高化4标时段上海金申第四项目部现场临设分包合同拷给分包版

《高化4标时段上海金申第四项目部现场临设分包合同拷给分包版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高化4标时段上海金申第四项目部现场临设分包合同拷给分包版（14页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司加工进口油适应性改造工程(四标段)项目(含检修)施工现场临设施工分包合同中国石化集团宁波工程有限公司中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司加工进口油适应性改造工程(四标段)项目(含检修)现场临设施工分包合同发包人：中国石化集团宁波工程有限公司上海金山分公司承包人：上海金申工程建设有限公司 (第四项目部)经双方协商，发包人将中石化上海高桥分公司加工进口油适应性改造工程(一标段)项目-现场临设及凌桥基地维修等内容委托承包人施工，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，为明确双方职责，确保工程质量，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。一、工程项目1、工

2、程名称：中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司加工进口油适应性改造工程(四标段)项目(含检修)现场临设施工项目。2、工程地点：高桥项目部施工现场。3、工程范围和内容：施工内容、工程量详见工程量签证确认单。4、工期：按发包人网络计划要求，因以下原因造成工期延误，经发包人代表确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按合同约定提供开工条件；（2）重大的设计变更而影响到施工进度的；（3）不可抗力；（4）发包人代表同意工期顺延的其他情况。二、工程造价及承包方式1、工程承包方式：本工程采用包工包料的承包方式。2、合同造价：暂例人民币：陆拾万元整（￥60万元元）。3、合同价款的确定按签证工程量，执行上海市建筑工

3、程预算定额(1993)和上海市建筑安装工程预算定额费用标准(1993)及现行有关规定，按四类取费，建筑材料价格参照施工时的上海市市场价。三、工程款支付及结算1、本工程合同分阶段支付工程进度款。工程量完成50%时支付合同价的30%，工程量累计完成75%时再支付合同价的25%，达到交工验收条件并经发包人验收合格进行工程财务结算时支付到合同价款的90%。2、工程质量保修金为工程合同价款的10%，待安装工程竣工验收结束后28天内予以结算后支付。3、承包人在工程进展中不得以发包人不支付工程费为由拖延或不执行合同，否则负违约责任。四、施工组织1、承包人应在合同签订后3天内向发包人提交施工方案和工程进度计划

4、，并交发包人代表审批。承包人必须按发包人代表确认的施工方案和进度计划组织施工，接受发包人对质量、进度、安全的检查、监督。当工程实际进展与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人代表的要求提出改进措施，经发包人代表确认后实施。2、承包人应当按合同规定的开工日期开工。因发包人原因不能按照合同规定的开工日期开工时，发包人代表应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。3、因工程质量、安全等原因，发包人代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式通知承包人暂停施工。承包人应当按发包人代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。待隐患消除、责任落实、条件具备后方可复工。因承包人原因造成停工的，由承包人

5、承担发生的费用，工期不予顺延。五、质量与验收1、工程质量1、1发包人应根据国家有关工程施工及验收规范、施工平面布置图和技术要求等对分包工程质量进行监督、检查、控制和验收，工程质量要求为一次性验收合格。1、2承包人应遵守工程建设质量管理的有关规定，建立健全项目工程的质量保证体系和有关管理制度，配备满足工程质量要求的人员、设备和机具，按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。1、3承包人在工程首件工作结束后，应提出首件检查申请。在项目实施过程中随时接受发包人质量检查人员的监督检查，对施工中出现质量问题的分部分项工程或竣工验收不合格的项目工程应当负责返修，其中工料损失由

6、承包人承担。由于承包人管理不力造成工程质量事故的责任和因此发生的费用，应由承包人负责赔偿全部损失。1、4承包人在施工结束后，应在自检合格的基础上，将完整的施工记录和质量评定记录交发包人代表，提出验收申请。发包人代表依照工程设计图纸和施工技术标准、验收规范进行验收，验收合格后办理工程质量验收手续，未经发包人验收合格的工程，不得进行结算。1、5承包人按要求设计的图纸虽经发包人确认以及发包人的工程验收合格，并不能免除承包人的一切工程质量责任。1、6承包人应保证本工程的彩钢房建成并交付发包人使用后 12个月内的最大抗台风能力为10级。若10级及以下台风对彩钢房造成损害，则由承包人负责。2、隐蔽工程和中

