ax番禺区残疾人就业展能基地综合布线安装

《ax番禺区残疾人就业展能基地综合布线安装》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ax番禺区残疾人就业展能基地综合布线安装（137页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、番禺区残疾人就业展能基地综合布线安装工程施工专业承包招标文件招 标 单 位：广州市番禺区基本建设投资管理办公室招标代理单位：广州市前方咨询有限公司日 期： 2012 年 1 月重要提示1.参加投标之前，投标人应查询企业IC卡、拟报项目负责人的使用状态以及预存报名费账户中的存款额度，以免出现企业IC卡以及拟报项目负责人不能被使用以及预存报名费账户中的存款额度不足的情况。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州建设工程交易中心交易服务系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。2.评标委员会对投标人资格审查的大部分信息直接取自投标人在交易中心企业库登记的

2、信息，请投标人及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。因投标人未及时维护、更新广州建设工程交易中心企业库的信息，造成其资格审查通不过的后果，由投标人自负。3.电子评标的项目，投标文件一律不接受纸质文件，投标人将被要求递交具备法律效力的电子投标文件。为此，投标人应当使用在广东省内依法设立的电子认证服务机构发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名及电子签章。投标人可以到上述电子认证服务机构在广州建设工程交易中心设立的办理点办理电子签名认证证书和电子签章。（已经办理过电子签名证书的可携带电子签名证书到上述办理点增加电子签章。）4.为规范电子评标项目工程量清单的编制与填报，请各招、投标人在编

3、制与填报工程量清单时认真阅读广州建设工程交易中心网站“服务指南”栏目的相关内容。5.实施资格后审的招标项目，在中标公示期间，招标人或招标代理机构应在单位内设置的查询点，接受投标单位关于资格审查和废标及相关情况的查询。招标人或招标代理机构的查询联系人，应保持其通讯方式的有效性和畅通性。投诉时须提交相关的查询资料。6.招标代理单位接受投标资审情况查询的主持人及经办人应熟悉了解、清楚相应招标项目的相关情况，包括投标单位资审合格或不合格的具体原因及合法依据。投标单位应凭递交投标文件的凭证（投标报名费单据或已递交的投标担保金单据或递交投标文件的回执）、法人代表授权书、单位证明向招标代理单位进行情况查询，

4、招标代理单位和前来查询的报名投标单位，应对查询情况用书面形式作为备忘确认证明。7.招标代理单位上述的工作情况，将列入招标代理单位的综合诚信评价排名的考核。8.招标控制价的内容与招标公告同时发布。9.投标人录入投标信息时，如投标人为联合体的，须将联合体所有成员单位的全称录入广州建设工程交易中心信息系统。目 录目 录4第一章 投标须知5一、投标须知前附表5二、投标须知修改表8三、投标须知通用条款14（一）总则14（二）招标文件15（三）投标文件的编制17（四）投标文件的递交25（五）开标、评标、定标及合同签定26第二章 开标、评标及定标办法30一、开标、评标及定标办法修改表30二、采用资格后审方式

5、施工招标项目开标、评标及定标办法32（一）总则32（二）开标评标办法程序和细则35商务综合诚信评标法35第三章 合同条款47第四章 投标文件格式113第五章 技术条件（工程建设标准）127第六章 图纸及勘察资料132第七章 工程量清单133第八章 招标控制价136 第一章 投标须知一、投标须知前附表声明：本投标须知前附表使用GZZB2010-006-2招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本投标须知通用条款和开标、评标和定标办法通用条款可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的

6、部分无效。项目条款号内容说明与要求11定义招标人（即发包人）：广州市番禺区基本建设投资管理办公室项目建设管理单位： / 招标代理：广州市前方咨询有限公司设计单位：广东省建筑设计研究院监理单位：广州建海工程监理咨询有限公司22.2.1工程名称番禺区残疾人就业展能基地综合布线安装工程32.2.2建设地点广州市番禺区石碁镇汶边村番禺区培智学校东侧42.2.3建设规模视频监控系统（含摄像机162台、彩色监视器4台等），有线电视系统（含支干线路1批、主干线路1批等），电话系统及光纤网络系统（含数据信息插座225个、语音信息插座225个、标准机柜3套等）。（具体以施工图纸为准）52.2.4承包方式包工、包

