[一级建造师考试密押题库]建设工程项目管理模拟51

《[一级建造师考试密押题库]建设工程项目管理模拟51》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[一级建造师考试密押题库]建设工程项目管理模拟51（18页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师考试密押题库建设工程项目管理模拟51一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 关于投资、进度、质量三大目标之间的关系，下列说法正确的有 。A.工期延长，质量标准降低，则投资减少B.提高质量标准，进度加快，则投资增加C.加快进度，则投资减少D.质量标准降低，进度加快，则投资增加答案:B问题:2. 下面属于开发方承担的工作是 。A.征求有关部门意见B.修建性规划设计C.修建性规划确认D.控制性规划设计答案:C考点 1Z201025掌握项目管理的工作流程组织解析 方案评审会、成立公司、修改确认、组织专家论证会、修建性规划确认等工作属于开发方承担。问题:3. 工作流程图

2、用 表示判别条件。A.菱形框B.矩形框C.双向箭线D.单向箭线答案:A问题:4. 在项目实施过程中，能够正确地反映项目目标动态控制的工作流程是 。A.收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，找出偏差，采取控制措施B.收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，找出偏差，进行目标调整C.收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，采取控制措施，进行目标调整D.将实际值与计划值比较，找出偏差，采取控制措施，收集项目目标的实际值答案:A问题:5. 是通过各个相关领域的协作，对所研究对象的功能与费用进行系统分析，不断创新，旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术。A.财务管理B.标杆管理C.价值

3、工程D.投资管理答案:C考点 1Z201051熟悉建设工程项目管理规划的内容问题:6. 建设工程项目策划旨在为项目建设的 和实施增值。A.设计B.决策C.控制D.筹划答案:B问题:7. 以下属于项目目标的事前控制的是 。A.进行任务分工、规定工作流程B.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素C.当发现项目目标偏离时采取纠偏措施D.定期进行项目目标的计划值与实际值的比较答案:B问题:8. 施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是 。A.调整采购部门管理人员B.调整材料采购价格C.增加材料采购的资金投入D.变更材料采购合

4、同答案:A问题:9. 编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在 中考虑不可预见费。A.前期准备工作B.企业管理费C.主要分项工程D.全部分项工程答案:C问题:10. 将承包工程的内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件，这是工程价款结算方式的 。A.分段结算B.目标结款方式C.其他结算方式D.竣工后一次结算答案:B问题:11. 按照建设工程监理规范的规定，监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程跟班的监理活动称为 。A.工程监督B.巡视C.质量检测D.旁站监理答案:D问题:12. 施工成本管理的

5、 是其他各类措施的前提和保障，而且一般不需要增加什么费用，运用得当可以收到良好的效果。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.经济措施答案:A问题:13. 某工程合同金额为400万元，当年完工，材料预付款比率为20%，主要材料费占合同价的比重为40%，则理论材料预付款的扣回起点为 万元。A.80B.160C.200D.240答案:C问题:14. 施工组织设计的类型不包括 。A.单位工程施工组织设计B.单项工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部(分项)工程施工组织设计答案:B问题:15. 是实现成本目标责任制的保证和实现决策目标的重要手段。A.成本计划B.成本分析C.成本核算D.成本考核答案

6、:D考点 1Z202011掌握施工成本管理的任务问题:16. 下面 计划类型不属于施工成本计划类型。A.竞争性成本计划B.指导性成本计划C.实施性成本计划D.控制性成本计划答案:D问题:17. 施工成本控制的工作内容之一是计算 之间的差异并进行分析。A.预测成本与实际成本B.预算成本与计划成本C.目标成本与实际成本D.预算成本与实际成本答案:C问题:18. FIDIC合同条件所规定的工程支付的范围主要包括 。A.清单费用和清单以外费用B.工程费用和违约费用C.工程费用和清单以外费用D.清单费用和工程费用答案:A考点 1Z202043了解FIDIC合同条件下建筑安装工程费用的结算问题:19. 审

7、核承包人报送的竣工结算报表。A.监理工程师B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位答案:C考点 1Z202041掌握建筑安装工程费用的结算方法问题:20. 工程量变更属合同约定幅度以外的，应经 确认后作为结算的依据。A.承包人B.发包人C.监理工程师D.总监理工程师答案:B问题:21. FIDIC施工合同条件中关于工程变更权的表述不正确的是 。A.承包商应绝对遵守并执行每项变更B.工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更C.任何部分工程的标高、位置和(或)尺寸改变可以构成变更D.只有工程师指示或批准了变更，承包商才能对永久工程作出改变和修改答案:A问题:22. 施工成本分

