某新建厂房钢结构施工招标文件

《某新建厂房钢结构施工招标文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某新建厂房钢结构施工招标文件（57页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、福建泓一实业有限公司石狮新建工厂项目联合厂房钢结构施工招标文件编号：2013年【施004】号 福建泓一实业有限公司发标时间：2014年1月22日目录投标须知前附表一、总 则二、招标文件三、投标报价四、投标文件五、投标文件的递交六、开标七、评标、定标八、 合同主要条款九、 技术规范要求十、图纸、技术资料及附件十一、 投标文件表式1.资格审查资料格式2.商务文件格式3.技术文件格式投标须知前附表项号内 容 规 定1工程综合说明：工程名称：福建泓一实业有限公司石狮新建工厂项目联合厂房钢结构工程建设地点：福建省-石狮-经济开发区结构类型：钢结构建设规模：建筑面积约2960.3625 平方米承包方式：固

2、定总价包干（包工包料包验收）要求质量标准：合格。工期要求：40天。计划开工日3月1日，竣工日4月10日招标范围：联合厂房钢结构施工。钢结构、钢走道、钢雨棚工程厂房柱下基础采用管桩基础，钢筋混凝土柱下承台，混凝土柱柱顶标高为-0.05m，均由土建总包单位负责施工完成后，交予承包人。1、 主、次钢结构、屋面（含保温棉）、雨棚等建筑所有构件制作和安装；2、 地脚螺栓制作与埋设，包括预埋件固定支架及材料；3、 连接、搭接部位收边收口。其他按设计要求或常规属于本轻钢结构建筑的零星部件的制作和安装；4、 上述招标范围内钢构的深化设计、制作、运输、安装、验收。2资金来源：自筹，已落实3投标保证金数额为：5万

3、元人民币，截止2014年2月15日前 采用现金、电汇、银行汇票的方式(汇款人必须为投标单位)到帐时间：2014年1 月 15 日 17：00前 4投标有效期为：投标文件递交截止时间后60天内有效5投标文件要求：正本1份，副本2份。（资质标、商务标与技术标须分开装订同时所有投标文件必须附电子版）6投标文件递交截止时间：2014年2月16日 上午9：00时地点：福建石狮市石湖港工业区海峡两岸孵化基地研发楼601室联系人：康平辉 136007995227开标：本项目不公开开标地点：福建石狮市石湖港工业区海峡两岸孵化基地研发楼601室8（1）投标文件一律采用A4纸装订并标注页码。（2）未注明使用何种语

4、言和币种的，以中文和人民币为准。一、总 则（一）工程概况1、福建泓一实业有限公司联合厂房钢结构施工该工程土建工程已经施工，为了保证工程质量和进度，控制工程费用，上述工程已办理发包初步方案，现采用邀请招标方式，择优选定工程施工单位。厂房钢结构建筑为单层钢结构，面积约2960.3625 m：（1）厂房尺寸为44.35mX162.40m（长X宽），屋面坡度为5%；（2）主体结构采用门式钢架柱、钢结构布置形式，厂房屋面围护系统(单板加保温)，屋面设采光带；（3）厂房柱下基础采用管桩基础，钢筋混凝土柱下承台，混凝土柱柱顶标高为-0.05m；（4）厂房屋面排水为内天沟；（5）厂房详见信息产业电子第十一设计

5、研究院科技工程股份有限公司设计的建筑平、立、剖面图纸。（二）投标人资格要求本工程采用资格后审方式，资格审查活动由招标人组织实施。招标人在开标后对投标人进行资格审查，投标人必须提交企业营业执照、资质证书、建造师注册证书、安全生产许可证、项目经理安全生产考核合格证的复印件并加盖公章。符合资格审查合格条件的投标人即为资格审查合格。资格后审不合格的投标人将被拒绝。以下条件属于资格后审合格条件：1、具有独立订立合同的能力；2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；4

6、、企业的资质类别钢结构专业承包二级级及以上资质，注册建造师具备建设行政主管部门核发的建筑工程注册建造师二级及以上资质；5、资格申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；6、企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；注册建造师具有安全生产考核合格证（B类）；7、注册建造师无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争； 8、符合法律、法规规定的其他条件： （1）项目经理”：投标人不得使用被限制聘任或委托的项目经理进行投标。一个项目经理及其项目经理部主要管理人员原则上只能承担一个工程项目施工管理