7、料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。62.2.5质量标准工程质量要求符合工程施工质量验收规范合格标准72.5.1招标范围涵盖视频监控系统安装、有线电视系统安装、电话系统安装、光纤网络系统安装等。（具体以施工图纸为准）82.5.2工期要求 年 月 日计划开工，以发包人书面通知为准，施工总期：30日历天。 93.1资金来源财政资金10投标人资质等级及项目负责人等级要求详见本工程招标公告11资格审查方式电子化资格后审。1213.1报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价，按建设工程量清单计价规范（GB50500-2008）执行。纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审

8、计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。1315.1投标有效期90日历天（从投标截止之日计起）1416.1投标担保1收取方式：由交易中心代收。2.投标担保额度： 2 万元（在招标过程中不可调整）。3.缴纳时间：递交投标文件开始时至开标前。4、投标担保的相关事宜详见招标文件16.1款。157.5领取招标文件及图纸由投标人自行在广州建设工程交易中心网站下载。165.1踏勘现场时间：自 2012 年 1 月 21 日起具备现场踏勘条件；方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；现场详细地点：广州市番禺区石碁镇汶边村番禺区培智学校东侧178.1招标

9、答疑1.方式：网上答疑：2. 投标人质疑期限：在投标截止日期前10 日3.招标人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前7 日4. 进入到提问区域的密码为 34619093 5.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。6、答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在交易中心网站“招标答疑”专区发布。1811投标文件的组成投标文件由资格审查文件、经济标部分组成。1917.1投标文件份数投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。2019.1投标文件的递交时间和地点1.递交方式：网上递交投标文件2.文件的递交起始时间：2012年1月21日0时00分。截止时间：2012年2月22日10时30分。

10、3.地点：广州建设工程交易中心网站。4.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2124.1开标开始时间和地点1.开标开始时间：2012 年2月23日10时30分。2.地点：广州建设工程交易中心番禺交易部七楼开标大厅。3. 上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2233.4开标评标办法商务综合诚信评标法2338.2履约担保中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。中标通知书发放后10个工作日内,中标人须向招标人提交履约保证金，履约保证金以中标人名义转账（银行转帐、现金支票、银行汇票）方式提交若在中标通知书发放后10个工作日内，中标人未提交履约保证金且未

11、征得招标人同意延期缴交的，招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。中标人须于中标通知书发出之日起，10个工作日内完成签订施工合同的工作，并将中标人已签妥的施工合同及相关协议文件提交招标人。若不提交，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。24招标控制价本项目设置招标总价控制价、综合单价控制价，招标总价控制价为人民币944769.61元，综合单价控制价详见招标控制价公布函；其中安全文明施工费为51655.73元, 余泥渣土运输与排放费为0元，投标总价超过招标总价控制价、投标报价中任一项综合单价超过招标控制价公布函中相应的综合单价控制价时

12、，投标文件将被拒绝。25保修期按照建设工程质量管理条例规定26评标参考价的下浮率计算评标参考价的下浮率X从0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中通过摇珠机随机抽取。27评标委员会人数组成人数：标书的评审由综合评标委员会负责，综合组的成员可由经济评委组成，该评标委员会由 5 人或以上单数组成。28企业综合诚信评价排名计分本项目的企业综合诚信评价排名得分，以建筑智能化专业排名为准。同一资质组成联合体投标的，企业综合诚信评价排名得分以组成联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分的平均值计算。同时具有招标要求专业资质的投标人，专业企业综合诚信评价排名得分以其承接该工程所需专业的最高分为准。

