造价工程师《建设工程计价》考试内容及模拟试题附答案（通过率高）套卷58

《造价工程师《建设工程计价》考试内容及模拟试题附答案（通过率高）套卷58》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试内容及模拟试题附答案（通过率高）套卷58（25页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试内容及模拟试题附答案（通过率高）1. 单选题：【2014年真题】根据建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0126），下列属于施工变更的是（）。A.对区域内标准标高的调整B.对备品备件采购数量的增减C.发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减收影响的部分工程正确答案：C2. 单选题：下列关于合同价款纠纷处理原则的说法不正确的是（）。A.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期贷款利率的部分除外B.建筑工程施工合同解除后，已经完成的建设

2、工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款C.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建设工程已实际交付的，工程欠款的利息从交付日起计算D.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建筑工程未交付的，工程欠款的利息从起诉之日计算正确答案：D3. 单选题：下列工程造价指数中，属于按其所反映的现象范围的不同分类的是（）。A.个体指数B.环比指数C.指标指数D.综合指数正确答案：A4. 单选题：【2017年真题】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书正确答案：D5. 单

3、选题：某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（）。A.01B.02C.006D.004正确答案：D6. 多选题：【2014年真题】关于履约担保，下列说法中正确的有（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时正确答案：BDE7. 单选题：工程投标时。在投标报价的前期工作应进行工程现场调查，其中不包括（）。A.自然条

4、件调查B.施工条件调查C.业主责任调查D.现场附近的生活设施调查正确答案：C8. 单选题：某工地水泥从两个地方采购，其适用增值税率17%。其采购量及有关费用如表所示（表中原价、运杂费均为不含税价格）则该工地水泥的基价为（）元t。A.244.0B.256.7C.266.1D.278.60正确答案：D9. 单选题：某新建实验室土建单位工程概算的人、材、机费合计为500万元，其中人工费75万元，以定额人工费为基数的企业管理费费率为50%，利润率为30%，社会保险费和公积金费率为25%按标准缴纳的工程排污费为50万元，综合税率为340%，则该实验室的土建单位工程概算造价为（）。A.598.43万元B.

5、650.13万元C.650.88万元D.870.86万元正确答案：B10. 单选题：对于仓库、工业窑炉砌筑工程的投资估算，通常采用的方法是()。A.单位长度价格法B.单位面积价格法C.单位容积价格法D.单位功能价格法正确答案：C11. 单选题：由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，处理原则是（）。A.造价合同价款增加的，合同价款予以调整B.造价合同价款增加的，合同价款是否可以调整由双方协商决定C.完成合同价款减少的，合同价款予以调整D.完成合同价款减少的，合同价款不调整正确答案：C12. 单选题：建设单位应当自工程竣工验收合格之日起

6、（）日内，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.7B.14C.15D.28正确答案：C13. 单选题：【2011年真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)及住建部招标文件示范文本的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是（）。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款正确答案：A14. 多选题：民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素包括()。A.建筑物平面形状和周长系数B.占地面积C.住宅

7、的层高和净高D.住宅的层数E.建筑群体的布置形式正确答案：ACD15. 单选题：下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理。说法正确的是（）。A.工期顺延，承包商承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，损失按一定的比例由双方共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程师的损失由业主承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由业主承担正确答案：C16. 单选题：下列关于对竣工决算的说法中，错误的是()。A.是办理支付使用资产的依据B.全面考核建设成果，检查设计、质量是否符合要求C.分析和检查设计概算的执行情况D.全面反映建设项目的全部建设成果和财务状况正确答案：B17. 多选题：概算定额与预算定额的主要

8、相同之处在于()。A.贯彻的水平原则相同B.表达的主要内容相同C.表达的方式相同D.项目划分和综合扩大程度相同E.基本使用方法相同正确答案：ABCE18. 单选题：为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第（）天作为基准日。A.28B.20C.15D.10正确答案：A19. 单选题：民用建筑设计中，下列关于流通空间说法不正确的是（）。A.在满足建筑物使用功能的前提下应将流通空间减小到最小B.门厅走廊灯流通空间的设施不是为了获利C.流通空间需要的采光、采暖等费用很高D.流通空间的设置可以不影响工程造