7、间验收 工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人先进行自检，并在隐蔽或中间验收前3天内以书面形式通知发包人代表验收。发包人代表按要求进行验收，验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人代表限定的时间内修改后重新验收直至合格。3、 竣工验收工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提出竣工验收报告，并按发包人代表要求，提供完整的施工和交工技术文件资料。发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，由发包人组织验收，给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。六、安全施工1、承包人应遵守台化项目业主、发包

8、人等工程建设安全生产和进出厂的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，全部由承包人自行承担。2、发包人应对承包人在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。3、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人代表提出安全防护措施，经发包人代表认可后实施，发包人认可并不因此解除承包人的责任。4、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒

9、害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前以书面形式通知发包人代表，并提出相应的安全防护措施，经发包人代表认可后实施，发包人认可并不因此解除承包人的责任。七、双方职责1、发包人代表（1）发包人委派 厉学臣 为发包人代表，行使合同约定的职权。如果派驻工地的代表有变更，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同约定的前任的职权，履行前任的义务。（2）发包人代表有权要求承包人撤换其所认为的不合格人员。（3）发包人代表应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于发包人代表未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失

10、，顺延延误的工期。（4）发包人代表可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的承包人代表（项目经理）。2、承包人代表（1）承包人委派 项和平 为本工程的承包人代表（项目经理），全权代表承包人行使合同约定的职权；承包人代表原则上不得更换，如确需更换的，应至少提前7天以书面形式通知发包人，经发包人同意后可作更换，后任继续行使合同约定的前任的职权，履行前任的义务。（2）承包人代表按发包人认可的施工方案和发包人代表依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与发包人代表联系时，承包人代表应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人代表送交报告。3、发包人工作（1）现场的

11、进场道路和施工场地能基本满足施工需要，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；（2）组织对承包人进行图纸会审和设计交底；（3）发包人向承包人提供一份施工平面布置图；（4）发包人为承包人的材料进场办理有关进场证件； （5）发包人为承包人的安装构件进场后提供堆放场地；（6）发包人为承包人提供施工用电源，承包人负责电源的接入；（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；4、承包人工作（1）向发包人代表提供月度工程进度计划及相应进度统计报表。（2）向发包人提供三套完整的设计图纸。（3）负责编制施工方案，材料、成品、半成品等进场计划，隐蔽工

12、程验收单等，并及时送发包人确认。（4）现场施工及生活用水由承包人自行解决。（5）遵守业主、政府及有关主管部门对施工人员机具的进入、施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，承包人承担因承包人责任造成的罚款。（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏或损失，承包人自费予以修复。（7）承包人必须保证文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前现场必须清理干净，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。（8）承包人在规定的保修期内，对属于承包人责任的工作质量问题负责无偿修理。八、设备与

13、材料的供应1、本工程所有材料由承包人供应。承包人供应的设备、材料、配件等均需符合设计要求和标准，附有产品合格证书、质保书或化验单。如实际质量与证明不符时，一切责任由供方负责。承包人供应的工程材料必须经发包人确认价格和质量，未经确认的材料不得用于工程中。由于承包人供应的材料不符合要求，必须重新进行采购，由此造成的损失和工期延误由承包人负责。如果发生材料代用，必须经发包人现场代表认可。九、质量保修工程质量保修期为实际交付使用之日起至安装工程竣工验收结束后。承包人应按国家有关规定和发包人的要求进行保修。保修期间，承包人应在接到修理（维护）通知之日后二天内派人修理，否则，发包人可委托其他单位或人员修理

14、。因承包人原因造成返修的费用，发包人在质量保修金内扣除，不足部分由承包人交付。十、违约、索赔和争议1、本合同生效后，除不可抗拒的因素外，双方务必严格遵守，全面履行，不得单方面任意变更或推翻合同。本合同变更、解除均按照中华人民共和国合同法的规定办理。2、承包人在竣工日期内无法完成（如承包人未能按发包人要求的施工进度完成任务），造成工期拖后时，则每拖延一天处以3000元作为赔偿金，直至总价的10%。确属发包人原因影响进度，由发包人负责。3、如承包人在工程施工中发生安全等事故，应承担相应的赔偿费用，并按业主、发包人和有关部门的标准加以处罚。4、双方在履行合同时发生争议应通过友好协商方式进行解决，协商