7、，确需承担下一个工程项目的施工管理的，必须在上一工程项目合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已向原发包人提出竣工验收申请，经原发包人、监理单位同意后报市建设局建筑业处备案后方可承担。（三）投标费用投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。（四）现场勘察投标人应自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人承担。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。二、招标文件（五）招标文件的组成

8、1、投标须知2、合同条款3、技术规范4、图纸5、投标书表式6、工程量清单（另册提供）7、招标人对招标文件的修改以及对投标人提出问题的解答所发出的补充通知。（六）招标文件的澄清1、投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于20天内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标单位提出，招标单位以书面形式予以解答，以书面形式分发给所有获得招标文件的投标单位。2、投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人有关人员的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。（七）招标文件的修改1、投标截止时间2日前，招标人可以以补充通知的方式

9、修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。2、补充通知以书面形式发给各投标人。3、招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改的补充通知的内容均以书面的内容为准，当招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改的补充通知的内容互相矛盾时，以最后发出的招标文件澄清（答疑）纪要或招标文件修改的补充通知的内容为准。4、招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改的补充通知的内容应在投标截止时间至少2日前以书面形式发放给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。（八）招标文件的约

10、束力投标人一旦收到了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。三、投标报价（九）投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单、规范、图纸、技术要求、等有关文件而进行的各项工程的施工、竣工及保修工作，以及为完成上述内容所需的全部费用。其应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、利润、税金等及为完成合同内容的各项应有费用。（十）投标报价方式：1、本工程采用固定总价包干(包工包料包验收)报价。（十一）投标报价的计价方法：本工程采用工程量清单计价，按照国家统一的建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008。（十二）报价编

11、制依据招标文件、施工图纸、工程量清单、福建省现行建筑装饰工程定额、企业施工定额、现场施工条件、施工组织设计、地方性有关建设等。全面考虑施工期间的人工、机械、设备、材料等的市场情况、施工现场条件等因素，结合自身管理情况自主报价。（十三）投标报价编制要求1、须按本文件第五章规定的表式编制投标报价。2、本工程招标采用固定总价包干合同，即投标工程量清单的总价包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（加工制作、工厂内预拼装、包运输到工地现场等）、机械、质检（自检）、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及文明施工费、安全施工费、临时设施费、赶工费、成品保护费、弃土费及卫生费等措施费用，以及合同明示

12、或暗示的所有责任、义务。 3、投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件、招标图纸、工程量清单（由设计院设计图纸未进行深化编制的清单）、招标文件澄清、答疑、修改、补遗和补充通知等），按照本次招标项目的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围等要求，投标报价可依据企业定额或参照省建设厅颁发的相关定额、以及工程所在地材料市场价格或参照工程造价管理机构发布的材料信息价并完全结合工程项目实际询价后进行报价。4、投标人应按工程量清单逐项填报综合单价（仅包含人、材、机）、合价和总投标报价，投标人可以合理增减或修改工程量清单（由设计院设计图纸未进行深化编制的清单，投标人可以进行合理深化）中的项目

13、或数量作为投标报价。5、安全施工、文明施工、临时设施、环境保护的取费标准为合格工地标准。投标人投标报价时，应根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工环境、地质条件及自然条件，分别考虑投标造价范围。本工程以双方确定后总价进行固定总价包干，施工过程和竣工结算时不得调整。6、工程量清单凡有数量的项目、特征描述均应填写投标价格进行报价，若无报价，则认为其含在其他项目报价中。如有缺漏描述，请加以补充注明。7、投标人必须进行现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸条件及任何其它足以影响成本价的情况。现场踏勘后，应根据自身实际情况，制订工程的施工方案或施工组织设计进行投标报价。中标后，不

14、论施工方案或施工组织设计发生任何变化，由此引起的合同价款的变化均不予调整，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。8、商务文件报价必须按照福建晨曦清单计价软件提供工程量清单计价文件纸质文件及电子文档。四、投标文件（十四）投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于3日内向招标人索取，否则责任自负。逾期不提出书面意见或提出意见招标人解答后未再提出书面意见的，视为同意招标文件及修改文件的内容。（十五）投标文件应包括下列内容：（一）资格审查文件1、投标保证金有关单据；2、投标人基本情况表、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书、授权委托书（如有授权）；3、资格证明材