9、价正确答案：D20. 单选题：根据标准施工招标文件规定，由于发包人原因导致工程试运行失败，可以补偿的内容是（）。A.只索赔工期B.只索赔费用C.索赔费用、利润D.索赔工期、费用正确答案：C21. 单选题：在用工料单价法编制施工图预算时，若分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般（）A.量价均做调整B.应重新选择适合的分项工程预算单价C.量价均不做调整D.调量不调价正确答案：D22. 多选题：国产非标准设备原价的计算方法有（）A.分部组合估价法B.生产费用综合法C.成本计算估价法D.定额估价法E.系列设备插入估价法正确答案：ACDE23. 多选题：下列工

10、程造价指数中，采用平均数指数形式编制的有（）。A.各种单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数正确答案：CDE24. 单选题：某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，预备费500万元，价差预备费350万元，建设期贷款2000万元，建设期应计利息120万元，该笔款项在运营期产生的利息是200万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为（）万元。A.3520B.3870C.5520D.5920正确答案：A25. 单选题：【

11、2012年真题】按照建设工程价款结算暂行办法(财建2004369号)，发包人应在竣工结算书确认后（）天内向承包人支付工程结算价款。A.7B.10C.14D.15正确答案：D26. 单选题：已知进口设备货价为500万美元，美元与人民币的汇率为l：6.7，国际运费率为10，运输保险费率为5。银行财务费率为2，则该进口设备的银行财务费为（）万元。A.8B.77C.67D.10正确答案：C27. 单选题：【2011年真题】预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是（）。A.因合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年不为负，故项目第1年具有财务生存能力

12、C.因第3年大于，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年为负，故项目第4年不具有财务生存能力正确答案：A28. 单选题：采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，其工程项目分部分项工程量清单中的综合单价是指（）。A.人工费、材料费、机械使用费B.人工费、材料费、机械使用费、税金C.人工费、材料费、机械使用费、税金、规费D.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用正确答案：D29. 单选题：我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按()计算其应纳税额。A.离岸价B.到岸价C.抵岸价D.组成计税价格正确答案：D30. 单选题：关于设备及工器具购置费用，下列说法正确的是（）A

13、.它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案：C31. 单选题：根据建设项目工程总承包合同(示范文本)(GF2011-0126)，下列属于施工变更的是（）。A.对区域内标准标高的调整B.对备品备件采购数量的增减C.发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程正确答案：C32. 多选题：建筑安装工程预算定额编制原则包括（）。A.按照社会平均水平确定的原则B.满足项目可行性研究

14、的需要的原则C.简明适用的原则D.坚持统一性和差别性相结合的原则E.贯彻动态和静态相结合的原则正确答案：ACD33. 单选题：建设规模方案比选的方法不包括的是（）A.成本计算法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.盈亏平衡产量分析法正确答案：A34. 多选题：【2017年真题】下列费用中应计入到设备运杂费的有()。A.设备保管人员工资B.设备采购人员工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用的固定资产使用费正确答案：ABCE35. 单选题：关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属

15、发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可获得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿正确答案：C36. 多选题：下列属于安装工程费的有（）。A.购置设备的费用B.设备装配的费用C.设备基础施工费用D.单体试车费E.有负荷联合试运转费正确答案：BD37. 单选题：在国外建筑安装工程费用构成中，下列项目中属于材料费的是（）。A.材料预涨费B.施工用电费C.施工用水费D.现场材料试验费用正确答案：A38. 单选题：从工程造价信息动态性划分。可将工程造价信息划分为（）。A.过去的、现在的和未来的工程造价

16、信息B.文件式信息和非文件式信息C.固定信息和流动信息D.系统化信息和非系统化信息正确答案：A39. 单选题：关于规费的计算，下列说法中正确的是（）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成正确答案：C40. 单选题：由项目建设单位负责投资建设但产权不归属建设单位的配套专用通信设施，应作为()处理。A.有形资产B.固定资产C.无形资产D.间接费正确答案：C41. 单选题：其他项目清单中。无须由

17、招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目是（）。A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.计日工费用正确答案：D42. 单选题：根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（）。A.建筑安装工程费B.设备及工器具购置费C.建设用地费D.可行性研究费正确答案：B43. 单选题：建设项目工程造价在量上和（）相等。A.固定资产投资与流动资产投资之和B.工程费用与工程建设其他费用之和C.工程费与固定资产投资方向调节税之和D.建设投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税之和正确答案：D44. 单选题：按照建筑工程价款结算暂行办法规定的程序，发包人不按约定预付工程款的，承包人可采

