公路工程监理工程师过渡考试经济小抄

《公路工程监理工程师过渡考试经济小抄》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程监理工程师过渡考试经济小抄（15页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、经济1、国内参照FIDIC合同条件规定，承包商要求索赔成立的条件必须具备哪些条件？1）与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失；2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；3）按合同规定不应由承包商承担的风险；4）承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知。2、竣工决算报告由哪些部分组成？1）竣工决算报告的封面、目标；2）竣工工程平面示意图；3）竣工决算报告说明书；4）竣工决算表格。5、工程计量的方法有哪几种？1）均摊法；2）凭据法；3）估价法；4）断面法；5）图纸法；6）分解计量法。3何为不确定性分析？主要包括哪些方法？不确定性分析就是考查建设投资，经营成本，产

2、品售价，项目寿命计算周期等因素变化时，对项目经济评价指标所产生的影响。方法主要包括盈亏平衡分析，敏感性分析及概率分析。4在开标时，当出现什么情况时应当作为无效投标文件？投标文件未按照招标文件的要求予以密封；投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及法定代表人的印章；投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认；投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或投标保函；（5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。5工程支付应满足哪些条件？质量合格是工程支付的必要条件；（2）符合合同条件；变更项目必须有工程师的变更通知；（4）支付金额必须大于中期支付证书规定的最小限额；（5）承包商的工作使工程师满意

3、。6、开展价值工程活动一般包括哪几个阶段？答：1）准备阶段 2）分析阶段 3）创新阶段 4）实施阶段7、在FIDIC合同条件下，工程计量的方法有哪些？答：1）均摊法 2）凭据法 3）估价法 4）断面法 5）图纸法 6）分解计量法8、建筑安装工程费用的构成有哪些？答：1）直接工程费 2）间接费 3）利润 4）税金9、施工阶段，监理工程师投资控制主要通过哪几个方面控制来实现控制目标？答：1）工程付款控制 2）工程变更费用控制 3）预防并处理好费用索赔 4）挖掘节约投资潜力10、监理工程师对承包人的索赔审查包括哪些内容？答：1）审查索赔证据 2）审查工期顺延要求 3）审查费用索赔要求11、答：工程索

4、赔按当事人可划分为以下五类： 承包商同业主之间的索赔； 承包商与分包商之间的索赔； 承包商同供应商之间的索赔； 承包商和业主同向保险公司索赔； 其它可能发生的索赔。12工程费用与支付的特点是什么？答：工程费用与支付的特点是： 建筑生产的单价性； 工程数量费用大； 期货价格； 分期分段支付，支付时间长。13工程量清单的优点是什么？答：工程量清单的优点是： 管理简单； 适应性强； 竞争性强； 保险性好。14、编制概预算时，必须将税金列入其中，税金是指什么？答：概预算中列入的税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的营业税；城市维护建设税及教育费附加税。15投标人资格预审的程序是什么？答：投资

5、人预审的程序是： 准备资格预审文件，发布资格预审通知，邀主投标人参加资格预审； 投标人提交资格预审申请，购买资格预审的有关表格和文件； 投标人填定和提交与资格预审有关的文件； 招标单位进行资格评审，写出资格评审报告，业主在此基础上确定投标人名单。16、中期支付审定和签发分别应注意哪几个方面？答：中期支付审定应注意的事项有：1）申请的格式和内容应满足合同要求。2）各项资料、证明文件手续齐全。3）所有款项计算与汇总无误。签发应注意的事项有：1）监理工程师审核并修正承包人的支付申请后，计算付款净金额。计算付款净金额时，将需扣留的保留金和扣回的预付款从承包人月报表中应得的金额中扣除。2）将付款净金额与

6、合同中规定的临时隔不久支付的最小限额比较。若净金额小于最低金额，不签发支付证书；若净金额大于最小限额，监理工程师应向业主签发中期支付证书，副本抄送承包人。3）除了特殊项外（如计日工、暂定金额、费用索赔等），监理工程师签发的中期支付证书中的支付数量应基本正确。4）监理工程师可通过任何一期中期支付证书，对已支付工程发现的问题或已颁收的支付证书的错误进行纠正。17、什么是暂定金额？其支付条件是什么？答：暂定金额是指在包含合同内，并在工程量清单中以此名称标明的、为了施工本工程的任何一部分或为了供应货物、材料、设备或提供服务，或供不可预见的一项金额。其支付条件是：根据监理工程师的要求，承包人应提前交有关

7、暂定金额项目开支的全部报价、发票、赁单、帐目和数据，经审核后才能进行暂定金额项目的费用支付。18、根据FLDIC合同条件变更工程的单价按什么原则确定？答：根据合同条件第52条，变更工程的单价按下述原则确定：1）如果工程量清单的单价或价格适宜，就应用于变更工程项目。2）如果工程量清单没有适合于变更工程的单价或价格，则由业主和承包人一起协商单价或价格，意见不一致时，由监理工程师进行最终确定。3）如果监理工程师认为有必要和可取，对变更工程也可以采取计日工的方法进行。19、简述工程量清单的作用？答：工程量清单的作用主要体现在三个方面：其一是便于招标单位编制标底。工程量清单必须按照一定的分项规则和工程量