13、采用专业企业资质进行招标的，如属8个专业综合诚信排名（地基与基础工程专业、建筑幕墙专业、建筑智能化专业、建筑装饰装修专业、桥梁工程专业、消防设施工程专业、城市及道路照明工程专业、机电安装工程施工企业）之内的专业承包企业，分别按照相应的专业综合诚信排名分数计算投标人得分；如无专业诚信排名的，计算其施工企业排名。2913.4、13.5.2合同价款的调整办法详见投标须知修改表。30预付款银行保函本工程设立预付款银行保函，保函格式按本招标文件所附施工合同附件。31人员、机械到位合同签订后10天内中标人的项目负责人与投标文件中配备的人员须到招标人处报到，否则招标人有权解除合同，没收中标人的履约保证金，并

14、且中标人需向招标人赔偿因此而造成的一切损失。承包人在中标通知书发放后5天内须向发包人提供施工合同附件12中的施工机械进场计划，所有施工机械进场的最后日期不得超过中标通知书发放后的40天内；若不提交，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。注：企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分二、投标须知修改表声明：本投标须知使用GZZB2010-006-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款

15、号：11.2 （1） 修改类型：修改原文：投标申请公函；现文：投标申请公函（格式见第四章）；条款号：11.2 （4） 修改类型：修改原文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明；现文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书；条款号：11.2 （6） 修改类型：删除原文：（6）企业类似工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项）；条款号：11.3.1（5） 修改类型：修改原文：响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书（格式见第四章）；现文：响应招标文件所附施工组织

16、设计要点的承诺书（格式见第四章）；条款号：11.3.1（8） 修改类型：修改原文：列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；现文：（8）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任，并列明以下内容：若中标，联合体各成员共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。主办单位，代表所有联合体成员承担和接受指令，并负责整个合同的全面履行、协调工作和接受本招标工程项目工程款的支付。）；条

17、款号：11.3.1（6） 修改类型：修改原文：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；现文：施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员；条款号：11.3.1 （9） 修改类型：删除原文：（9）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查）。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需

18、提供该项内容的证明文件）。条款号：11.3.1（9） 修改类型：增加现文：11.3.1（9）技术承诺函（格式见第四章）；条款号：11.3.1（10） 修改类型：增加现文：11.3.1（10）项目机构管理人员一览表（格式见第四章）；条款号：11.3.1（11） 修改类型：增加现文：11.3.1（11）承诺书（格式见第四章）；条款号：11.3.1（12） 修改类型：增加现文：11.3.1（12）投标人基本资料（格式见第四章，不作为废标条款）。条款号：11.3.2 修改类型：修改原文：11.3.2（2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下

19、： 工程总价； 编制说明； 工程概况； 工程项目投标价汇总表； 单项工程投标价汇总表； 单位工程投标价汇总表； 分部分项工程报价表； 措施项目清单与计价表（一）； 措施项目清单与计价表（二）； 其他项目清单与计价表； 暂列金额明细表； 材料设备暂估价明细表； 专业工程暂估价明细表； 计日工计价表； 总承包服务计价表； 规费和税金项目计算表； 人工、主要材料设备、机械台班价格表。现文：11.3.2（2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下： 工程总价； 编制说明； 工程概况； 工程项目投标价汇总表； 单项工程投标价汇总表； 单位工程投

20、标价汇总表； 分部分项工程报价表； 措施项目清单与计价表（一）； 措施项目清单与计价表（二）； 其他项目清单与计价表； 专业工程暂估价明细表； 计日工计价表； 规费和税金项目计算表； 人工、主要材料设备、机械台班价格表。条款号：13.1.1 修改类型：增加现文：13.1.1投标报价的计费依据：13.1.1.1工程计价执行广东省建设工程计价依据（2010）等有关规定。13.1.1.2材料综合价部分、人工日工资价格及机械台班价格执行：穗建造价201167号文等有关文件。13.1.1.3材料价格执行：广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息（2011年第3季度）等有关价格文件。13.1.1.4预算包