15、料：企业营业执照副本、资质证书、拟报注册建造师资质证书、注册建造师无在建项目证明,注册建造师的安全生产考核合格证（B类）、安全生产许可证复印件并加盖单位公章；4、投标人和拟派出项目经理近三年已完工程及目前在建工程一览表、类似工程业绩。（二）商务文件5、投标函；6、投标附录函；7、已标价的工程量清单；（三）技术文件8、施工组织设计（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（4）各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施；（5）安全文明施工及环境保护措施；（6）劳动力、机械设备和材料投入计划；

16、（7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；（8）冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（9）新技术、新产品，新工艺、新材料应用；（10）深化图纸；（11）投标时送全套节点图纸；（12）投标时封样清单：屋面板小样保温棉小样螺丝采光板小样钢丝网小样。（十六）投标人必须使用招标文件提供的文件表式（第五章投标文件表式）。（十七）投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，投标文件中正、副本不一致时，以正本为准。（十八）全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖

17、投标人法定代表人或其授权委托人的印鉴（或签字）。（十九）投标有效期投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。招标人可以要求投标人延长其投标有效期，投标人应以书面形式予以答复，同意延长投标有效期的投标人应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求更改其投标文件，在延长的投标有效期内关于本须知第二十条关于投标保证金的退还和没收的规定仍然适用。（二十）投标保证金1、投标人投标时须按投标须知的要求将投标保证金存入兴业银行股份有限公司石狮支行，帐号：158300100100238297，收款人：福建泓一实业有限公司。采用现金、电汇、银行汇票的方式交纳。投标保证金缴纳时应注明福建泓一实业有限公

18、司联合厂房钢结构施工投标保证金。投标保证金到帐后，投标人携汇款单据到福建泓一实业有限公司开具收据。2、招标人在确定中标人结束后的五个工作日内，应通知中标以外的投标人到招标单位办理并退还投标保证金（不计息），未中标的投标人应同时退还图纸及其他要求退还的技术资料。招标人确定中标人后，应在中标单位向招标人提交银行履约担保后的3个工作日内，通知中标人到招标单位办理投标保证金退还手续（不计息）。3、投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；（2）中标单位未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金；（3）中标单位无正当理由拒绝签订合同。五、投

19、标文件的递交（二十一）投标文件的密封与标志1、投标文件的递交为一正两副。投标人应将投标文件的正本和全部副本分别密封，并在封袋上正确标明“正本”或“副本”字样；2、所有封袋上都应写明招标人名称、工程名称及投标人名称；3、所有投标文件都必须加盖投标人公章；4、投标人未按上述规定提交投标文件正、副本文本的，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。（二十二）投标截止时间投标人须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。（二十三）投标文件的修改与撤回投标文件递交截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（

20、在包封上标明“修改”或“撤回”字样）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。六、开标（二十四）本项目不公开开标。（二十五）开标时投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理：1、逾期送达的或者未送达指定地点的；2、未按招标文件规定要求密封的；3、没有按照招标文件的要求提供投标保证金；4、投标书未加盖投标单位法人章、法定代表人的印鉴（或签字）；5、授权委托书未加盖投标单位法人章、法定代表人的印鉴（或签字）。七、评标、定标（二十六）评标、定标工作由招标人组织进行。 （二十七）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致

21、取消其中标资格。（二十八）评标、定标办法：最优化组织方案最合理投标价中标法。招标人根据投标报价（综合单价、各个费率评比）和施工组织设计、公司实力择优录取中标人。 （二十九）投标文件出现下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；2、未按招标文件要求的方式和金额提交投标保证金；3、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两

22、个或多个报价，且未声名哪一个有效；按招标文件规定提交备选投标方案的除外；5、投标人资格预审不合格的；6、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；7、明显不符合技术规格、技术标准的要求； 8、改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；9、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；10、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； （三十）投标文件计算错误的修正对投标文件中的算术计算错误，按照总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外的原则进行修正。（三十一）招标人评标过程中，要求投

23、标人对相关内容进行澄清、说明或者补正的；投标人拒绝的，招标人可以否决其投标。 （三十二）投标文件的澄清 招标人可以以书面方式要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。书面答复须经投标人法定代表人或其代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。 （三十三）定标：最优化组织方案最

24、合理投标价中标法。六、授予合同（三十四）中标人无正当理由未在中标通知书规定的时间内签订合同的，视为自动放弃中标，招标人有权按规定没收其投标保证金。若因此给招标人造成损失的数额超过其投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应的违约责任。（三十五）中标单位在接到中标通知书后15日内，在合同签订前须向招标人提交履约担保。未按规定提交履约担保的，招标人将取消其中标资格，同时按规定没收其投标保证金。 八、 合同主要条款第一部分协议书发包人（全称）：福建泓一实业有限公司承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，