8、计算方法编制，其中分项规则一般在技术规范中有明确规定，而工程量计算方法一般参照国内的有关规定及国际惯例。应当指出，工程量清单的分项同概预算分项存在较大的差别，不能直接套用概、预算项目表，而应按照招标文件中技术要求进行编制。在此基础上，招标单位就可计算出标底。因此，工程量清单的分项应力求清楚明了，不重不漏。其二是为所有投标人提供一个报价计算的共同基础，这样既使能够高效准确地编写报价单，合理地进行投标报价，又便于评标时对报价进行分析比较。其三是为实施工程计量与支付提供重要依据。20、简述具有代表性的单价合同报价计算的9个步骤？、答：具有代表性的单价合同报价计算的9个步骤为：1）研究招标文件；2）现

9、场调查研究；3）核算工程量；4）制订施工进度计划和施工方案；5）计算工、料、机单价；6）分摊费用计算；7）工程定额的选用；8）确定投标价格；9）编制投标文件。21、索赔成立的基本条件？答：索赔成立的基本条件是：1）承包人按FIDIC通用条件第53条提交了索赔意向报告和索赔报告；2）报告引用的合同条款正确，所报事件符合索赔条件；所报事实真实，资料齐全；3）索赔费用在合同中未被包含（合同中明示或暗示的不予支付，包含在其他支付项目中的不予索赔）；4）承包人准备工作已经完成，具备开工条件，组织安排合理，待工人员、停滞设备工作确已进场，并在此期间无法另行安排。22、理工程师处理双方所提出索赔必须以合同为

10、依据，合同文件如无约定，则其组成和解释顺序包括哪些？答：监理工程师处理双方所提出的索赔必须给合同为依据，合同文件如无约定，则其组成和解释顺序包括1）协议条件2）合同条件3）洽谈变更时明确双方权利义务即要协议4）招标承包工程的中标通知书，招标书和招标文件5）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸6）标准，规范和其他有关技术资料和技术要求。23、价值工程的定义，并简介其工作步骤？答：价值工程，又称价值分析，是运用集体智慧和有组织的活动，着重对产品进行功能分析，使之以最低的总成本，可靠地实现产品的必要的功能，从而提高产品价值的一套科学的技术经济分析方法。价值工程的工作步骤和方法可以大致分为八步：

11、（1）价值工程对象选择；（2）收集资料；（3）功能分析；（4）功能评价；（5）提出改进方案；（6）方案的评价与选择；（7）试验证明；（8）决定实施方案。以上这些步骤可概括为：分析问题、综合研究与方案评价三个阶段。 24、介竣工决算的主要工作内容，以及其包括哪些决算报表？答：建设项目竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用，即建筑工程费用、安装工程费用、设备工器具购置费用和其他费用等等。竣工决算由竣工决算报表、竣工决算报告说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。大中型建设项目竣工决算报表一般包括竣工工程概况表、竣工财务决算表、建设项目交付使用财产总表及明细表，建设项

12、目建成交付使用后投资效益表等。而小型项目竣工决算报表则由竣工决算总表的交付使用财务明细表所组成。25、工程费用的组成，以及各组成部分的主要分项？、答：公路工程费用由工程概预算总费用中的建筑安装工程及预留费用的一部分组成，主要部分是建筑安装工程费。建筑安装费由直接费、间接费、计划利润、施工技术装备费和税金五部分组成。直接费由人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费四部分构成。间接费由施工管理费和其他间接费组成。26、近年来的实践证明，实行监理工程师为核心的新的管理体制，和过去的管理体制相比，具有哪些优点？(1)新的管理体制赋予监理工程师在各阶段的全面监督管理权限和财务支付的签字权和否决权,加强

13、了监理工程师在工作中的地位,真正使施工单位每一个工作计划、每一步工作质量都与其经济利益直接挂勾。(2)监理工程师制度有利于提高管理水平。这个制度强调监理工程师的独立性，即由一个技术密集型专家集团，作为监理工程师行使权力，使得监督和管理工作制度化和规范化，并在组织上予以保证。(3)新的体制有助于各级政府主管部门的职能转变。以往的公路工程建设往往耗费各地政府许多精力，影响到政府履行正常职能。推行监理工程师制度后，有关项目实施的技术、经济、合同、法律等问题都可以由监理工程师承担解决。27、是行业统一定额？是考虑到各行业部门专业工程技术特点，以及施工生产和管理水平编制的，一般是只在本行业和相同专业性质