21、干费按1.0%考虑。13.1.1.5本项目所使用的材料、其质量档次按本招标文件所附施工合同专用条款第六合同价款与支付中第17.3条款要求进行计价。条款号：13.3.1-13.3.10 修改类型：增加现文：13.3.1技术措施项目费、安全文明施工措施费、措施其它项目费包括夜间施工增加费、交通干扰工程施工增加费、赶工措施费、地下管线交叉降效费、特殊工程培训费、施工排水费、施工降水费、大型机械进出场费、泥浆池(槽)砌筑及拆除费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、交通安全维护设施费、 道路交通疏导费、临时占用道路费、永久管线标志设置费、硬式扫床验收费、环境保护费、环保报批费、施工便道、工程保险费、

22、工程保修费等费用、其它项目费用包括总承包服务费、管理配合费、材料保管费、材料检验试验费包括除土壤中氡浓度检测、建筑工程结构实体质量监督抽测、市政基础设施工程实体质量监督抽测、污水管cctv检测、桥梁监控、基坑监测、节能分部设备安装工程(配电、照明、通风、空调)检测、发电机组负荷运行试验、水质检验、固定消防设施技术检测和室内环境检测外的一切检验试验费、预算包干费等费用等与工程有关的费用及保证质量、安全的各项技术措施费，由投标人自行考虑并计入投标报价。预算包干费包括:施工雨(污)水的排除、地下水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；工程用水加压措施；完工清场后的垃圾外运;材料堆放场地的整理；水

23、电安装后的补洞工料费；工程成品、半成品的保护、照顾费；施工中的临时停电停水的应急措施；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费。13.3.2本次投标报价是包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程所需的施工风险处理费用及不可预见费用在投标报价中已包含，承包人在施工过程造成附近建筑物、构筑物及现场已完成的构件破坏，由此引起的所有费用由承包人承担。13.3.3凡施工图纸中未有详细注明的做法，则按国家及广东省有关的设计规范及施工验收规范进行施工，投标人在投标报价时须将些因素考虑在内。13.3.4投标人还应在本次投标报价中充分考虑由招标人另外委托的其他专业承包人（例如各种专业设备安装等非本次招标

24、范围的工程项目）等进入现场施工的管理配合费用，并须在施工过程中在人力和机械方面给予配合和管理。13.3.5承包人按番建发200622号文件和番建发200929号文件规定购买的“建筑意外伤害保险”，所需费用由各投标人综合考虑在投标报价中。13.3.6本工程按穗府办200948号转发市建委关于广州市建设工程劳动保险金管理办法的通知执行，所需费用由各投标人综合考虑在投标报价中。13.3.7本工程开工日期以发包人书面通知时间为准，工期需与其它标段配合，施工需与其它标段穿插进行，相关费用及工期须在投标报价中考虑，发包人不再另行增加费用及工期。13.3.8中标人在本工程开工后，必须安排车辆接送招标人相关工

25、程技术人员开展相关业务工作，相关费用投标人须在投标报价中考虑，发包人不再另行增加费用。13.3.9招标人不提供取、弃土点，土方的运距按5公里考虑进行计价，因运距而引起造价变化属投标风险，招标人在项目实施时对相关影响不作增减。13.3.10中标人需配合由发包人委托的桩基等检测项目的检测工作，负责按检测单位要求提供水源、电源、脚手架、场地、钻芯孔回灌封闭所需的水泥、相关预埋件的埋设、结构实体检测后的恢复工作等准备、配合工作，相关费用投标人须在投标报价中考虑，发包人不再另行增加费用。条款号：13.4 修改类型：修改原文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和

26、措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照广州市建设工程招标投标管理办法第二十四条的规定。现文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中

27、即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款不予调整。条款号：13.5.2 修改类型：修改原文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算，广州地区建设工程常用材

28、料综合价格没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。现文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算，广州地区建设工程常用材料综合价格没有的材料单价，则按广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息计算；对广州地区建设工程材料（设备）厂商价