18、取的行为是（）。A.在超越约定预付时间l4d后停止施工B.在约定开工日期后7d内向发包人发出要求预付的通知C.在约定预付时间到期后10d内向发包人发出要求预付的通知D.在约定预付时间到期后14d内停止施工正确答案：C45. 单选题：根据我国现行规定，下列不属于基本预备费的是（）。A.局部地基处理增加的费用B.预防自然灾害所采用的措施费用C.为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用D.工程建设其他费用调整而增加的费用正确答案：D46. 多选题：下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是()。A.在建的附属辅助工程B.单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目

19、C.开办费、租入固定资产改良支出费D.凡购置达到固定资产标准不需要安装的工具、器具费用E.属于新增固定资产价值的其他投资正确答案：BDE47. 多选题：竣工验收的条件包括（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.发包人已按合同约定支付工程款C.有承包人签署的工程质量保修书D.工程项目前期审批手续齐全E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告正确答案：ACE48. 单选题：某工程需用的42.5级水泥从两个地方采购。根据下表的数据，计算某工程42.5级水泥的基价为（）元。A.331.70B.332.85C.333.04D.333.57正确答案：C49. 单选题：根据建设项目工程

20、总承包合同(示范文本)(GF-2011-0126)，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30天及以上，发包人有权（）。A.停止当期结算B.自行调整付款计划C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额正确答案：C50. 单选题：必须进行劳动安全卫生预评价的项目不包括（）。A.大量生产或使用石棉粉料或含有10以上的游离二氧化硅粉料的建设项目B.属于国家发改委、国家基本建设委员会、财政部关于基本建设项目和大中型划分标准的规定中规定的大、中型建设项目C.属于劳动部颁布的爆炸危险场所安全规定中规定的爆炸危险场所等级为特别危险场所和高度危险场所的建设项目D.属于建

21、筑设计防火规范(GB50016?2006)中规定的火灾危险性生产类别为乙类的建设项目正确答案：D51. 单选题：通常所说建设项目竣工验收，是指（）。A.分部工程验收B.单位工程验收C.工程整体验收D.单项工程验收正确答案：C52. 单选题：应用预算单价法编制施工图预算时，在套用定额单价后，紧接的工作是（）。A.计算工程量B.工料分析C.编写编制说明D.计算造价正确答案：B53. 单选题：【2012年真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，关于索赔的处理规定，说法正确的是（）。A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包

22、人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔正确答案：B54. 单选题：工程量清单计价模式下进行投标报价时，确定综合单价的工作包括：分析各清单项目的工程内容；确定计算基础；计算人工、材料、机械费用；计算工程内容的工程数量与清单单位含量；计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是（）。A.B.C.D.正确答案：B55. 单选题：【2013年真题】关于概算指标的编制，下列说法中正确的是()。A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B.综合概算指标的准确性高于

23、单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算正确答案：D56. 单选题：根据FIDIC合同条件的规定，下列关于索赔程序和索赔事件的说法中，错误的是（）。A.承包商应在知道或应该知道索赔事件发生后28天内向工程师发出索赔通知B.承包商应在发出索赔通知后42天内向工程师递交详细的索赔报告C.索赔事件连续发生时，承包商每月向业主提交中间索赔报告D.工程师应在收到索赔报告后42天内作出答复正确答案：B57. 多选题：世界银行工程造价构成中，应急费包括()。A.建设成本上升费B.未明确项目的准备金C.各种酬金D.运费和保险费E

24、.不可预见准备金正确答案：BE58. 单选题：某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价600元/台班，租赁费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工费10元/工日，以人工费为基数的综合费率为35%，在施工时发生了以下事件：合同履行中。出现异常天气导致工程停工3天，人员窝工30工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工30工日；场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日，则施工单位可向业主提出费用补偿额为（）元。10030013801980正确答案：C59. 单选题：关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（）。A.人工消耗

25、中包含超出预算定额取定运距后的超运距工时B.材料损耗量按照材料消耗量的定比例计算C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10正确答案：C60. 单选题：在工程造价信息的主要内容中，未经过系统加工整理的一般是（）。A.已完工程信息B.价格信息C.工程造价资料D.工程造价指数正确答案：B61. 单选题：有关进口设备的交易价格，下列说法中正确的是（）。A.CIF(C0stInsuranceandFreight)，意为成本加运费，或称之为运费在内价B.CFR(C0standFreight)，意为成本加保险费、运费，习惯称到岸价格C.F0B(F