14、的范围内使用的专业定额，如公路工程定额，矿井建设工程定额，铁路建设工程定额。28、材料预算价格，如何计算？材料的预算价格是指各种材料由购货地点运到工地仓库以后的出库价格。材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费组成。具体计算公式如下：材料费预算价格=（材料原价+运杂费）（1+场外运输损耗费） （1+采购及保管费率）-包装品回收价值29、简述工程计量工作的必要性？（1）只有通过准确的计量工作才能获得准确的实际工程量。 （2）计量是监理工程师控制工程质量与进度的重要手段，确保监理工作的顺利开展。 （3）在单价合同中，计量是支付的基础，是确保业主与承包人双方实现公平交易的关键。

15、30、材料预付款的支付条件是什么？（1）材料设备将被用于永久性工程；（2）材料设备已运抵工地现场或监理工程师认可的承包人的生产场地；（3）材料设备的质量和存放方法均满足合同要求；（4）承包人向监理工程师提交材料设备的费用凭证或支付单据。31、间和金额计算扣回动员预付款的特点各是什么？按时间计算动员预付款扣回额每月相同，与每期支付的工程款多少没有关系，计算简单，但有可能出现扣回额大于或接近工程支付款额，使中期支付额出现负值或接近为零。按金额计算动员预付款扣回额与每期支付的工程款有直接关系，每次扣回额均随每次工程支付额的不同而改变，每次均需要计算，比较麻烦，但相对合理。 32、工验收的程序是什么？

16、（1）工程完工后，承包人向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。（2）建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。（3）建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。（4）建设单位组织工程竣工验收。 33、业定额的作用有哪些？（1）是施工企业计算和确定工程施工成本的依据，是施工企业进行成本管理，经济核算的基础； （2）是施工企业进行工程投标，编制工程投标报价的基础和主要依据；（3）是施工企业编制施工组织设计，制定施工计划和作出计划的依据。

17、34、计算资金成本对投资项目有何影响？（1）资金成本是选择资金来源，拟定筹资方案的主要依据；（2）资金成本是评价投资项目可行性的主要经济标准。只有资金利润率高于资金成本率的投资机会，才是有利可途的，才值得为之筹集资金，并进行投资。35、支付审定和签发分别应注意哪几个方面？答：中期支付审定应注意的事项有：1）申请的格式和内容应满足合同要求。2）各项资料、证明文件手续齐全。3）所有款项计算与汇总无误。签发应注意的事项有：1）监理工程师审核并修正承包人的支付申请后，计算付款净金额。计算付款净金额时，将需扣留的保留金和扣回的预付款从承包人月报表中应得的金额中扣除。2）将付款净金额与合同中规定的临时隔不

18、久支付的最小限额比较。若净金额小于最低金额，不签发支付证书；若净金额大于最小限额，监理工程师应向业主签发中期支付证书，副本抄送承包人。3）除了特殊项外（如计日工、暂定金额、费用索赔等），监理工程师签发的中期支付证书中的支付数量应基本正确。4）监理工程师可通过任何一期中期支付证书，对已支付工程发现的问题或已颁收的支付证书的错误进行纠正。36、么是暂定金额？其支付条件是什么？答：暂定金额是指在包含合同内，并在工程量清单中以此名称标明的、为了施工本工程的任何一部分或为了供应货物、材料、设备或提供服务，或供不可预见的一项金额。其支付条件是：根据监理工程师的要求，承包人应提前交有关暂定金额项目开支的全部

19、报价、发票、赁单、帐目和数据，经审核后才能进行暂定金额项目的费用支付。37、索赔成立的基本条件？答：索赔成立的基本条件是：1）承包人按FIDIC通用条件第53条提交了索赔意向报告和索赔报告；2）报告引用的合同条款正确，所报事件符合索赔条件；所报事实真实，资料齐全；3）索赔费用在合同中未被包含（合同中明示或暗示的不予支付，包含在其他支付项目中的不予索赔）；4）承包人准备工作已经完成，具备开工条件，组织安排合理，待工人员、停滞设备工作确已进场，并在此期间无法另行安排。38、理工程师处理双方所提出索赔必须以合同为依据，合同文件如无约定，则其组成和解释顺序包括哪些？答：监理工程师处理双方所提出的索赔必

20、须给合同为依据，合同文件如无约定，则其组成和解释顺序包括1）协议条件2）合同条件3）洽谈变更时明确双方权利义务即要协议4）招标承包工程的中标通知书，招标书和招标文件5）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸6）标准，规范和其他有关技术资料和技术要求。39、述公路工程基本建设的基本程序。 公路建设应当按下列程序进行：根据规划，进行预可行性研究，编制项目建议书；根据批准的项目建议书，进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；根据批准的可行性研究报告，编制初步设计文件；根据批准的初步设计文件，编制施工图设计文件；根据批准的施工图设计文件，编制项目招标文件；根据批准的项目招标文件、资格预审结果和公路