8、析就是根据会计核算、业务核算和 提供的资料，对施工成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径。A.单项核算B.成本核算C.利润核算D.统计核算答案:D问题:23. 单代号网络图必须正确表达已确定的 关系A.回路B.相互关联C.相互对立D.逻辑答案:D考点 1Z203032掌握工程网络计划的编制方法问题:24. 确定项目进度计划系统的组成是建设工程项目进度控制的 。A.技术措施B.经济措施C.合同措施D.组织措施答案:D问题:25. 已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14，最早开始时间为10；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14；工作A的自

9、由时差为5天，则工作A的总时差为 天。A.5B.7C.9D.11答案:B解析 本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作B的总时差=(14-10)天=4天，工作C的总时差=(16-14)天=2天，工作A的总时差=5天+min4，2天=7天。问题:26. 工程师在收到正式最终报表及结清单后 天内，其应向业主递交一份最终付款证书。A.7B.14C.28D.30答案:C问题:27. 已知在工程网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第18天、第20天、第21天和第23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为第 。A.12天B.13天C.14天D.15天答案:A问题:2

10、8. 单代号网络计划的节点符号可以表示 。A.工作时间B.工序代号C.工序代号与工作时间D.均不表示答案:C问题:29. 总时差是在不影响 的前提下，本工作可以利用的机动时间。A.其紧后工作最早开始时间B.其紧后工作最迟开始时间C.总工期D.计划工期答案:C问题:30. 建设工程项目的功能性质量，主要是反映 。A.对工业建筑项目生产能力的一系列特性指标B.对建设工程使用功能需求的一系列特性指标C.对建设工程项目工艺流程的一系列特性指标D.对建设工程项目通行能力的一系列特性指标答案:B考点 1Z204021掌握建设工程项目质量的形成过程问题:31. 在下图所示双代号网络图中的 。 A.虚工作23

11、是多余的B.虚工作45是多余的C.所有虚工作均为必要的D.虚工作56是多余的答案:C问题:32. 某工程时标网络图如下，下列选项正确的是 。 A.工作C的TF为2B.工作I的FF为3C.工作D的TF为3D.工作G的FF为1答案:D问题:33. 建筑施工企业编制实施性成本计划时，宜以 为依据。A.施工图预算成本B.工程概算成本C.施工预算成本D.施工结算成本答案:C解析 本题考查的是施工成本计划的内容。施工成本计划按其作用可分为三类，即竞争性成本计划、指导性成本计划与实施性计划成本。竞争性成本计划是估算成本计划，以招标文件中的合同条件、投标者须知、技术规程、设计图纸或工程量清单等为依据；指导性成

12、本计划是预算成本计划，以合同标书为依据；实施性计划成本是施工预算成本计划，以项目实施方案为依据。问题:34. 根据下表给定的逻辑关系绘制某分部工程双代号网络计划(见下图)，对图上内容表述错误的是 。 工作名称 A B C D E G H 紧前工作 - - A A A,B C EA.节点编号不对B.逻辑关系不对C.有多个起点节点D.有多个终点节点答案:D问题:35. 是组织最高管理者的质量宗旨、经营理念和价值观的反映。A.质量方针B.质量手册C.质量计划D.质量管理体系答案:A问题:36. 下列建设工程项目总进度目标论证的工作步骤中，紧接“项目结构分析”之后的步骤是 。A.调查研究和收集资料B.

13、编制各层进度计划C.进度计划系统的结构分析D.协调各层进度计划的关系，编制总进度计划答案:C问题:37. 建设工程项目全面质量管理思想不包括 。A.全过程质量管理B.全员参与质量管理C.全层次质量管理D.全方位质量管理答案:C问题:38. 是工程项目实际质量形成的重要过程。A.施工质量计划的编制B.施工生产要素的质量控制C.施工过程的作业工序质量控制D.施工项目质量控制系统的建立答案:C考点 1Z204044掌握施工过程的作业质量控制问题:39. 对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门。A

14、.7B.15C.21D.30答案:B问题:40. 建设工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的重要部分工程、专业工程，应当进行 。A.全数检测B.安全检测C.抽样检测D.取样检测答案:C问题:41. 根据建设工程监理规范，施工组织设计在经监理工程师审核，签认后还应报 。A.建设单位B.工程质量监督机构C.设计单位D.当地建设行政主管部门答案:A考点 1Z204000建设工程项目进度控制1Z204040建设工程项目施工质量控制1Z204042掌握施工质量计划的编制方法施工质量计划的审批程序与执行：监理工程师的审查。思路 按照我国建设工程监理规范的规定，施工承包单位必须填写施工组织设计 (方

