监理工程师《建设工程合同管理》考试试题含答案第528期

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题含答案第528期》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题含答案第528期（26页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题含答案1. 试题：依据招标投标法，招标方式包括（）。A.公开招标B.议标C.自行招标D.邀请招标E.委托招标正确答案：AD2. 试题：依据FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有（）。A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求正确答案：CD3. 试题：【2013年真题】按照招标投标法，关于招标方式的说法，正确的有（）。A.公开招标的

2、投标人不受地域和行业限制B.议标是招标方式的一种C.竞争性谈判是招标方式的一种D.邀请招标不能限制投标人的数量E.公开招标意味着招标时间长、费用高正确答案：AE4. 试题：工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中正确答案：C5. 试题：根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由于承包人施工原因使设备试车达不到要求的（）。A.重新安装和试车的费用由发包人承担B.工期不予顺延C.承包人应按工程师的要求重新安装和试车D.

3、由设备制造方负责重新安装和修理E.试车费用由承包人承担正确答案：BCE6. 试题：施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延正确答案：C7. 试题：合同法律关系由（）要素构成。A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系内容D.法律事实E.权利和义务正确答案：ABC8. 试题：建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工

4、日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔正确答案：A9. 试题：在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括（）。A.火灾引起的电气装备的毁坏B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏E.气温变化造成精密仪表毁坏正确答案：AC10. 试题：当委托人在议定的支付期限内未予支付的，应自规定之日起向监理人补偿应支付酬金的利息。利息按（）计算。A.规定签订合同时银行贷款利息率乘以酬金总额时间B.规定签订合同时银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间C.规定支付期限最后1日银行

5、贷款利息率乘以酬金总额时间D.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间正确答案：D11. 试题：建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。A.业主或工程所有人B.承包人或者分包人C.技术顾问D.招标代理人E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问正确答案：ABCE12. 试题：【2014年真题】设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有（）。A.工程量清单B.项目说明C.图纸D.投标须知E.合同条件正确答案：DE13. 试题：事业单位自（）取得法人资格。A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后正确答案：A14. 试题：建设工程项目设备材料采购招标，

6、最低投标价法考虑的因素为()。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能正确答案：B15. 试题：监理合同的有效期即监理人的责任期，是以（）来判定的。A.约定的日历天数B.完成正常监理工作预定的时间C.建设工程委托监理合同中注明的完成日D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务正确答案：D16. 试题：【2014年真题】中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A.按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.接招标文件规定提交工程款支付担保正确答案：B17. 试题：FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约

7、定的工期是指，承包商在（）中承诺的竣工时间。A.中标书附录B.投标书附录C.中标书D.投标书正确答案：B18. 试题：施工招标投标的评标方法有（）。A.综合评估法B.评标价法C.最低投标价法D.综合评标价法E.以设备寿命周期成本为基础的评标价法正确答案：AC19. 试题：【2015年真题】下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降正确答案：C20. 试题：【2013年真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位

8、工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月正确答案：B21. 试题：不能成为合同保证人的是（）。A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.学校正确答案：D22. 试题：申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括（）。A.合同副本B.有关专项许可证的正本或者副本C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件D.申请鉴证经办人的资格证明E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代

9、理人的委托代理书正确答案：BCDE23. 试题：委托监理合同中赋予监理人的权利包括（）。A.终止合同的权利B.完成监理任务后获得酬金的权利C.负责合同的协调管理工作D.对监理合同转让和分包的监督E.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作正确答案：AB24. 试题：工程建设的过程中，保证的金额可以随时间变化的是（）。A.施工投标保证B.施工合同的履约保证C.施工预付款保证D.工程保险正确答案：C25. 试题：建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为（）。A.交货期B.投标价C.设备性能D.生产能力正确答案：B26. 试题：【2011年真题】根据建设工程委托监理合同(示范

10、文本)，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔正确答案：C27. 试题：下列关于招标流程的相关说法错误的是（）。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行正确答案：B28. 试题：下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以

11、减少承包人的索赔正确答案：B29. 试题：在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满正确答案：ACDE30. 试题：合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括（）。A.债务转让权B.法定解除权C.撤销权D.代位权E.免责条款正确答案：CD31. 试题：关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连

12、带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行正确答案：ACE32. 试题：根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括()。A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出E.必须采取书面形式正确答案：ABCD33. 试题：【2013年真题】关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（）。A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同正确答案：B34. 试题：按照施工合同示范文本规定，当组

13、成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书正确答案：C35. 试题：【2011年真题】根据中华人民共和国招标投标法，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40正确答案：C36. 试题：开标应当由（）主持。A.招标人B.投标人代表C.招标办D.公证机构正确答案：A37. 试题：根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。A.要约所处法律

14、效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同正确答案：ACDE38. 试题：【2013年真题】甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（）。A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定正确答案：D39. 试题：现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。A.定量计算法B.衡量法C.经验鉴别法D.理论换算法E.查点法正确答案：BDE40. 试题：FIDIC施工合同条件规定，业主有义务向承