21、建设计划，组织项目招标投标；根据国家有关规定，进行征地拆迁等施工前准备工作，编制项目开工报告；根据批准的项目开工报告，组织项目实施；项目完工后，编制竣工图表和工程决算，办理项目验收；竣工验收合格后，组织项目后评价）40、程监理机构组织模式主要有哪几种？直线式监理机构；职能式监理机构；直线职能式监理机构矩阵式监理机构）41、路工程质量保证体系由哪几个重要环节所构成，分别简要地讨论这几个环节在公路工程质量保证体系中的地位。政府监督；法人管理；社会监理；企业自检）42、华人民共和国仲裁法规定订立仲裁协议有哪几种形式？合同中订立的仲裁条款在纠纷发生前达成请求仲裁的协议纠纷发生后达成请求仲裁的协议）43

22、监理工程师在工程费用支付中应遵循的原则是什么？（1）支付必须以工程计量为基础；（2）支付必须以计术规范和报价单为依据；（3）支付必须及时；（4）支付必须以日常记录和合同条款为依据；（5）支付必须遵循严格的程序。44什么是总费用索赔法？使用该方法的前提条件是什么?总费用索赔法的基本思路是将固定总价合同转化为成本加酬金合同，或索赔值按成本加酬金的方法来计算。它是以承包商的额外增加成本为基础，再加上管理费，利息，甚至利润的计算方法。使用该方法时，必须满足四个前提条件：工程项目实际发生的总费用计算准确，合同生成的成本符合会计原则，成本分摊的方法和基础选择合理；承包商的报价合理，符合实际情况；合同总成本

23、超支，承包商没有任何责任；（4）合同争执的性质不适合采用其它计算方法。1、工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下：乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告；计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师

24、按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。（3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。（4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。（5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。问题：在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得现场监理工程师认可的情况下，为了使处理质量得到保证，将处理范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施

25、工工程量向计量支付工程师提出计量付款的要求，但遭拒绝，试问，拒绝承包商的要求是否合理？为什么？在工程施工过程中，乙方提供监理工程师指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则确定？在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期产生较大拖延，一是土方开挖时遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大，不能进行压实施工，从而耽误了工期。随后，乙方按照索赔程序提出延长工期，并补偿停工期间窝工损失要求，试问监理工程师是否应该受理这两起索赔事件？为什么？1、拒绝正确。因为该部位工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也超出了工程合同约定的承包范围，不属于计量工程师计量范围。监理工程师无权处理合同以

26、外的工程内容。监理工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般来说在没有业主批准追加相应费用下，技术措施费应由乙方自己承担。变更价款的确定原则合同中已有适用的变更工程价格，按已有价格计算；合同中只有类似变更工程价格，参照类似价格变更；c、合同中既没有适用或类似于变更工程价格，由承包商提出适当的变更价格由监理工程师批准，双方应达成一致，否则按合同争议的处理方法处理。 a、由业主方引起索赔，应受理b、由季节性雨季引起，应属有经验的承包商预先估计的因素，应在合同工期内考虑，不予受理。2、项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3，原价180/m3。合同工期为6

27、个月，有关支付条款如下：开工前、业主向承包商支付估算合同单价20%的预付款；业主从第5个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣保修金；当累计实际完成工程量超过（或低于）估算工程量的10%时，调价条款为0.9（或1.1）每月签发付款最低金额为15万元预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起至第5个月均匀扣除承包商每月实际完成并经签认认可的工程量如下表所示完成工程量：800 1000 1200 1200 1200 500（1、2、3、4、5、6）累计完成工程量：800 1800 3000 4200 5400 5900问题：估算合同总价是多少？预付工程款是多少？预付工程款从

28、哪个月起扣留？每月扣预付工程款的多少？每月工程量价款是多少？应签证的工程款为多少？应签发的付款凭证金额是多少？2、答：估算单价95.4万预付工程款19.08万元预付工程款从第三个月扣留，同为第一、二期累计工程款为1800180=32.495.430%=28.62万元每月应扣预付工程款19.08/3=6.36万元第一月工程款800180=14.04万元应签证的工程款14.400.95=13.6815万元（不予付款）第二月工程款为：1000180=18万元应签证的工程款：180.95=17.10万元应付款：17.10+13.68=30.78万元第三个月工程款为：1200180=21.60万元应签订

29、21.600.95=20.52万元应扣预付款：6.36万元20.52-6.36=14.1615万元（不予付款）第四个月工程量价格为：1200180=21.6万元应签订的工程款为：20.52万元应扣预付工程款6.36万元应签发的金额为：14.16+20.52-6.36=28.32万元第五个月累计完成5400m3比原估算的工程量超过100m3但未超过估算10%仍按原价估算工程价算1200180=21.60万应签证20.52万元应扣预付款：6.36万元20.52-6.36=14.1615万元（不予付款）第六个月累计完成5900m3比原估算量超过600m3已超过10%，对超过部分应调整平价应按调整平价