25、双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：福建泓一实业有限公司联合厂房钢结构施工工程地点：福建省-石狮市-经济开发区 工程内容：福建泓一实业有限公司联合厂房钢结构施工资金来源：自筹，已落实。二、工程承包范围承包范围：福建泓一实业有限公司联合厂房钢结构施工。钢结构、钢雨棚工程厂房柱下基础采用管桩基础，钢筋混凝土柱下承台，混凝土柱柱顶标高为-0.05m，均由土建总包单位负责施工完成后，交予承包人。1、 主、次钢结构、屋面（含保温棉）、雨棚等建筑所有构件制作和安装；2、 地脚螺栓制作与埋设，包括预埋件固定支架及材料；3、 连接、搭接部位收边收口。其他按设计要求或常规属于本轻钢

26、结构建筑的零星部件的制作和安装；4、上述招标范围内钢构的制作、运输、安装。三、合同工期： 开工日期： 2014 年 3 月 1 日竣工日期： 2014 年 4 月 10 日合同工期总日历天数 40 天四、质量标准工程质量标准：合格。五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、安全施工、文明施工与环境保护承包人在施工现场的安全教育和安全事故责任由承包方承担。6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据“建筑法”的有关条款，为进一步加强在建工程安全生产工作，最大限度地控制和减少各类事故的发生，特制定安全施工责任书，并确定承

27、包人所承建工程的安全生产责任人，其责任如下：一、承包人项目经理部应设立安全生产领导小组，设立专职安全员，项目经理部的项目经理、施工员、专职安全管理人员要经过安全培训，持证上岗。二、杜绝和消灭建筑工地施工三级以上（含三级）重大伤亡、重大设备毁损、火灾及爆炸事故；杜绝死亡事故。三、建立健全和完善安全生产责任制度，各安全责任人要明确规定自身职责并将安全目标层层分解下达，落实到每一个组、每个工人。四、承包人对承包范围内各类型的检查井，必须用可靠的材料进行防护，并设置警示牌。五、重视工地消防工作，要在工地现场配备必需的消防设备器材，要普及消防安全知识及火灾报警、扑救、自救技能的教育。六、在施工期间遇有毒

28、有害气体或物质，应设置防毒设施，由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承担。七、在施工中需实施爆破作业，严格执行本工程施工合同通用条款约定，由于承包人防护措施不力，导致他人伤亡或造成他人财产损失，或导致周边地区供水管道、输电线路、燃气管道、通讯线路等设施受损，均由承包人承担责任及一切费用。八、加强重点部位（配电、财务、仓库）安全保卫，加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻，消除各类社会治安隐患。九、强化对多发性事故的专项治理，认真查找薄弱环节，制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设备进入施工现场；加强工地食堂的管理，严防群发性食

29、物中毒事件发生。十、加强对外来民工的管理，对招收的外来民工要求证件齐全，手续完备。要积极配合辖区民警搞好治安联防工作，确保平安。十一、确保施工现场，安全达标率达到100%。十二、积极参与开展创建文明工地活动，努力使施工现场“五小”设施（宿舍、食堂、办公室、厕所、浴室）整洁；场容场貌、生活卫生、安全防火达标；材料堆放整齐、标志明显，安全防护用品齐全。十三、承包人应配置完善的安全设施，做好孔洞、临空面的安全防护，所有配电箱均须安全接地并安装漏电保护器，应有足够数量的安全帽、手套等安全用具，并随时补充施工消耗。十四、在施工过程中，若承包人未按以上及相关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全生产检查不

30、能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工及安全生产措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。因承包人文明措施及安全生产措施不力而引起的第三方事故或造成的一切损失，其责任应由承包人承担。 6.1.4 关于治安保卫的特别约定：1、外来人员无项目部人员许可证不得进入施工现场；2、工地工作人员及施工队员若无工作卡、安全帽、工作服着（三者缺一不可）不得进入施工现场；3、承包人、发包人单位、协作单位人员进入施工现场必须由项目经理部派员陪同，并戴备用安全帽后方可进入现场；4、进入施工现场的非本公司工作人员一律实行登记制度；5、保安人员实行现场巡视制，密切注意消防器材

