市场价三倍进行罚款。第六条 违约责任1、如乙方无故将人员撤离现场，甲方将不予结算乙方的工程量，所造成的一切损失由乙方负责。2、如乙方劳动力不足，技术力量不够甲方有权向乙方补充人员，如缩小其承包范围，而由此发生的费用，全在乙方承包价格中扣除。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日