29、格信息仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。详见本招标文件所附施工合同专用条款第八、工程变更的有关规定。条款号：13.5.3 修改类型：修改原文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。现文：中标的工程量清单中没有适用或类似的，则作为新增项目（是否为新增项目由评审单位确定），套用招标时期相应的定额，按清单方式计价，其综合单价依据广东省相关定额、广东省补充定额【定额使用的依次顺序为： 本合同项目主体工程所属专

30、业的定额、附属工程所属专业的定额； 第点所述定额中若个别分项项目没有定额可套用，则采用与该分项项目性质、功能、工艺相似或相近的其它定额换算】；定额采用招标时期行政主管部门颁发的定额及对应的工程计价办法计算确定。项目的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门的有关规定及按广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息执行，广州地区建设工程常用材料综合价格没有的材料单价，则按广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息计算；对广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息仍然没有的材料单价，由承包人提出适当的材料单价，经发包人和监理工程师确认后执行。对于新增项

31、目的综合单价根据以上方法计算为基数，按照中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）下浮。条款号：13.6 修改类型：删除原文：13.6暂列金额、暂估价13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化

32、固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包

33、人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中

34、。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。条款号：13.9 修改类型：增加现文：13.9投标人一旦中标，中标价即为合同价，合同价款在合同签订后，任何一方不得擅自改变。投标人在报价时要充分考虑本工程的一切风险因素（如场地因素、地质资料和地下障碍物因素、材料设备价格因素、工程费用调整因素、外部环境影响因素等等），在投标报价时作出最优和最合适、最有竞争力的报价。条款号：13.10 修改类型：增加现文：13.10工程变更详见本招标文件所附施工合同专用条款第八、工程变更的有关规定。条款号：13.11 修改类型：增加现文：13.11工程量清单说明

35、详见本招标文件第七章。条款号：17.3 修改类型：增加现文：17.3发放中标通知书后3天内中标人需提供5套与投标电子文件完全一致的纸质投标文件（含资审文件）给招标人，由此产生的费用（包括确认工作）由中标人承担。条款号：28.4 修改类型：增加现文：28.4中标人必须由其委托代理人携带身份证及法人授权委托证明按招标人通知的时间和地点领取中标通知书。条款号：28.5 修改类型：增加现文：28.5中标人不按时领取中标通知书的，视为自动放弃中标资格。招标人将上报招标管理机构依法严肃处理，同时追究其违约责任。条款号：28.6 修改类型：增加现文：28.6中标人的法人委托代理人携带身份证及法人委托证明按招

36、标人通知的时间到招标人处领取中标通知书的同时领取纸质图纸，如逾期不领取纸质图纸，招标人有权取消其中标资格，由第二中标候选人递补。中标人领取纸质图纸后必须与招标人在网上发布的电子版图纸进行核对，如有不符须于收到纸质图纸后五个工作日内将问题以书面形式向招标人提出；如纸质图纸和电子版图纸核对无误，中标人须于领取纸质图纸后五个工作日内在其中一套图纸上每页盖公章确认连同经盖公章的图纸确认函一并送回给招标人，表明中标人认同纸质图纸中内容与投标时的电子版图纸内容一致。如中标人领取纸质图纸后五个工作日既不向招标人提出问题，又不送回盖公章确认的图纸，招标人有权取消其中标资格，由第二中标候选人递补。条款号：29

37、修改类型：删除原文：29签署初步的施工协议29.1 中标单位在中标公示后15日内必须与招标人签署初步的施工协议。不按期签署相关协议的，视为自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金或履约保证金，并且有权确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。条款号：29-30 修改类型：修改原文：29合同协议书的签订29.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。29.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未

38、按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。29.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。29.4招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。30履约担保30.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保

39、函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。30.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：29合同协议书的签订29.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。29.2中标通知书发出之日起10个工作日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人有权解除

40、中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任，招标人并且有权确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。29.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。29.4招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。30履约担保30.1在收到中标通知书后的10个工作日内，中标人