26、ree0nB0ard)，意为装运港船上交货，也称为到岸价格D.F0B(Free0nB0ard)，意为装运港船上交货，也称为离岸价格正确答案：C62. 单选题：不符合编制招标控制价的规定的是（）。A.招标控制价必须由招标人编制B.招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核D.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价正确答案：A63. 多选题：概算定额与预算定额的相同之处在于（）。A.都是以建(构)筑物各个结构部分和分部分项工程为单位表示的B.内容均包括人工、材料和机械台班使用量

27、定额三个基本部分C.项目划分和综合扩大程度上相同D.都用于设计概算的编制E.表达的主要内容、主要方式相近正确答案：ABE64. 多选题：影响人工日工资单价的因素，包括下列（）。A.社会领先工资水平B.生活消费指数C.人工日工资单价的组成内容D.劳动力市场供需变化E.政府推行的社保和福利政策正确答案：BCDE65. 单选题：固定资产投资中的积极部分不包括（）。A.建安工程费用B.工艺设备购置费C.工具、器具购置费D.生产家具购置费正确答案：A66. 单选题：关于流动资产的计算，下列不涉及的计算科目是（）。A.应收账款B.应付账款C.预付账款D.存货正确答案：B67. 单选题：【2014年真题】某

28、施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56正确答案：D68. 单选题：下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A.投标人A与B的项目经理人为同一人B.投标人C与D的投标文件相互错装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制正确答案：B69. 单选题：按定额反映的生产要素消耗内容可以把工程定额划分为（）。A.建筑工程定额、安装工程定额B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C.全国统一定额、行业

29、统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额D.施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标正确答案：B70. 单选题：下列各项费用中，应计入建筑安装工程施工机械台班单价的是（）。A.大型机械设备进出场费B.引进设备检验费C.临时故障排除费D.机器损坏保险正确答案：C71. 单选题：【2011年真题】根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用正确答案：B72. 单选题：某建设项目建设期为3年，建设期

30、内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、1000万元、800万元，贷款年利率为8%，建设期内只计息不支付，建设期第三年应计利息为（）万元。A.368.26B.192.00C.201.86D.205.06?正确答案：D73. 单选题：下列各项内容中，工程总承包招标文件编制内容不包括的是（）。A.投标人须知B.图样C.发包人要求D.发包人提供的材料正确答案：B74. 多选题：建设项目的具体地点(厂址)的选择要求是（）。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用B.要有利于厂区合理布置和安全运行C.尽量靠近交通运输条件和水电供应等条件好的地方D.减少拆迁移民数量E.建设地点(厂址)的地下水位应高于地

31、下建筑物的基准面正确答案：ABCD75. 多选题：关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（）。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对垫资利息有约定的利息高于同期同类贷款利率的应予以支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算13为当事人的起诉之日正确答案：ACDE76. 单选题：针对项目实施过程中可能发生难以预料的支出而事先预留的费用是（）。A.价差预备费B.建设期利息C.基本预备费D.工程建设其他费正确答案：C7

32、7. 多选题：下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是()。A.在建的附属辅助工程B.单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目C.开办费、租入固定资产改良支出费D.货币性资金及短期投资E.属于新增固定资产价值的其他投资正确答案：BE78. 单选题：建设工程施工合同可以采取的合同类型为（）。A.单价合同B.单价合同或总价合同C.成本加酬金合同D.单价合同、总价合同或成本加酬金合同正确答案：D79. 多选题：进口一台正常缴纳关税的机床，其设备抵岸价的构成包括()。A.进口设备到岸价B.增值税C.消费税D.海关监管手续费E.银行财务费正确答案：ABCE80. 单选题

33、：工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是（）。A.按照索赔的当事人分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类正确答案：A81. 单选题：【2015年真题】某工地商品混凝土分别从甲、乙两地采购，甲地采购量及材料单价分别为400m3、350元/m3，乙地采购量及有关费用如下表所示。则该工地商品混凝土的材料单价应为（）元/m3。A.341.00B.341.68C.342.50D.343.06正确答案：B82. 单选题：工程造价管理机构在确定计价定额中利润时，以单位(单项)工程测算，其计算利润费率，在税前建筑安装工程费的比重范围