15、案)报审表并附施工组织设计(方案)，报送项目监理机构审查。规范规定项目监理机构“在工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包商报送的施工组织设计(方案)报审表，提出意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位”。拓展 详见2004年单项选择第29题拓展。问题:42. 为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对 所进行的控制过程。A.检验批、分项、分部、单位工程B.资源投入、生产过程、产出品C.施工准备、施工过程、竣工验收D.施工人员、检验人员、监理人员答案:A问题:43. 建设工程质量验收是对已完工的工程实体的 及内在质量按规定程序检查后，确认其是否符合

16、设计及各项验收标准的要求，是否可交付使用。正确进行工程质量验收是保证工程质量的重要手段。A.记录资料的质量B.外观质量C.重点部位的质量D.全部质量答案:B问题:44. 对建设工程项目主体结构除了常规检查外，还要在分部工程验收时，要求建设单位将施工、设计、监理、建设方分别签字的质量验收证明在验收后 天内报监督机构备案。A.3B.5C.7D.10答案:A问题:45. 在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有 。A.增加设备安全系数、提高可靠性B.消除危险源、限制危险物质C.进行故障一安全设计D.设备安全监控系统答案:B问题:46. 是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根

17、源或状态。A.事故B.事件C.危险源D.风障答案:C问题:47. 招标投标法规定，投标文件 的投标人应确定为中标人。A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高答案:B问题:48. 下列关于工时及工程量确认的说法，不正确的是 。A.采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量B.采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报承包人C.采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月将完成的工程量承包人D.对劳务分包人未经承包人认

18、可，超出设计图纸范围造成返工的工程量由承包人承担答案:D问题:49. 从建设工程项目的施工组织设计到 的施工计划，在实施之前都必须进行对下逐级交底，其目的是使管理者的计划和决策意图为实施人员所理解。A.检验批B.分部工程C.分部分项工程D.单位工程答案:C问题:50. 为了保证工程设计的 、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价、设计进度和质量目标，进行设计项目管理是有效的方法。A.可靠性B.技术经济合理性C.安全性D.资金额度的合理性答案:B问题:51. 下列制度中， 是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。A.安全生产责任制B.安全预评价制度C.安全检查制度

19、D.安全措施计划制度答案:A问题:52. 对于总价固定合同的说法错误的是 。A.是以实测工程量结算工程款B.工程量的估算错误会带来经济损失C.是以总报价为基础进行结算的D.投标者在投标时可以附上声明：工程量表中某项工程量有错误，施工结算应按实际完成量计算答案:A考点 1Z206012掌握建设工程施工投标的程序和要求解析 总价固定合同的工程量的估算错误会带来经济损失；是以总报价为基础进行结算的；投标者在投标时可以附上声明；工程量表中某项工程量有错误，施工结算应按实际完成量计算。单价合同是以实测工程量结算工程款。问题:53. 当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决

20、后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向 人民法院申请强制执行。A.合同签订地B.工程所在地C.发包人住所地D.承包人住所地答案:B问题:54. 施工安全控制的程序中，确定项目的安全技术措施计划以后所要进行的步骤是 。A.持续改进B.安全技术措施计划的验证C.安全技术措施计划的落实和实施D.确定项目的安全目标答案:C问题:55. 施工项目的安全检查应由 组织，定期进行。A.项目技术负责人B.项目经理C.专职安全员D.企业安全生产部门答案:B问题:56. 国家规定重大伤亡事故是指 的安全事故。A.一次死亡3人以上(含3人)B.一次死亡10人以上(含10人)C.一次死亡30人以上(含30人)D

21、.一次死亡50人以上(含50人)答案:A问题:57. 建设工程施工安全技术措施计划中的安全生产责任制是指 。A.企业对项目经理部各级领导、各个部门、各类人员所规定的在他们各自职责范围内对安全生产应负责任的制度B.各级隶属关系的企业和企业主管单位要按当地安全生产行政主管部门规定的时间报送安全事故包干的制度C.通过对生产过程中涉及的计划、组织、监控、调节和改进等一系列管理活动，保证安全生产的制度D.使生产过程处于避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的损害风险的管理制度答案:A问题:58. 经过审批部门批准应当采用邀请招标方式进行招标的是 。A.涉及国家安全而不适宜招标的项目B.施工企业自建自用工程