15、不成可向宁波市仲裁机关申请仲裁或向法院起诉。发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； 调解要求停止施工，且为双方接受； 仲裁机构要求停止施工； 法院要求停止施工。十一、其它1、承包人承接本工程后不得转包或分包，否则一经发现即取消其施工资格，并赔偿由此给发包人造成的损失。2、保险：承包人必须按业主的要求投保有关保险，并承担相应的费用。3、承包人必须遵守业主、发包人有关项目管理的各项规定。承包人若违反业主、发包人的管理规定时，应接受其相关规定罚款或处置，但仅仅当业主扣罚发包人时才予以转罚。4、本合同一式8

16、份，发包人6份，承包人2份，双方签字盖章后生效。除保修条款外，双方履行合同约定的全部义务，办理竣工结算且价款支付完毕，本合同即告终止。5、合同附件：附件一：安全管理协议书附件二：治安管理协议附件 ：廉洁从业责任书发包人：中国石化集团宁波工程有限公司上海金山分公司承包人： 上海金申工程建设有限公司 (第四项目部)法定代表人：法定代表人：或授权委托人：或授权委托人：经办人：联系人：日 期：2008年5月20日日 期：2008年5月20日共14页 第12页附件一：安全管理协议书承 包 人 : 中国石化集团宁波工程有限公司上海金山分公司 (简称甲方) 分 包 人 : 上海金申工程建设有限公司 (第四项

17、目部) (简称乙方) 为贯彻“安全第一, 预防为主，全员动手，综合治理”的安全生产方针，确保中国石化集团宁波工程有限公司本合同工程项目分包工程(包括劳务分包)的安全施工,确保甲乙双方人员的安全和健康, 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等有关安全生产法律法规及中国石化集团公司工程承发包安全管理规定(试行) ，为明确双方安全管理的权利、义务和责任等事项, 在公平和诚实信用的原则基础上，经承包人和分包人双方协商达成一致，订立本协议。 1. 分包工程概况 1.1 分包工程名称：中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司加工进口油适应性改造工

18、程(四标段)项目(含检修)现场临设施工项目。1.2 分包工程地点：高桥项目部施工现场。1.3 分包工程承包范围：施工内容、工程量详见工程量签证确认单。1.4 开工、竣工日期：按发包人网络计划要求1.5 分包合同批准文号：_ 2. 双方的权利和义务 2.1 甲方的权利 2.1.1 有权对乙方的安全业绩和安全资质进行审查备案, 审核不合格的不予分包工程。 2.1.2 有权要求乙方建立健全分包工程施工安全管理组织机构，严格执行国家安全生产法律、法规、标准以及中国石化集团公司安全生产监督管理制度和中国石化集团宁波工程有限公司安全生产规章制度、HSE 管理体系文件及安全操作规程，落实安全生产责任制、事故

19、防范措施和应急处理预案。 2.1.3 有权要求乙方履行安全生产职责，并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。 2.1.4 有权对乙方安全生产情况进行监督检查，乙方必须接受检查，对查出的问题乙方应按要求及时整改，有权对乙方的“三违”行为进行制止和按规定处罚，若发现乙方施工现场存在重大事故隐患，有权要求乙方停工整改。 2.1.5 有权制止乙方未经入场安全教育的施工作业人员在现场进行施工作业。 2.1.6 有权对乙方制定的安全管理制度、安全方案/ 措施进行审查并备案，并对无安全措施和方案、措施落实不到位的制止其作业。 2.1.7 有权对乙方进入施工现场的设备、设施进行安全检查，对不符合安全要求的设备设

20、施有权拒绝其进入施工现场。 2.1.8 有权对乙方施工人员的劳动保护着装及特种劳动防护用品进行安全检查，对不符合安全规定的有权制止其作业。 2.1.9 乙方发生事故后，甲方有权根据有关规定组织或参与事故的调查，有权对事故按规定进行统计上报。 2.2甲方的义务 2.2.1 认真贯彻落实国家有关安全生产法律、法规和标准及中国石化集团公司和中国石化集团宁波工程有限公司安全生产规章制度、安全操作规程，落实事故防范措施。 2.2.2 负责对乙方作业人员进行入场安全教育和安全技术交底，并建档登记，对特种作业人员要备案检查，杜绝无证上岗。 2.2.3 甲方应提供给乙方如下安全资料： 1）项目安全管理组织体系