34、为（）。A.3%5%B.3%7%C.5%7%D.7%10%正确答案：C83. 单选题：国外建筑安装工程的费用构成中，脚手架、模板的摊销费一般列在（）。A.施工机械费B.管理费C.开办费D.材料费正确答案：C84. 单选题：若投标人对某个工程量清单项目的单价和合价未予填报，则（）。A.招标人应及时通知投标人补充填报B.表示投标人不负责该项任务C.表明投标人认为该分项工程数量有误需调整后再报价D.视此项费用已在其他单价和合价中考虑正确答案：D85. 单选题：下列关于对工期索赔的计算说法正确的是（）。A.工期索赔的计算主要有直接法和比例计算法两种B.若延误的工作为非关键工作，则总延误时间为批准顺延时

35、间C.该工作由于延误超过时差限制而成为非关键工作时，可以批准差值D.若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题正确答案：D86. 单选题：设备选用应注意处理的问题是（）。A.只要引进关键设备就能由国内配套使用的，就不必成套引进B.为了避免各厂所供设备不能配套衔接，引进时最好采用分包的方式C.尽量引进所用主要原料需要进口的设备，这样可以节约国内资源D.进口一些技术资料就能仿制的设备，原则上直接从国外进口一台进行仿制然后批量生产?正确答案：A87. 单选题：下列项目中不属于建筑工程费用的是（）。A.供水设备及其油饰工程的费用B.与设备相连的工作台的工程费用C.卫生设备及其装设工程的费用D.

36、环境绿化工作的费用正确答案：B88. 单选题：建设项目竣工验收的主要依据不包括（）。审批部门批准的初步设计工程使用的主要建筑材料工程承包合同文件现行的施工技术验收标准的有关规定正确答案：B89. 单选题：在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其支付证书中应增加该费用的（）作为工程材料和设备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%正确答案：D90. 单选题：下列关于流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是（）。A.应收账款=年销售收入应收账款周转次数B.应付账款=外购原材料、燃料动力费及其他材料年费用应付账款周转次数C.产成品=年经营

37、成本产成品周转次数D.预付账款=预付的营业收入年金额预付账款周转次数正确答案：B91. 多选题：根据工程建设项目招标范围和规模标准规定下列工程中，必须通过招标方式确定的有()。A.某市政工程材料采购单项合同估算价为95万元，项目总投资额为2600万元B.某医院设计合同估算价为40万元，项目总投资额为3200万元C.某通信工程设备采购合同估算价为700万元，项目总投资为5600万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为30万元，项目总投资额为4000万元E.某城市道路材料采购合同估算价为500万元，项目总有资额为2200万元正确答案：BCDE92. 单选题：关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的

38、是()。A.材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用.D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费正确答案：A93. 单选题：【2017年真题】某工程施工过程中发生如下事件：应恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日;遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工作日，处理不利地质条件用工15个工作日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据招标施工招标文件(2007年版)通用合同条款，施工企业主索赔的工期和费用分别是()。

39、A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.2天,5000元正确答案：C94. 单选题：【2011年真题】关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.已具备竣工验收条件的项目，若一个月内不办理竣工验收的，视项目已正式投产，其费用不得从基本建设投资中支付B.建设项目竣工财务决算表中，待核销基建支出，列入资金来源，待冲基建支出，列入资金占用C.基建收入是指联合试运转的净收入和基建多余物资的变卖收入之和D.大、中型建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况的报表正确答案：D95. 多选题：下列关于工程总承包合同价格的描述中。正确的是（）。A.签约合同价包

40、括合同价格及按合同约定进行的调整B.签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款E.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金正确答案：BE96. 单选题：评标委员会提交中标候选人的人数应当不超过（）人。A.3B.5C.7D.9正确答案：A97. 单选题：下列属于初步审查要素中形式评审标准的是（）。A.申请人名称与营业执照一致B.资质等级是否符合有关规定C.具备有效的营业执照D.具备有效的安全生产许可证正确答案：A98. 单选题：根据

41、建设工程工程量清单计价规范规定。在工程量清单计价中，措施项目综合单价不包括的项目是（）。A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费B.税金C.利润D.企业管理费正确答案：B99. 单选题：【2017年真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算正确答案：A100. 单选题：已知某县建设项目，分部分项工程费1200万元，措施项目费650万元，安全文明施工费120万元，其他项目费230万元，规费150万元，则项目的含税造价为（）万元。A.2306.04B.2200.00C.2426.04D.2508.77正确答案：A