31、的完好性，电器使用的安全性；6、一旦发现在施工现场抽烟、大小便者、立即记录在案，及时向工地办公室汇报，交由发包人对其进行500元/次的处罚；7、保安人员现场巡视必须佩戴安全帽，同时必须保证工地施工区域的安全，发现异常情况及时向项目经理部汇报；关于编制施工场地治安管理计划的约定：建立健全施工现场安全管理体系，由项目经理负责，项目生产经理具体负责，各有关部门负责人参加。现场设专职安全员一名，负责监督施工现场和施工过程中的安全，发现安全问题，及时处理解决，杜绝各种隐患。工程项目组建以项目经理为现场安全保证体系第一责任人的安全生产领导小组，配备专职安全员1名，专职安全协查员2名，项目部管理人员轮流负责

32、安全值日检查，解决和处理生产中的安全问题和进行巡回安全督促检查。现场设立专门保安人员配备，实行24小时的安全监控、检查，保证施工现场24小时的一切安全。 6.2 文明施工合同当事人对文明施工的要求：一、建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。二、建筑工地施工道路、施工地坪须进行硬化（若场地太大可将道路及施工活动场所作为硬化区域，厚度15cm左右），堆土及易产生粉尘的作业须采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施，土方垃圾、建筑垃圾须及时清运。三、施工现场的建筑材料、构件、机具、建筑垃圾须按文明施工平

33、面布置图整洁堆放。四、自行搭建的办公室、宿舍要符合坚固、防潮、通风、卫生等要求。临时厕所、淋浴室须符合正常及卫生使用条件要求。五、建筑工程临时食堂设置须符合卫生、工人须持有效健康检查证上岗，食堂燃料要采用清洁能源。六、泥浆水须经沉淀处理后，泥浆用密闭罐车运载至指定地点倾倒。建筑废水、生活污水不能直接排入下水道（沟），须经沉淀处理后，方可排入周围的下水道（沟），同时设专人负责疏通、清理、防止下水道（沟）堵塞。七、建设工地内应使用商品混凝土，如须自行搅拌应报上级主管部门审批，积极推广使用新型墙体材料，禁止使用粘土实心砖。八、施工现场的办公、住宿的临时设施，须采用活动房。水泥、仓库、食堂、钢筋加工车

34、间可以不采用活动房，但外墙面必须刷白，不能超出围墙，屋顶采用金属波纹瓦。并建立工地及临时用房、办公室的防火安全制度。九、外脚手架必须采用钢管按省市最新规定搭设，钢管及扣件应为八成新，钢管必须全部刷同色油漆，跳板、档脚板安装到位，安全网随脚手架的搭设及时挂到位并保持整洁。十、施工单位应该保证现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场容场貌交通要道的整洁。十一、在施工过程中，若承包人未按以上及相关规定设置文明生产措施，致使施工现场检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工及安全生产措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。因承包人文明措施不力而引

35、起的第三方事故或造成的一切损失，其责任应由承包人承担。6.3 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 从合同价款中单列该项费用，发包人根据承包人实际施工安全文明落实情况，根据本工程的进度款节点单独支付给承包人80%，若承包人落实不到位该笔费用将扣除，并且由此带来的一切后果由承包人负责。6.4环境保护1、承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用

36、和（或）延误的工期由承包人承担。2、施工范围内所有的建筑垃圾，应及时清理，外运至发包人指定地点。因承包人未及时清理建筑垃圾经发包人检查还未处理的，发包人有权叫其他人员及时清理，发生的所有费用由承包人承担，从工程款直接扣除。七、发包人及承包人的权责 发包人：1、 负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督；2、 做好施工现场三通一平，保证协调土建总包单位提供供电、供水接入点；3、 发包人应按时支付工程进度款，由此造成的工期延误由发包人承担；承包人：4、 严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲乙双方验收，确保工程质量；5、 做好现场文明施工、安全生产、料净、场地清；6、 组织施工管理人员

37、和材料、施工机械进场；7、 承包人在施工过程中，严格按照国家安全操作规程施工，防止安全事故发生，若出现安全事故，乙方负全部责任；8、 服从甲方统一安排指挥；9、 乙方为施工人员按当地规定办理各项保险，费用由乙方承担；10、 施工过程中本项目进度、质量、安全、资料、验收均接受土建总包单位的协调和监督；11、 应发包人安排与总包单位协调接入电、水并承担本工程施工水电费用；12、 与总包单位协调现场施工，所有外墙脚手架均由土建总包单位搭设；13、 由乙方原因造成工期拖延，每延期一天罚款3000元/天。八、合同价款与支付1、本合同价款采用（1）方式。(1)采用固定总价包干合同（包工、包料、包验收）合同