22、且该施工企业资质等级符合工程要求的项目C.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得公开招标的项目D.在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的项目答案:C问题:59. 国际上常见的投标担保的保证金数额为勘察设计费投标报价的 。A.2%10%B.2%5%C.5%10%D.5%20%答案:B问题:60. FIDIC土木工程施工合同条件规定，如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后 天内，按投标书附件中注明的金额取得担保。A.14B.21C.28D.36答案:C问题:61. 按国际惯例，一般承包商可索赔的间接费不包括 。A.办公费B.保险费C.临时设施费D.现

23、场管理费答案:A问题:62. 建设工程项目的信息可以从不同的角度进行分类，按 分类，包括设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息。A.项目实施的工作过程B.项目管理工作的对象C.信息的内容属性D.项目管理工作的任务答案:A问题:63. 不属于可索赔费用的组成的是 。A.直接费B.间接费C.分包费D.管理费答案:D考点 1Z206063熟悉费用索赔的计算解析 可索赔费用的组成有直接费、间接费、分包费、总部管理费、利润。问题:64. 人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害，由这类灾害造成的损失应由 。也是常见的工程索赔之一。A.发包人、承包人共同承担B.发包人承担C.承保的保险公司承担D.承包人承担答

24、案:C问题:65. 下列不属于建设工程施工承包合同谈判的主要内容对于合同条件中其他特殊条款的完善的问题的是 。A.关于合同图纸B.关于工程交付C.关于违约罚金和工期提前奖金D.关于工期和维修期答案:D考点 1Z206013掌握建设工程施工合同谈判与签约解析 建设工程施工承包合同谈判的主要内容中关于合同条件中其他特殊条款的完善的问题主要包括：关于合同图纸；关于违约罚金和工期提前奖金；关于工程量验收以及衔接工序和隐蔽工程施工的验收程序；关于施工占地；关于向承包人移交施工现场和基础资料；关于工程交付：关于预付款保函的自动减额条款等。问题:66. 对于索赔的描述，正确的是 。A.承包人可以向发包人索赔

25、，发包人不可以向承包人索赔B.发包人可以向承包人索赔，承包人不可以向发包人索赔C.承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔D.发包人可以向承包人索赔，也可以向监理方索赔答案:C问题:67. 下列行为中不符合暂停施工规定的是 。A.工程师认为确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复答案:C问题:68. 不属于安全检查表法的优点的是 。A.简单易懂B.可做出定量评价C.可以事先组织专家编制检查项目D.使安全检查做到系统化答案:B考点 1

26、Z205022掌握危险源辨识与风险评价解析 安全检查表法的优点是简单易懂、容易掌握、可以事先组织专家编制检查项目，使安全检查做到系统化、完整化。缺点是只能做出定性评价。问题:69. 项目信息门户的主持者是 。A.业主方B.施工方C.设计方D.监理方答案:A问题:70. 为项目参与各方提供信息交流、共同工作、共同使用的和互动的管理工具是A.信息系统B.管理信息系统C.项目管理信息系统D.项目信息门户答案:D二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)问题:1. 业主方工程建设物资采购的常用模式有 。A.业主方自行采购B.承包商采购C.行政指定采购D.项目管理咨询公

27、司采购E.与承包商约定某些物资为指定供应商 A B C D E答案:ABE问题:2. 建设项目工程总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和建设项目工程总承包方本身的利益，其项目管理的目标应符合合同的要求，包括 。A.工程建设的安全管理目标B.项目的总投资目标和建设项目工程总承包方的成本目标C.建设项目工程总承包方的进度目标D.建设项目工程总承包方的质量目标E.建设项目工程信息管理目标 A B C D E答案:ABCD问题:3. 以下属于矩阵组织结构纵向工作部门的有 。A.计划管理部B.技术管理部C.合同管理部D.项目部E.生产车间 A B C D E答案:AB

28、考点 1Z201022掌握项目管理的组织结构问题:4. 施工过程中降低成本的技术措施有 。A.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案B.结合施工方法，进行材料使用的比选C.选用合适的合同结构D.考虑潜在的风险E.确定最合适的施工机械、没备使用方案 A B C D E答案:ABE问题:5. 常用的施工成本偏差分析方法有 。A.网络图法B.表格法C.排列图法D.曲线法E.横道图法 A B C D E答案:BDE问题:6. 下列影响建设工程项目质量的因素中，属于可控因素的有 。A.人的因素B.技术因素C.社会因素D.管理因素E.环境因素 A B C D E答案:ABDE问题:7. 计算机辅助工程网络计