30、估算的工程量为：5900-5300（1+10%）=70m3第六个月的工程量价款为：701800.9+(500-70)180=8.874万元应签证的工程款为8.43万元应签发的付款凭证为：14.16+8.43=22.59万元3、资者年收入为20万，银行要求所发放贷款年本息不得高于其年收入的30%，贷款利率为10%，期限为10年，要求按年等额还本付息。试问该投资者可能申请到的最大贷款额为多少？ 2、某项工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200m3，经协商合同价甲项为180元/ m3，乙项为160元/ m3，承包合同规定：开工前业主应向承

31、包商支付合同价的20%的预付款；业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣保留金；当子项工程实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为0.9；根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算；监理工程师签发月度付款最低金额为25万元；预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。承包商各月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如表所示：甲：500 800 800 600 （1、2、3、4）乙：700 900 800 600 （1、2、3、4）问题： 1、工程预付款为多少？从第一个月起，每月工程量价款是多少？监理工程师应签证的工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？ 2、（1）工

32、程预付款为： （2300180+3200160）20%=18.52（万元） （2）第一个月工程量价款为：500180+700160=20.2(万元) 应签证的工程款为：20.21.2(1-5%)=23.028(万元) 由于合同规定监理工程师签发的最低额为25万元，故本月监理工程师不予签发付款凭证。（3）第二个月工程量价款为：800180+900160=28.8(万元) 应签证的工程款为: 28.81.2(1-5%)=32.832(万元)本月实际签发付款凭证金额为：23.028+32.832=55.86（万元）（4）第三个月工程量价款为：800180+800160=27.2(万元) 应签证的工程

33、款为: 27.21.2(1-5%)=31.008(万元) 应付款为：31.008-18.5250%=21.748(万元)10%超过10%部分应予调价：单价调整为：1800.9=162（元/m2）工程量调价部分：2700-2300（1+10%）=170（m3）故甲项工程量价款为： （600-170）180+170162=10.494（万元）乙项工程累计完成工程量为3000m3，未超过估算工程量的10%，故不予调整价格。完成工程量价款为600160=9.6（万元）本月完成工程量价款为：10.494+9.6=20.094（万元）应签证工程款为：20.0941.2(1-5%)=22.907(万元)本月

34、实际签发付款凭证金额为: 21.748+22.907-18.5250%=35.395(万元) 4、 背景 路基土、石方工程，主要的分项工程包括开挖土方、填方等，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定按实际完成工程量计价。根据合同的规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由造价工程师负责计量，工程的总价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。工程开工前，承包商向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。 问题 1）根据该工程的合同特点，造价工程师提出了计量支付的程序要求如下。试改正其不恰当和错误的地方。 对已完成的分项工程向业主申请质量认证。 协议约

35、定的时间内向造价工程师申请计量。 造价工程师对实际完成的工程量进行计量、签发计量证书给承包商。 承包商凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请。 造价工程师复核申报资料，确定支付款项，批准向承包商付款。2）在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，承包商为了使压实质量得到保证，将压实范围适当扩大，施工完成后，承包商将扩大范围的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问等价工程师为什么会作出这样的决定？3）在工程施工过程中，承包商根据业主指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定？4）在土方开挖工程中，有两项重大原因使工期发生较大的拖延：

36、一是土方开挖时遇到了一些地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；5、是施工过程中遇到数天季节性小雨，由于雨后土壤含水量过大不能立即进行压实施工，从而耽误了部分工期。随后，承包商按照正常索赔程序向造价工程师提出延长工期并补偿停工期间窝工损失要求。试问造价工程师是否该受理这两起索赔事件？为什么？ 答：1）计量支付的要点： 对已完成的分项工程向业主代表申请质量认证。 取得质量认证后在协议约定的时间内向造价工程师申请计量。 造价工程师按照规定的计量方法对合同规定范围内的工程量进行计量、签发计量证书给承包商。 承包商凭质量认证和计量证书向造价工程师提出付款申请。 造价工程师审核申报资料，确定支

37、付款项，向业主提供付款证明文件。2）造价工程师拒绝的原因： 该部分的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了合同约定的工程范围，不属于造价工程师计量的范围。造价工程师、监理工程师均无权处理合同以外的工程内容。 该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施，监理工程师或造价工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由承包商自己承担。3）变更价款原则的确定： 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格计算，变更合同价款。 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。 合同中没有类似于或适用于变更工程的

38、价格，由承包商提出适当的变更价格，造价工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则由工程造价管理部门裁定。4）对两项索赔的处理： 对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的情况，应予受理。 由于阴雨天气属正常季节性的，这是有经验的承包商预先估计的因素，在合同期内应作考虑，因而索赔理由不成立，索赔应予驳回。6、某公路工程项目施工图纸已齐备，现场已完成三通一平，满足开工条件，业主实行邀请招标。业主要求工程于1997年5月15日开工，至1999年5月14日完工，总工期2年，共计730个日历天。业主要求该工程的质量等级为合格标准，并尽量达到优良标准，某监理单位承担了该项目实际阶段的全过程