41、应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保；履约担保以中标人名义转账（银行转帐、现金支票、银行汇票）方式提交。30.2在收到中标通知书后的10个工作日内，中标人未按上款的规定递交履约担保且未征得招标人同意延期缴交的，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：34 修改类型：增加现文：34、人员、机械到位合同签订后10天内中标人的项目负责人与投标文件中配备的人员须到招标人处报到，否则招标人有权解除合同，没收中标人的履约保证金，并且中标人需

42、向招标人赔偿因此而造成的一切损失。承包人在中标通知书发放后5天内须向发包人提供施工合同附件13中的施工机械进场计划，所有施工机械进场的最后日期不得超过中标通知书发放后的40天内；若不提交，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、投标须知通用条款（一）总则1、定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。（2）“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。

43、（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。（7）“电子文件” 指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。2、招标说明2.1本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。2.2工程名称、建设地点、建设规

44、模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。2.3设计说明：详见招标图纸。2.4工程施工特点：详见招标图纸。3资金来源本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项4合格投标人的条件详见本项目招标公告5踏勘现场5.1 投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能

45、被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。6投标费用6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。（二）招标文件7.招标文件的组成7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第7条发出的澄清或修改和按本须知第8条发出的招

46、标答疑会会议纪要：第一章 投标须知第二章 开标、评标及定标办法第三章 合同条款第四章 投标文件格式第五章 技术条件（工程建设标准）（另册）第六章 图纸及勘察资料（另册）第七章 工程量清单（另册）7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。7.4招标人（

47、或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子形式的招标文件进行电子签名及电子签章。该电子签名及电子签章对招标人手写签名或者盖章同等的法律效力。7.5发布招标公告的同时，通过广州建设工程交易中心网站发布电子招标文件、施工图纸、招标控制价。7.6招标文件一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。7.7投标人获取电子招标文件后，应仔细检查电子招标文件的合法有效性。合法有效的电子招标文件应具有招标人（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。7.8招标人应在招标文件第四章中明确投标文件主要内容编制的格式要求。8招标答疑8.1 招标答疑采用网上答疑

48、方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州建设工程交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为：登陆广州建设交易中心网站进入“项目招标答疑”专区通过项目编号或名称找到所需的项目在上述的答疑时间内点击“提问” 输入密码（密码为：34619093 ）进入到提问区域无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。8.2投标人应在投标截止时间前10日停止质疑。招标人应在投标截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并经招标监管机构备案后，方可在交易中心网站“招标答疑”专区发布。

49、8.3招标答疑纪要一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。8.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州建设工程交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。8.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州建设工程交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。9.招标文件的澄清与修改9.1招标文件发出后,在递交投标文件截止时间7日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2招标文件的澄清或修改在交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。9.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.4招标文件的澄清、修改均以

50、广州建设工程交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州建设工程交易中心网站最后发布的内容为准。9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。（三）投标文件的编制10投标文件的语言及度量衡单位10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11投标文件的组成：11.1投标文件由资格审查文件

51、及经济标投标文件组成。11.2资格审查文件主要包括的内容：（1）投标申请公函（格式见第四章）；（2）企业资质证书；（3）建筑施工企业安全生产许可证；（4）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书；（5）项目负责人安全生产考核合格证（B类）；（6）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）。注：资格审查内容的（2）至（6）项的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，在交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需附该部分资料。11.3经济标主要包括的内容：11.3.1投标函部分：（1）企业法定代表人证明书；（2）投标人代表

52、的法定代表人授权委托书；（3）投标函（格式见第四章）；（4）广州建设工程施工招标投标书（格式见第四章）；（5）响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书（格式见第四章）；（6）余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：合法的余泥渣土运输单位已在广州余泥管理政务网（）公布的运输公司及排放点；施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员；（7）投标人按照规定的格式及内容要求签署的投标申请人声明（格式见第四章）；（8）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任，并列明以下内容：若中标