29、划编制的意义主要有 。A.解决当工程网络计划计算量大，而手工计算难以承担的困难B.确保工程网络计划计算的准确性C.有利于工程网络计划及时调整D.有利于工程网络计划计算的方便性E.有利于编制资源需求计划 A B C D E答案:ABCE问题:8. 随着工程进度的推进，拨付的工程进度款数额不断增加，工程所需主要材料、构件的用量逐渐减少，原已支付的预付款应以抵扣的方式予以陆续扣回，扣款的方法有 。A.发包人和承包人通过洽商用合同的形式予以确定，可采用等比率或等额扣款的方式B.针对工程实际情况具体处理，如有些工程工期较短、造价较低，就无需分期扣还C.有些工期较长，如跨年度工程，其预付款的占用时间很长，

30、根据需要可以多扣D.从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起，从每次中间结算工程价款中，按材料及构件比重扣抵工程价款，至竣工之前全部扣清E.确定工程预付款起扣点的依据是未完施工工程所需主要材料和构件的费用，等于工程预付款的数额 A B C D E答案:ABDE问题:9. 施工成本按成本构成可分解为 。A.直接工程费B.间接费C.措施费D.利润E.人工费 A B C D E答案:ABCE问题:10. 在工程项目竣工验收阶段，项目监理机构的主要工作任务有 。A.督促施工单位及时整理各种文件和资料，受理单位工程竣工验收报告，并提出意见B.根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检

31、验报告C.对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程进行检查D.组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收E.在质量责任缺陷期间，监督和检查质量问题的处理结果 A B C D E答案:ABD解析 本题考查的是建设工程项目竣工验收阶段建设监理工作的主要任务。施工验收阶段建设监理工作的主要任务有：督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，并提出意见；根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告；组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收。问题:11. 双代号时标网络计划的突出优点是 。A.可以确定合同工期B.可以据图进行资源优化和调整C.可以确定工作的开始和完成时间D.可以不计算

32、时间而直接在图上反映E.时间参数一目了然 A B C D E答案:BDE问题:12. 质量控制包括采取的 。A.作业技术B.管理活动C.质量目标D.监督管理E.设计变更 A B C D E答案:AB问题:13. 企业质量管理体系认证对供方、需方、社会和国家的利益都具有的重要意义包括 。A.提高销方企业的质量信誉B.促进企业完善质量管理体系C.增强企业的国际市场竞争能力D.避免了社会重复检验和检查费用E.有利于保护消费者利益 A B C D E答案:BCE问题:14. 施工阶段质量控制的基本方式可以概括为 。A.自主控制与监督控制相结合的方式B.事中控制与事后控制相结合的方式C.事前控制与事中控

33、制相结合的方式D.动态跟踪与纠偏控制相结合的方式E.动态跟踪与纠错控制相结合的方式 A B C D E答案:ACD考点 1Z204041掌握施工阶段质量控制的目标解析 施工阶段质量控制的基本方式可以概括为：自主控制与监督控制相结合的方式、事前控制与事中控制相结合的方式、动态跟踪与纠偏控制相结合的方式，以及这些方式相结合的方式。问题:15. 建设工程项目管理的多种类型都有进度控制的任务，其控制的 范畴并不相同。A.任务B.目标C.空间D.时间E.计划 A B C D E答案:BD考点 1Z203000建设工程项目进度控制问题:16. 非关键工作时差的调整应在其时差的范围内进行，以便更充分地利用资

34、源、降低成本或满足施工的需要。每一次调整后都必须重新计算时间参数，观察该调整对计划全局的影响。可采用的调整方法有 。A.将工作在其最早开始时间与最迟完成时间范围内移动B.延长工作的持续时间C.缩短工作的持续时间D.不打乱原网络计划总的逻辑关系，只对局部逻辑关系进行调整E.在增减工作后应重新计算时间参数，分析对原网络计划的影响 A B C D E答案:ABC问题:17. 建设工程项目质量控制系统所涉及的质量责任自控主体包括 。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.材料设备供货单位E.建设工程监理机构 A B C D E答案:BCD问题:18. 影响建设工程项目质量的管理因素中的组织因素，包括建