38、，合同价款中包括的风险范围：承包人已清楚并考虑道路、交通运输等施工现场条件、施工现场周围地下管线和邻近建筑物构筑物的情况、招标文件有关要求、招标工程范围、施工图纸、施工组织设计、施工技术要求及规范、安全维护、文明施工、与土建总包等工程施工单位协调配合等各种风险因素。合同总价中包含上述各种因素产生的费用及本工程所涉及的各种应由承包人承担的材料检测费、调试、成品安装费、材料二次搬运费、与乙供材相关的卸车费、相应配件费、专用工具费、现场清理、验收、民事纠纷协调等所有费用以及应由承包人承担的其他所有费用。 施工期间各类人工、材料、机械的市场风险和国家政策性调整风险，均由承包人自行承担，结算时综合单价不

39、再调整。2、风险费用的计算方法：报价时自行考虑风险范围以外合同价款调整方法:调整范围: 竣工结算时实际施工有发生变更的，根据实际产生经双方确认的工程设计变更单、工程量确认单进行合理增减工程量。其他均不调整，按合同价款执行。 调整方法：由于设计变更的项目，合同内报价清单有的项目参照合同内清单综合单价，所有取费按投标报价执行；合同内没有的项目由双方确定综合单价，所有相应取费按照投标报价执行；设计变更减少的项目，按合同内综合单价扣除减少的工程量的合价，所有减少量相应取费按照投标报价执行扣除。、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例及抵扣方式： / 、工程款（进度款）支付

40、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：1、合同签订施工队进场后10工作日内，乙方提供等额发票后，甲方预付乙方合同价款的20%预付款；2、所有钢材进场后10工作日内，乙方提供等额发票后，甲方预付乙方合同价款的30%进度款；3、单位工程竣工验收合格后，承包人应按规定移交完整的存档备案资料，发包人应在收到资料后的15日内支付至97%的结算价款，留3%的工程款作为工程保修金，工程保修办法按照双方签订的建筑工程施工合同中的相关条款执行，保修金在工程验收合格后的一年保修期满后15日内一次性全额返还，保修金不计利息。九、工程变更图纸上所有内容。十、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的

41、约定：签订合同约定33.竣工结算发包人审批竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收、完成移交给发包人并提交所有结算资料即工程结算书（合同签订价款、设计变更增减款）后28天。竣工结算办法： 签订的合同价款根据实际产生的工程设计变更单进行合理增减。 发包人根据承包人送审结算书、施工合同等结算资料，发包人进行结算审核。发包人完成竣工付款的期限： 经审核完成后28天 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按国家相关规定执行。十一、违约、索赔和争议、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人无正当理由不按合同约定支付工程进度款，逾期三十

42、天不付款，发包人按未付金额的一年期银行贷款利率计算月利息给承包人（利息应当月支付）；逾期六十天不付款，承包人有权自行停工，发包人按未付金额的一年期银行贷款利率计算月利息给承包人（利息应当月支付），且总工期均自应付进度款之日起给予顺延。双方约定的发包人其他违约责任：/35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：承包人违约的其他情形：违反合同约定、投标文件的承诺、招标答疑及通用合同条款、招标文件、国家规定的相关规定等。16.2.2承包人违约的责任1、本工程质量标准必须达到100%合格。经验收因施工原因造成工程不合格，承包人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的经济损失，由承包人负责。2、因承包

43、人管理原因造成发生重特大质量、安全事故、经济法律责任由承包人承担，发包人有权解除本合同并要求承包人赔偿所有损失，安全文明施工必须达标，如不能达标被政府或媒体曝光，经查实，每次扣安全文件施工费5000-50000元；3、若施工现场存在安全隐患的，未达安全文明施工标准，发包人有权局部停工直至全面停工，并责令整改，逾期未整改的处罚5万元，所造成的一切损失由承包人负责；4、承包人非法转包或将工程发包给不具备相应资质的单位及不执行中华人民共和国招投标法等相关法律法规将工程非法发包，发包人有权对承包人处以转包或发包金额的20%的罚款，从其当月应付工程款中扣除，并纠正其错误行为；5、发包人如发现承包人不合格