39、监理工作，其监理规划已得到业主的认可以及相应的授权。问题：1.简述监理工程师对投标单位进行资质审查应包括哪些内容？ 2.该工程由于设计变更致使工期延长两个月，延长的工期正值雨期施工。因此竣工结算时施工单位向业主提出索赔雨季施工增加费。试问，监理工程师对索赔应如何提出评审意见。 答： 1：对投标企业进行资质审查，包括的主要内容有：（1）企业的营业执照、注册资金、近两年的财务报表；（2）企业的开户银行及帐号，可用于投标工程的资金状况；（3）企业的等级、生产能力及设备情况；（4）企业的技术力量；（5）企业的简历、承包类似工程的经验；（6）企业的质量意识及质量保证体系；（7）企业的履约情况，近两年介入

40、诉讼情况。2：施工单位提出的索赔要求是不合理的。理由是：（1）在施工图预算中的其它直接费内已经包含了冬雨季施工的增加费， 不应该再单独索取雨季施工增加费。（2）出现索赔事项应在约定时间内提出索赔要求，竣工结算时无权再重复提出索赔。7、人工挖路基土方，土壤为普通土，挖1m3需消耗基本工作时间60分钟，辅助工作时间占工作班连续时间的2%，准备与结束工作时间占工作班连续时间为2%，不可避免的中断时间占工作班连续时间的1%，休息时间占工作班连续时间的15%。问题：1）计算该工作挖普通土劳动定额的时间定额。2）计算该工作挖普通土劳动定额的产量定额。1）时间定额假定完成1m3普通土开挖需要的工作班延续时间

41、为x 则：x = 60 + 2%x + 2%x + 1%x + 15%x x = 60（12%2%1%15%）= 75（分钟） 若每工日按8小时计算，则人工挖1m3普通土需要的时间定额为： x608 = 75608 = 0.15625（工日/m3）2）产量定额 产量定额 = 1时间定额 = 10.15625 = 6.40（m3/工日）8、高速公路路基土、石方工程，计有挖土方300万m3，其中松土50万m3、普通土150万m3、硬土100万m3。利用开挖土方作填方用计天然密实方松土30万m3、普通土100万 m3、硬土50万m3。开炸石方计100万 m3，利用开炸方作填方用计天然密实方30万m3

42、。填方计压实方400万m3。问题：1）计算路基设计断面方数量2）计算计价方数量3）计算利用方数量（压实方）4）计算借方数量（压实方）5）计算弃方数量1）路基设计断面方数量 300+ 100+ 400= 800（万m3）2）计价方数量 800（301.23 + 1001.16 + 501.09 + 300.92）= 611（万m3）3）利用方数量 301.23 + 1001.16 + 501.09 + 300.92 = 189（万m3）4）借方数量 400-189 = 211（万m3）5）弃方数量 300+ 100（30+ 10+ 50+ 30）= 190（万m3）9、某建设单位通过公开招投标确

43、定了施工单位和监理单位，并分别签订了施工承包合同和施工监理委托合同。监理单位在施工监理未开展之前便开始监理工作。建设单位在与施工单位签订施工承包合同以后，把施工承包合同交给监理单位，并请监理单位指出施工承包合同中的不足，施工承包合同有以下条款：建设单位应在规定的时间内提供施工场地、施工图纸。施工承包合同的解释顺序为：合同协议书、投标书及其附件、中标通知书、合同通用条款、标准规范、工程量清单、图纸。3、在施工期间，除监理工程师和建设单位现场代表外，建设单位派驻现场的其他人也可以向施工单位发出指令。4、施工单位负责保持施工场地的卫生符合有关要求，但建设单位应承担相应费用。5、停电、停水、停气造成停

44、工时间超过8小时时应顺延工期。6、对有争议的质量问题，由双方同意的工程质量检测部机构鉴定。不论结果如何，费用均由施工单位承担。7、由于监理工程师的指令错误靠造成的损失由建设单位承担。8、施工单位提供的工程量数量，监理工程师第8天未发表任何意见，表示工程量数量得到认可。9、建设单位提供的建筑材料，其质量不合格，需清理出场外，其清理费用由施工单位负责。10、施工单位提出的合理建议，建设单位采纳以后发生的效益归建设单位独有。问题 该施工承包合同内容中哪些条款不妥？为什么？1、正确。（1分）2、不妥。正确的是：合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、合同专用条款、合同通用条告款、标准规范、图纸、工程量

45、清单。（1分）3、不妥。正确的是：在施工期间，除监理工程师和建设单位现场代表外，建设单位派驻现场的其他人无权向施工单位发出指令。（1分）4、不妥。正确的是：施工单位负责保持施工场地卫生符合有关要求，但建设单位不应承担相应费用。（1分）5、不妥。正确的是：一周内停电、停水、停气造成停工时间超过8小时应顺延工期。（1分）6、不妥。正确的是：以有争议的质量问题，由双方同意的工程质量检测部机构鉴定。不论结果如何，费用均由责任方承担。（1分）7、正确。 （1分） 8、正确。 （1分）9、不妥。正确的是：建设单位提供的建设材料，其质量不合格，需清理出场外，其清理费用由建设单位负责。（1分）10、不妥。正确