53、，联合体各成员共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。主办单位，代表所有联合体成员承担和接受指令，并负责整个合同的全面履行、协调工作和接受本招标工程项目工程款的支付。）；（9）技术承诺函（格式见第四章）；（10）项目机构管理人员一览表（格式见第四章）；（11）承诺书（格式见第四章）；（12）投标人基本资料（格式见第四章，不作为废标条款）。11.3.2投标报价部分：（1）投标总报价说明； （2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下： 工程总价； 编制说明； 工程概况； 工程项目投标价汇总表； 单项工程投标价汇总表； 单位

54、工程投标价汇总表； 分部分项工程报价表； 措施项目清单与计价表（一）； 措施项目清单与计价表（二）； 其他项目清单与计价表； 专业工程暂估价明细表； 计日工计价表； 规费和税金项目计算表； 人工、主要材料设备、机械台班价格表（3）综合单价分析表；（4）按照招标文件要求填写的参与编制经济标投标文件人员名单；（5）其它辅助说明资料。11.3.3工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及2008年中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2008）及广东省相关定额及清单规范执行。11.3.4投标人应

55、认真核对图纸并复核清单的工程量及项目，如发现工程量清单与图纸内容不符，应在招标疑问收集期间提出质疑，并向招标人提出修正意见。若在招标疑问收集期间没有收到任何质疑的，即视为投标人对本项目清单工程量的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项或重复计算等情况。11.4投标人应使用符合广东省工程造价文件数据交换标准（电子评标部分） 交易中心实施细则的计价软件制作工程量清单报价表和单价分析表（如本招标 文件要求单价分析表）。11.5投标人应使用广州建设工程交易中心的投标文件管理软件进行投标文件的合成、电子签名、电子签章及加密打包工作，所有电子投标文件不能进行压缩处理。电子投标

56、文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录交易中心网站投标人服务区在投标截止时间前完整上传至交易中心的电子评标系统。11.6投标人应使用依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名及电子签章。该电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。11.7除工程量清单报价表相关的内容、广州建设工程施工招标投标书外，投标文件的其他内容均以电子文件（纸质原件的扫描件）编制，其格式要求详见第四章投标文件格式说明。11.8投标文件应按上述的编排要求编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。12投标文件格式12.1投标人递

57、交的投标文件应当使用招标文件所规定的投标文件全部格式。12.2投标人应仔细阅读第四章投标文件格式的相关规定和要求。如电子投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的，经评标委员会审查作废标处理。13投标总报价及造价承包和变更结算方式13.1 本工程的投标总报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。13.1.1投标报价的计费依据：13.1.1.1工程计价执行广东省建设工程计价依据（2010）等有关规定。13.1.1.2材料综合价部分、人工日工资价格及机械台班价格执行：穗建造价201167号文等有关文件。13.1.1.3材料价格执行：广州地区建设工程

58、材料（设备）厂商价格信息（2011年第三季度）等有关价格文件。13.1.1.4预算包干费按1.0%考虑。13.1.1.5本项目所使用的材料、其质量档次按本招标文件所附施工合同专用条款第六合同价款与支付中第17.3条款要求进行计价。13.2招标人按照招标图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。13.3投标人的投标总报价，应是按照投标须知前附表

59、第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。13.3.1技术措施项目费、安全文明施工措施费、措施其它项目费包括夜间施工增加费、交通干扰工程施工增加费、赶工措施费、地下管线交叉降效费、特殊工程培训费、施工排水费、施工降水费、大型机械进出场费、泥浆池(槽)砌筑及拆除费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、交通安全维护设施费、 道路交通疏导费、临时占用道路费、永久管线标志设置费、硬式扫床验收费、环境保护费、环保报批费、施工便道、工程保险费、工程保修费等费用、其它项目费用包括总承包服务费、管理配合费、材料保管费、材料检验试验费包括除土壤中氡浓度检测、建筑工程结构实体质量监督抽测、市