44、材料进场，有权责令退场，发现一次未退场而投入使用的责令整改并处罚金5万元；6、承包人应严格按照国家规范标准组织施工。发包人发现承包人违反强制性规范的处罚1万元，并责令整改，逾期未整改的，再处罚金5万元；7、发包人如发现现场存在一般性质量隐患，责令改之，逾期未改正的，处罚金2万元；8、未经发包人同意，承包人擅自更改图纸进行施工的并责令改正，发现一次，处罚金3万元；9、签订合同（协议）15日内，承包人必须将工程进度计划报送发包人和土建总包单位，相互协调、配合施工交叉作业。承包人须按合同约定计划竣工验收并交付发包人，每延误一天处罚5000元；10、内页资料：承包人在项目竣工后15日内，将相关的完整内

45、业资料提交土建总包单位办理竣工验收备案，未按期提交的，逾期一天处罚5000元；11、双方约定的承包人其他违约责任：因承包人违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用均由承包人自行承担，并向发包人赔偿其所造成的损失。12、承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人如违约发包人将按照约定严格合同约定执行，由此造成的一切损失承包人承担全部责任。16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人如有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部

46、赔偿责任：a、承包人假借他人公司名义承接本工程；b、承包人延期开工达15日；c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按合同约定的工期如期完工；d、承包人在合同履行期间发生停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。e、承包人未能有规律和连续施工；f、承包人发生重大安全质量事故的；h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人双方协商确定 。36、索赔按通用条款执行。、争议双方约定

47、因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 工程所在地管辖权的 人民法院起诉。十二、其他、工程分包与转包 38.1、本工程不得转包和分包，若发现擅自分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告。对确定需分包的特殊、专业工程须经发包人确认，分包单位对所分包的项目和承包人一样负有同等的责任。 、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：无发包人委托承包人办理的保险事项：无（2）承包人投保内容：自身财产及施工现场内的自身员

48、工的人身伤害及财产，从事危险作业员工的意外伤害，建设工程一切险（太平洋保险、平安保险、中国人民保险其中之一的承保）。（3）承包人应为其履行合同的全部员工办理工伤保险、意外伤害保险并支付保险费，包括其员工为履行合同聘请的第三方人员。发包人有权利检查落实，如承包人未履行，将扣除该项费用，由此造成的一切后果由承包人承担。、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：承包人在签定合同前须向发包人提供合同价20的银行履约担保, 同时招标人向

49、中标单位提交同等金额的工程款支付担保。、合同份数46.1双方约定合同副本份数：、补充条款1、结算时，以中标价及本合同中明确的调整因素、办法为依据进行调整。2、凡是非设计变更以及发包人造成的施工条件变更原因，施工方案和施工措施的修改而造成增加的费用由承包人承担。3、本工程质量要求为合格，不要求创建省、市级文明工地及其他奖项。如果承包人自行创建省、市级文明工地及其他奖项，费用自理。 挂靠、借用资质：在合同执行过程中，如发现实际施工组织为挂靠、借用资质的，发包人有权解除合同。因此产生的一切经济、法律等后果，由中标单位承担。附件：工程质量保修书（示范文本）发包人（全称）：福建泓一实业有限公司 承包人（

50、全称）：_发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对福建泓一实业有限公司联合厂房钢结构施工（工程全称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：福建泓一实业有限公司联合厂房钢结构施工钢结构二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：福建泓一实业有限公司联合厂房钢结构施工保修期二年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接

51、到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照钢结构工程的相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）

52、：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日九、 技术规范要求1、主钢结构系统： 主钢架采用实腹焊接工字型截面门式刚架及钢框架系统，腹板与翼缘之间连接焊缝须采用双面自动埋弧焊，主体钢构（钢柱、钢梁）腹板和翼缘基板厚度不得小于6mm厚。厂房柱上需考虑设置电缆桥架钢支架承载对钢柱计算的影响。柱脚暂定为刚接（柱脚底标高为 -0.05m）。 主钢架所有构件表面需经喷抛丸处理达到国标GB8923中Sa2.5级标准;底漆、面漆涂装采用喷漆施工；底漆涂装采用C13-31 红丹醇酸防锈底漆，结构表面涂装醇酸瓷漆面漆，涂装总厚度100m（有防火涂料时取消面漆,防火涂料和底漆应做相容性实验）。主刚架钢材