21、； 2）相关安全文件：3）安全检查通报；4）项目 HSE管理计划书；5）安全技术交底文件。2.2.4 负责向乙方明确施工作业区的施工范围，如实告知施工现场危险因素、危险源和安全管理要点。2.2.5 负责审批乙方编制的安全技术方案/措施，并对其控制措施的实施情况进行监督检查。2.2.6 监督和协助乙方在施工作业中办理动火、动土、高处作业、进设备作业等各类作业票证，并监督其做好监护工作。2.2.7 发生事故后积极组织抢救，防止事故扩大，并按照中国石化集团公司事故管理规定进行报告。2.2.8 其它根据项目要求应尽的义务。2.3乙方的权利 2.3.1 有权对甲方的安全管理工作提出合理化建议和改进意见。

22、2.3.2 对甲方违章强令乙方冒险作业行为，有权拒绝执行，对由此产生的打击报复，有权向有关部门举报。2.3.3 有权要求甲方对乙方人员进行入场安全教育和安全技术交底。2.3.4 有权要求甲方提供相关的安全资料。2.3.5 发生严重危及乙方人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的避险措施。2.4 乙方的义务 2.4.1 严格贯彻执行安全生产法、建设工程安全生产管理条例等国家有关安全生产的法律、法规和标准，执行中国石化集团公司和中国石化集团宁波工程有限公司及本工程项目的安全生产规章制度和安全操作规程，制定本单位安全生产管理制度，落实事故防范措施。2.4.2 必须建立健全分包工程施工安全

23、管理组织机构和安全生产责任制，明确组织机构责任人员的安全职责；明确项目负责人为安全第一责任人，并按要求配备施工现场安全负责人和专职安全管理人员，上述人员必须具备相应的安全生产知识和管理能力，取得安全生产管理考核合格证和安全管理资格证，合同执行期间，未经甲方同意不得随意更换；项目施工期间，提供必要的人、财、物资源，保证安全投入的到位，以达到HSE管理体系正常运行与持续改进。 2.4.3 乙方必须为其从业人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，承担工伤保险责任。若乙方未按规定参加工伤保险期间人员发生工伤的，按照工伤保险条例规定的工伤保险待遇项目和按标准支付的费用由乙方承担。甲方对乙方实行安全施工保证金制

24、度，保证金必须在建设工程分包安全协议签订前交甲方安全主管部门统一管理，劳务分包每人月按100元、分包工程按合同价的2%交付。保证金将作为甲方对乙方的违章处罚或事故处理费用，若乙方在工程施工期间未发生违章和事故，保证金在工程完工后全部返回乙方。2.4.4 协议签订前，乙方必须将其企业资质证书、营业执照、法人授权委托书、安全生产许可证、HSE 承诺书、项目负责人和专职安全管理人员的安全考核合格证及安全资格证书、施工人员花名册、特种作业操作证、安全保证体系报甲方审查备案。 2.4.5 乙方必须按照中国石化集团宁波工程有限公司的HSE 管理标准和本项目HSE 管理计划书的要求，依据工程施工的安全难点和

25、特点，有针对性地制定分包工程施工的安全管理制度和措施。 2.4.6 必须按照本项工程的施工组织设计、施工方案和HSE 管理计划、安全保证措施的要求进行施工。 2.4.7 按规定参加项目部安全例会，并将本单位上月安全情况和本月安全计划报项目部HSE管理部门。 2.4.8 必须自觉接受甲方各级安全部门和安全管理人员的监督检查，对查出的缺陷和隐患及时进行整改。 2.4.9 必须执行甲方物资采购、设备管理制度，不得在分包工程中购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、机具设备、防护用品、安全检测仪器等。 2.4.10 建立现场施工安全检查制度，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除施工生产安

26、全事故隐患，对重大隐患、重大险情应采取有效措施及时处理并报告甲方。 2.4.11 组织制定、演练和实施分包工程施工安全事故应急预案；向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 2.4.12 乙方应对其人员进行安全法规、标准、安全操作技能和安全意识教育，使其具备相应的安全知识、安全意识和安全操作技能，对未接受三级安全教育和入场安全教育的严禁进入现场作业。特种作业人员必须取得有效的特种作业操作资格证书，方可上岗作业。特种作业人员持证率100% 。特种作业人员必须持有有效的、合格的特种作业操作证（特种作业操作证由甲方安全部门负责审验并留存复印件备案），非特种作业人