46、的是：施工单位提出的合理建议，建设单位采纳以后发生的效益归建设单位与施工单位另行约定分。（1分）10、某高速公路项目利用世界银行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段的监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期与费用数据均符合实际）：（一）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿20万元的要求。（二）施工期间因下雨，为保证路基工程的填筑质量，总监理工程师下达了暂停施工指令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气和连续6天出现50年一遇特大暴雨，

47、承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。（三）施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们有干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。（四）由于业主要求，在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5米，监理工程师向承包方下达了变更指令，承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告，报告内容包括：1、由于增加立交桥长度，需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔；2、此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地，导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。3、

48、承包方已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据，向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。11、由于某路段路基基底是淤泥，根据设计文件要求，需进行换填，在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填，但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求，需要进一步破碎以达到级配要求，承包方认为施工费用高出合同单位，如仍按原价支付不合理，需另行给予延期20天与费用实偿20万元的要求。问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？答：1.这是非承包方原因造成的（0.5分）,故监理工程师应批准工期补偿(0.5分)和费用补偿(0.5分)。2、由于

49、异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的（0.5分），应签证给予工艺补偿6天（0.5分），而不应给费用补偿（0.5分）。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工，是承包方应该预见的（0.5分）,故不应该签证给予工期补偿(0.5分)和费用补偿(0.5分).3、这是承包方自身原因造成的（0.5分）,故不应给予费用补偿(0.5分)和工期补偿(0.5分)。4、监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元（0.5分）和工期补偿30天（0.5分），因其属于业主责任（或不属于承包方责任）(0.5分)；不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元（0.5分）和工期补偿10天（0.5分），因其属于承包方责任（0.5

50、分）。5、这是承包方应合理预见的（0.5分）,故监理工程师不应签证给予费用补偿(0.5分)和工期补偿(0.5分)。12、某承包商承包某次工程，合同总价5000万元，合同工期5个月。承包方双方在合同中签定了关于工程价款的条款包括：预付备料数为合同总价的18%工程进度款按月结算从预付备料款加进度款达合同总价的60%后的次月开始扣回预付款，扣回方式为按以后每月平均扣回工程保修金为合同总价的5%，在办理竣工结算时一次扣除，保修期1年材料价差调整按有关规定执行按有关文件规定，上半年材料价差的调整系数为11，逐月调整进度款支付（6）工程各月实际完成产值见下表产值：50 100 120 80 150 （1、

51、2、3、4、5、6月）问题：工程预付备料款是多少？25月，每月支付进度款为多少？累计支付进度款为多少？6月办理竣工结算，该工程估算总造价为多少？竣工结算时应扣除工程保修金是多少？工程竣工半年后，工程出现质量问题，业主多次要求承包商前来修理，但承包商一再拖延，最后业主不得不另请人修理，共用修理费用8万元，问此项费用应如何处理？1、答：、工作预付款90万元、2月份产值50万元，应支付501.1=55万元，累计支付90+55=145万元 3月份实际完成产值100万元， 应支付1001.1=110万元，累计支付145110=255万元4月份实际完成产值120万元， 应支付1201.130=102万元5

52、月份实际完成产值80万元， 应支付801.130=58万元应扣除保修金=5005%=25万元竣工估算工程价款=1501.13025=110万元工程估算总造价=5001.1=550万元 修理费用8万元应在预留款的25万元中支付13、某高速公路工程项目经有关主管部门批准后，由交通部门自行组织施工公开招标（1）招标工作主要内容确定为a、成立招标领导小组b、发布招标公告和资格预审公告c、编制招标文件d、编制标底e、发放招标文件g、组织现场勘察和招标答疑h、接受投标文件I、投标单位资格审查j、开标k、确定中标单位l、评标m、签定承发包合同n、发出中标通知书（2）、交通部门于2001年4月1日向施工单位发

53、售招标文件，各招标单位领取招标文件均要求在一张表格上登记并签收，并组织领取招标文件的施工单位进行现场勘察和招标答疑。招标文件明确规定，工期3年，工程质量优良，4月18日16时为投标截止时间。（3）4月10日招标小组发现原招标文件规定招标范围有误，逐进行修改，并及时通过电话通知了所有招标文件收受人，鉴于投标准备时间紧迫，招标人决定将投标截止日期延迟至4月24日16时。（4）在开标大会上，除了到会的各家投标单位的有关人员外，招标小组还请来了市公证处、法律顾问。开标前招标小组对各投标单位进行资格审查、闭幕式通过公证。在审查中，法律顾问对一家企业提出疑问，这家公司所提出的资质材料种类与份数齐全，有单位