35、设工程项目实施的 。A.施工组织B.策划组织C.任务组织D.管理组织E.职能组织 A B C D E答案:CD问题:19. 工程项目质量控制系统的构成，依实施主体划分为 。A.工程项目施工安装质量控制子系统B.工程项目竣工验收质量控制子系统C.工程项目总承包企业质量控制系统D.勘察设计单位勘察设计质量控制子系统E.施工企业(分包商)施工安装质量控制子系统 A B C D E答案:CDE问题:20. 现行的施工质量计划的方式有 。A.工程项目施工质量保证B.工程项目施工质量计划C.工程项目施工组织设计(含施工质量计划)D.施工项目管理实施规划(含施工质量计划)E.施工项目管理安装规划(含施工质量

36、计划) A B C D E答案:BCD考点 1Z204042掌握施工质量计划的编制方法解析 现行的施工质量计划的方式有：工程项目施工质量计划、工程项目施工组织设计(含施工质量计划)、施工项目管理实施规划(含施工质量计划)。问题:21. 在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定条件是 。A.该工作的总时差为零B.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零C.该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等D.该工作的自由时差最小E.该工作的持续时间最长 A B C D E答案:AC解析 本题考查的是关键工作。在搭接网络计划中，关键工作是总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，工作的总时差为

37、零是最小的总时差。问题:22. 建筑产品的固定性和生产的流动性及受外部环境影响因素多，决定了职业健康安全与环境管理的复杂性是由 决定的。A.生产人员的流动作业B.工具和设备的交叉和流动作业C.较多的外部环境影响因素D.地理条件和地域资源的影响E.设备、材料质量的影响 A B C D E答案:ABC问题:23. 职业健康安全管理体系与环境管理体系运行是指按照已建立体系的要求实施，其实施的措施重点围绕 等活动推进体系的运行工作。A.培训意识和能力B.信息交流C.文件执行D.执行控制程序E.不符合、纠正和预防措施 A B C D E答案:ABDE考点 1Z205053了解职业健康安全与环境管理体系的

38、运用解析 职业健康安全管理体系与环境管理体系运行是指按照已建立体系的要求实施，其实施的措施重点围绕培训意识和能力，信息交流，文件管理，执行控制程序，监测，不符合、纠正和预防措施，记录等活动推进体系的运行工作。问题:24. 工程监理合同文件的组成部分有 。A.工程监理投标书及中标通知书B.建设工程委托监理合同协议书C.合同标准条件D.合同专用条件E.合同特殊条件 A B C D E答案:ABCD考点 1Z206024了解工程监理合同的内容解析 工程监理合同文件一般由工程监理投标书及中标通知书、建设工程委托监理合同协议书、合同标准条件、合同专用条件及实施过程中双方共同签署的合同补充与修正文件五部分

39、组成。问题:25. 建设工程项目职业健康安全管理的目的是控制影响工作场所内 健康和安全的条件和因素。A.员工B.临时工作人员C.合同方人员D.访问者E.管理者 A B C D E答案:ABCD考点 1Z205011掌握建设工程职业健康安全与环境管理的目的解析 建设工程项目职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护产品生产者的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失。控制影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他有关部门人员健康和安全的条件和因素，考虑和避免因管理不当对员工健康和安全造成的危害，是职业健康安全管理的有效手段和措施。问题:26. 以下为建设工程施工劳务

40、分包合同中劳务分包人义务的是 。A.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准B.科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期C.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收D.加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工E.负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标 A B C D E答案:ABD考点 1Z206021掌握施工承包合同的内容解析 选项C、E为建设工程施工劳务分包合同中工程承包人的义务。问题:27. 根据我国施工合同示范

41、文本，工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更，其中设计变更包括 。A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.增减合同中约定的工程量C.改变有关工程的施工时间和顺序D.改变任何工作的质量和性质E.其他有关工程变更需要的附加工作 A B C D E答案:ABCE问题:28. 国际工程承包合同争议常用的非诉讼纠纷解决方式有 。A.仲裁B.诉讼C.纠纷审议委员会D.NEC裁决程序E.FIDIC合同条件下的工程师准仲裁 A B C D E答案:ACDE问题:29. 属于信息管理手册内容的是 。A.工程档案管理制度B.信息处理的工作平台及其使用规定C.安全生产管理制度D.信息管理的保密制度E.各种报表和报告的格式，以及报告周期 A B C D E答案:ABDE问题:30. 采用DRB方式解决争端的优点在于 。A.DRB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况B.DRB的委员有较高的业务素质和实践经验，特别是具有项目施工方面的丰富经验C.DRB的费用较高D.周期长，但可以及时解决争议E.DRB委员是发包人和承包人自己选择的，其裁决意见容易为他们所接受 A B C D E答案:ABE