27、员严禁从事特种作业。特种作业人员必须统一组织，严格内部管理，不得随意换人、加人和顶替，若确需换人、加人，必须向甲方安全管理部门提出申请，说明原因，并经书面批准 办理相关手续后方可换人、加人，违者发生事故及由此产生的一切后果由乙方自己承担。2.4.13 严格执行甲方的施工用电、高处作业、起重作业、检修作业、脚手架作业、破土作业、土建作业、开挖作业、现场防火、桩基作业等安全管理规定。作业前，必须按照规定办理相应的作业票证，安全措施逐项落实到位，否则不许作业。2.4.14 必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并按规定正确穿戴和使用。 2.4.15 按规定设置临时用电设施、安全防护

28、设施、现场警示标志和消防器材，对施工现场范围内的安全防护设施及警示标志，施工人员严禁变动、损坏，因工程需要，经双方安全管理人员确认后方可移动或拆除。2.4.16 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经甲方认可后实施。实施爆破作业或在放射、有毒有害环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10 天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。2.4.17 乙方进入上海高桥石化厂区、易燃易爆等火灾危险区域，不准吸烟，不准带火种，必须遵守业主的安全规章制度

29、，出入厂门要服从门卫人员的管理，节假日及夜间施工必须经甲方同意。2.4.18 乙方所有机动车辆进入上海高桥石化公司等火灾危险区前，必须办证入厂，安装合格的阻火器，并按甲方制定的路线限速行驶，严禁超速、超载、超抢会车。 3. 违约责任与处理 3.1 发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。 3.2 发生的事故，应经事故调查确认责任，事故调查和报告应符合国家、中国石化集团公司及中国石化集团宁波工程有限公司的事故管理规定。 3.3 由于甲方违约造成的事故，由甲方承担责任及其经济损失，并按规定追究有关人员的责任。3.4 由于乙方违约造成的事故，由乙方承担责任及其经济损失，并

30、按规定追究有关人员的责任并报告甲方。由于乙方工程质量、购买材料的质量原因导致的事故，由乙方承担责任及其经济损失。3.5 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定进行处罚，情节严重的，取消其分包资格。3.6 由于乙方不接受甲方安全教育，不服从甲方现场安全管理，不按规定穿戴劳动防护用品，违章指挥、违章作业和违反纪律而造成的事故，由乙方承担主要责任及全部经济损失。3.7 由于乙方违反甲方或业主安全管理制度和规定，违反安全操作规程，安全技术措施不落实、安全管理不到位等乙方原因而造成的事故，由乙方承担主要责任及全部经济损失。3.8 乙方车辆未按规定接受入厂检查，超速、超载、超

31、高、超长或未按指定路线行驶、不安装合格的阻火器、各类设备物料乱放、未经许可占用消防通道、未办手续进入易燃易爆区域所造成的事故责任，由乙方承担事故责任及全部经济损失。3.9 乙方拒不执行甲方提出的安全管理改进意见，对安全管理不到位或安全管理失控、违章频发的，甲方有权令其停工整顿或单方解除分包合同，乙方承担由此造成的全部经济损失。3.10 对于乙方的安全违章违纪行为，一经查实，甲方将根据中国石化集团宁波工程有限公司HSE 奖惩规定，给予相应的经济处罚，所有的违章行为除予以经济处罚外还要予以现场曝光，对累计违章二次（含二次）以上的个人，甲方有权要求乙方予以清退。3.11 对于乙方在分包工程施工过程中

32、发生人身伤亡、火灾、爆炸、设备等事故，甲方有权按照甲方分包商管理 规定的要求以经济处罚。发生重大事故的，甲方有权单方解除分包合同。4争议解决办法 因履行本协议发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提出诉讼。 5其他 5.1 本协议作为工程分包合同的补充，与工程分包合同同时生效，同时终止。5.2 若分包工程为无损检测工程时，除执行以上合同条款外，还应执行附件：无损检测工程分包安全条款的约定。 5.3 本协议适用于中国石化集团宁波工程有限公司的工程分包和劳务分包。5.4 本协议未尽事宜按国家及地方政府、中国石化集团公司和中国石化集团宁波工程有限公司有关规定。双方协商补充