53、采用Q345B，次构件(支撑，隅撑)采用Q235A；连接采用10.9级高强螺栓，高强螺栓结合面不得涂漆，采用喷砂生赤锈处理法,摩擦面抗滑移系数为0.45，直径不大于M27时采用扭剪型高强螺栓。钢构件之间的连接孔要求在工厂加工好，现场不允许动火切割钻孔。柱脚锚栓材料采用Q235普通螺栓（双螺帽及垫板），其材质、尺寸或规格须符合设计要求，由中标人提供材料并派专人指导，由土建承包商负责预埋；中标人应对所预埋的地脚螺栓定位负全部责任。 钢走廊：钢柱钢梁同主结构体系，上铺0.8mmDECK板，然后再砼找平，详见建筑施工图。厂房外围雨蓬均采用轻型钢结构雨蓬，雨篷梁同主结构体系，包括预埋件体系，位置详见建筑

54、施工图。2、屋面系统：屋面外板：采用宝钢公司原色镀铝锌压型钢板，厚度0.53mm，镀铝锌量双面标称180g/m2；采用360直立式卷边锁缝系统系统。卷屈服应力345MPa，并提供材料检测报告；板型采用卷边板（波峰50mm），投标时带板型小样；所有屋面留洞处应按图纸尺寸做不锈钢底座，由屋面板生产及安装公司保证其不渗漏雨水。屋面板与结构之间应考虑设置高品质可滑动板夹连接，保证屋面维护系统在温度应力作用下自由热胀冷缩，可滑动板须采用屈服应力345MPa，厚度在1.2mm以上的镀铝锌板。保温棉：采用欧文斯科宁公司生产的玻璃纤维保温棉，容重16kg/m2,厚度不小于150mm，屋面为白色增强加筋聚炳烯(

55、WMP)防潮贴面，下铺不锈钢丝网， 1.0mm丝径，300*300网格，现场铺设。檩条及其连接件：原材料采用热浸镀锌钢板，规格为G90（即镀锌量为双面标称275g/m2），“Z”或“C”字型构件采用高热浸锌冷弯成型，材料屈服强度不小于345MPa; 屋面采光板采用双层保温型（上层1.5mm+下层1.2mm），同屋面板配套产品；天沟采用1.5mm厚不锈钢材料304，冷折弯成型，接口采用氩弧焊对接、磨平；3、雨蓬（5%倒坡）采用单层压型钢板（无保温棉设置），内天沟有组织排水，内天沟规格同主层面规格；雨篷板材质要求同屋面，天沟材质要求采用1.5mm厚不锈钢304材料，外围收边同屋面板。4、材料品牌要

56、求：钢材（主结构钢材）：鞍钢、马钢 ；屋面板：宝钢；FRP采光板：艾博耐特、多凯；螺栓：ITW/SFS；胶：澳大利亚BOSTIK；檩条：烨辉。十、 图纸、技术资料及附件1、 整套施工图、图纸另册提供。十一、 投标文件表式1.资格审查资料格式（用于资格审查文件封面） （项目名称）招标编号：_投 标 文 件投标文件内容： 资格审查文件_ _投标人: （盖投标人单位公章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 日期：_年 月 日目录（一） 资格审查申请函 附：投标保证金有关单据（二） 资格审查申请函附表 1. 投标人基本情况表2. 法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书3. 授权委托书4. 近五年

57、企业履约情况表5. 拟派出项目经理简历6. 拟派出技术负责人简历表7. 拟派出主要施工管理人员表8. 项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书9. 拟投入本合同工程的主要施工机械设备10. 财务状况表11. 投标人和拟派出项目经理“类似工程”业绩（如有时）（一）资格审查申请函致： （招标人名称）一. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对招标编号为 的 （项目名称） 标段的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。二. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、

58、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。三. 我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。四. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。五. 我方将派出 （项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理。六. 我方的金额为人民币 元的投标保证金以 形式与本资格审查申请书同时递交。 投标人： （盖投标人单位公章）法定代表人或委托代理人： （签字）地 址： 。电话： 传真

59、： 邮政编码： 。 日 期： 年 月 日附：投标保证金有关单据注：投标人应当将投标保证金有关单据复印件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。联合体投标的，须通过联合体主办方办理投标保证金。（二）资格审查申请函附表附表1投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围投标人： (盖投标人单位公章)注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖单位公章。2. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件。独立投标人或联合体主办方还须附上施工企业安全生产许可证（园林绿化工程按有关规定）。以上均应加盖单位公章。3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。附表2 法定代表人资格证明书单位