54、盖的公章，有项目负责人签字，因此，招标小组决定保留该公司标书。问题：所列标书工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理顺序。按照招标投标法等有关法律规定，在该项目施工招标工程中，哪些是错误的，请逐一加以说明。2、答：不妥当。合理顺序成立招标工作小组 编制招标文件 编制标底 发布招标公告和资格预审公告投标单位资格预审 发放招标文件组织现场勘察和招标答疑 接受投标文件开标 评标确定中标单位 发出中标通知书签定承发包合同有几个方面错误要求领取招标文件人员均按要求在同一表格上登记并签收，不应泄露其他招标人投标截止日期过短招标人可以对招标文件进行必要修改和澄清，应写在招标文件要求提

55、交投标文件截止时间至少15日前，并以书面形式通知所有招标文件收受人。两个方面均有错误开标前对投标单位进行资格审查是不对的招标小组认为有效是错误，无法人代表签字。14、施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下：乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告；计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量

56、，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。（3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。（4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。（5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。问题：在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得现场监理工

57、程师认可的情况下，为了使处理质量得到保证，将处理范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向计量支付工程师提出计量付款的要求，但遭拒绝，试问，拒绝承包商的要求是否合理？为什么？在工程施工过程中，乙方提供监理工程师指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则确定？在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期产生较大拖延，一是土方开挖时遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大，不能进行压实施工，从而耽误了工期。随后，乙方按照索赔程序提出延长工期，并补偿停工期间窝工损失要求，试问监理工程师是否应该受理这两起索赔事件？为什么？1、拒绝正确。因为该部位工程量超出了施工图的要求

58、，一般地讲，也超出了工程合同约定的承包范围，不属于计量工程师计量范围。监理工程师无权处理合同以外的工程内容。监理工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般来说在没有业主批准追加相应费用下，技术措施费应由乙方自己承担。变更价款的确定原则合同中已有适用的变更工程价格，按已有价格计算；合同中只有类似变更工程价格，参照类似价格变更；c、合同中既没有适用或类似于变更工程价格，由承包商提出适当的变更价格由监理工程师批准，双方应达成一致，否则按合同争议的处理方法处理。 a、由业主方引起索赔，应受理b、由季节性雨季引起，应属有经验的承包商预先估计的因素，应在合同工期内考虑，不予受理。15、8年，某公路

59、施工企业与某水泥厂签订了一份价款为100万元水泥的合同。合同规定：“该批水泥由水泥厂在5月底、7月底分两次发出。”合同签订后，水泥厂于同年5月按合同规定发出第一批水泥。同年7月份，水泥厂所在地区发生历史上罕见的暴雨，水泥厂厂区外的原料专用码头与厂区内的储放袋装水泥的库房因地势低洼而被停止使用，影响了水泥的生产。水泥厂7月中旬将发生的情况用电报向某公路施工企业进行通报，要求延期履行合同，随后寄去主管部门和公证机关出具的证明材料。某公路施工企业为了减少自己由此而发生的工期延迟索赔，就向水泥厂回信说：“既然延期供货，影响了我方的工程工期，使我方面临业主索赔，特要求贵方提供的第二批水泥价格在原合同价格

60、的基础上下降20%。” (1)双方有无违约意思表达?(2)发生了不可抗力, 是否可以单方面修改合同? 水泥厂无违约意思表达，公路施工企业有违约意思表达。所谓违约，需要三个条件同时成立，即违约事实、主观过错，以及主观过错与违约事实的因果联系，本案中第二个违约条件对水泥厂并不成立，而对某公路施工企业全部成立。生了不要抗力，也不能单方面修改合同。合同是当事人意思表达一致的协议，即使发生了不可抗力，也不能一厢情愿不考虑对方当事人的意愿单方面修改合同。 2、（1）工程预付款为： （2300180+3200160）20%=18.52（万元） （2）第一个月工程量价款为：500180+700160=20.2

61、(万元) 应签证的工程款为：20.21.2(1-5%)=23.028(万元) 由于合同规定监理工程师签发的最低额为25万元，故本月监理工程师不予签发付款凭证。（3）第二个月工程量价款为：800180+900160=28.8(万元) 应签证的工程款为: 28.81.2(1-5%)=32.832(万元)本月实际签发付款凭证金额为：23.028+32.832=55.86（万元）（4）第三个月工程量价款为：800180+800160=27.2(万元) 应签证的工程款为: 27.21.2(1-5%)=31.008(万元) 应付款为：31.008-18.5250%=21.748(万元)10%超过10%部分应予调价：单价调整为：1800.9=162（元/m2）工程量调价部分：2700-2300（1+10%）=170（m3）故甲项工程量价款为： （600-170）180+170162=10.494（万元）乙项工程累计完成工程量为3000m3，未超过估算工程量的10%，故不予调整价格。完成工程量价款为600160=9.6（万元）本月完成工程量价款为：10.494+9.6=20.094（万元）应签证工程款为：20.0941.2(1-5%)=22.907(万元)本月实际签发付款凭证金额为: 21.748+22.907-18.5250%=35.395(万元)16、建设项目业主与承包商签订了