33、如下: 5.4.1 甲乙双方应严格遵守中石化上海高桥石油化工公司施工作业安全管理规定和高化公司原油适应性改造项目HSE管理规定审批程序组织施工。5.4.2 乙方应规范施工管理，进行文明施工，做到“工完料净场地清”。按甲方卫生包干的要求负责责任区需定期整理，以保持良好的施工环境。高处废料及时清理防止高处落物伤人。5.5 乙方临时用电设施按项目施工组织设计要求进行设置，现场的变配电箱、施工电缆、电线、火电焊把线等走向、布局要合理规整，保证整个平面的合理布局和用电的安全。5.6 甲乙双方法定代表人可以委托代理人签订分包施工安全协议，需要委托代理人的，应当出具授权委托书，注明委托事项及范围、委托条件、

34、委托期限。5.7 本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送甲方安全主管部门一份备查。协议订立时间：2008年5月20日 协议订立地点：宁波甲方: 中国石化集团宁波工程有限公司 乙方: 上海金申工程建设有限公司上海金山分公司 (第四项目部) 甲方代表人： _ 乙方代表人 ：_ 电 话： 021-57933061 电 话： _ 传 真： 021-57265219 传 真： _ 住 址： _ 住 址： _ 邮政编码： _ 邮政编码： _ 日期: 2008年5月20日附件二：治安管理协议1 双方必须严格遵守国家的法律、法规和当地人民政府颁布的治安管理行政法规。2双方必须认真执行施工所在地建设单位的治安管

35、理制度。3双方共同依照当地的机关团体企事业单位治安保卫工作条例实施办法及有关制度开展工作。4双方都必须明确指定一名治安管理负责人。5承包人应建立治安保卫机构，根据人员情况设一至二名治安管理员。6承包人应认真履行各项治安管理制度，积极开展本单位施工现场、生活区的防盗、防火、防破坏、防治安灾害事故的预防工作，接受发包人监督、检查。7承包人应加强本单位职工的法制教育，杜绝重特大案件的发生，达到无凶杀、抢劫、强奸、爆炸、纵火及重大伤害案件的“六无”目标，确保无打架斗殴、赌博、偷窃、卖淫嫖娼、男女混居等严重违法案件及重大治安灾害事故的发生。8承包人应禁止使用未满16岁童工、身份不明及证件不全等人员。9承

36、包人有违反业主及发包人治安保卫制度及规定行为的，视情节轻重给予行为人和单位负责人经济处罚，处罚额度为：每款次200元至2000元，处罚金从承包人的工程款中扣除。本处罚金不包括由地方政府部门给予的处罚。本条款作为合同的附件，双方应严格遵守。附件：廉洁从业责任书甲方：中国石化集团宁波工程有限公司乙方：上海金申工程建设有限公司 (第四项目部)为规范甲乙双方的商业行为，维护公平竞争，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和中国石油化工集团公司(以下简称集团公司)、中国石油化工股份有限公司(以下简称股份公司)有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业责任书。第一条 甲乙双方

37、共同责任(一)严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。(二)严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。(三)加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向监察部门或司法机关举报。第二条 甲方及其人员的责任(一)不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。(二)不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。(三)不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。(四)不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住

38、房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(五)不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。(六)不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。(七)不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。(八)不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。(九)不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。第三条 乙方及其人员的责任(一)不得向甲方及其人

39、员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。(二)不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。(三)不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。(四)不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(五)不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。(六)不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。(七)不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。(八)不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业

40、秘密、业务渠道等。(九)甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。(十)未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关中国石化人员廉洁从业方面的评价、信息。第四条 违约责任(一)甲方及其人员有违反本责任书第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。(二)乙方及其人员有违反本责任书第一条、第三条规定的，对属于中国石化的企业，按照管理权限，依据国家法律法规和有关规定给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。不属于中国石化管理的企业，根据具体情节和造成的后

41、果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将分别在中国石化系统内给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，建议司法机关追究刑事责任。五条 本责任书经双方签署后生效。乙双方通过招投标或其他方式签订交易合同的，本责任书作为交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；如双方未签订交易合同，本责任书独立有效。六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本责任书规定的行为，仍按本责任书规定处理。七条 本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方单位：(盖章) 乙方单位：(盖章)法定代表人或 法定代表人或授权委托人： 授权委托人：地址： 地址：电话：021-57933061 电话：日期：2008年5月20日 日期：2008年5月20日