15、包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误（）。A.不承担责任B.承担一定责任C.承担大部分责任D.承担完全责任正确答案：A41. 试题：【2012年真题】工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。A.50B.100C.200D.1000正确答案：A42. 试题：【2013年真题】关于合同生效的说法，正确的有（）。A.口头合同自受要约人承诺时生效B.书面合同自当事人双方签字时生效C.书面合同自当事人双方盖章时生效D.书面合同不能通过合同的履行生效E.办理批准手

16、续不会对合同生效产生影响.正确答案：ABC43. 试题：总承包方式的优点包括（）。A.单一的合同责任B.固定工期、固定费用C.设计方案是最优方案D.减少设计变更E.减少承包人的索赔正确答案：ABDE44. 试题：关于格式条款的说法中，不正确的是（）。A.格式条款又被称为标准条款B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效正确答案：D45. 试题：以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是（）。A.现场踏勘由招标人组织B

17、.现场踏勘的费用由招标人承担C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人必须将澄清内容以书面形式通知异议提出人D.现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前进行E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周边环境情况，投标人由此作出的判断，招标人应承担责任正确答案：AD46. 试题：基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理正确答案：D47. 试题：【2016年真题】根据标准施工合同，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知

18、书专用合同条款C.中标通知书图纸专用合同条款D.中标通知书专用合同条款图纸正确答案：D48. 试题：决定保险成本的最主要因素是（）。A.资金的时间价值B.保险机制C.保险费率D.保险人的信誉正确答案：C49. 试题：【2016年真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（）。A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格

19、的日期为准正确答案：ABD50. 试题：建设施工合同（示范文本）的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.未经招标B.未经发包人同意C.未提交分包人资质D.分包人未与发包人签订合同正确答案：B51. 试题：【2012年真题】在施工招标投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保正确答案：B52. 试题：合同法律关系内容包括()。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果正确答案：B53. 试题：一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循（）。A.公正原则B.诚实信用

20、原则C.团结互助原则D.公平原则正确答案：B54. 试题：根据招标投标法的规定，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包任务的工程建设项目包括（）。A.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目B.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的C.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的D.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工的E.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况的正确答案：BCDE55. 试题：限制行为能力人订立的合同，相对人可以催告其法定代理人在（）内予以追认，法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。A.1个月B.45个月C.2个月D.3个

21、月正确答案：A56. 试题：施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。A.设计单位代表B.施工单位主管技术人员C.专业监理工程师D.施工单位项目经理正确答案：B57. 试题：建筑工程一切险承担保险责任的范围不包括()。A.错误设计引起的费用B.火灾C.地震D.地面下陷下沉正确答案：A58. 试题：下列关于违约金的说法，不正确的有（）。A.当事人可以约定一定数额的违约金B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少正确答案：BC

22、59. 试题：下列关于指定分包商的说法中，正确的是（）。A.由业主选定，与承包商签订合同B.由承包商选定，与业主签订合同C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同D.由业主选定，与工程师签订合同正确答案：C60. 试题：决标成交阶段的主要工作内容有（）。A.开标B.资格预审C.评标D.定标E.发布招标公告正确答案：ACD61. 试题：根据标准施工合同，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构正确答案：A62. 试题：【2013年真题】根据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确

23、的是（）。A.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和正确答案：D63. 试题：建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金B.勘察工作已经进行了25%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C.勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费D.勘察工作已经进行了80%，发包人应支付预算额

24、100%的勘察费正确答案：D64. 试题：监理合同履行过程中，“额外工作”是指（）。A.由于委托人原因，使监理工作延误，增加了延续时间B.由于承包人原因使承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间C.与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人完成的工作D.发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力消失后恢复施工前必要的监理准备工作正确答案：D65. 试题：【2013年真题】关于承诺的说法，正确的是（）。A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销正确答案：D66. 试题：FIDIC施工合同条件规定，因承包商

25、责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的（）。A.10B.20C.30D.40正确答案：A67. 试题：按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示正确答案：B68. 试题：设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均

26、由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据正确答案：ABCD69. 试题：【2014年真题】根据标准施工合同，暂列金额的主要特点有（）。A.用于支付签订了协议书时尚未确定的工程设备款B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额正确答案：ABDE70. 试题：在监理合同签订后，出现了暂停执行监理任务的情形，当恢复监理工作时，应增加不超过（）d的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量

27、支付监理酬金。A.7B.21C.28D.42正确答案：D71. 试题：【2012年真题】合同法规定，合同被撤销的法律后果有()。A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分正确答案：AB72. 试题：【2013年真题】关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效正确答案：A73. 试题：合同的无效、变更、解除、终止，不影响（）的效力。A.质量条款B.价格条款C.仲裁协议D.履行期限正确答案：C74. 试题：在9部委联合颁发的56号令中明确要求，行业标准的施工招标资格

28、预审文件应不加修改地引用标准施工招标资格预审文件中的（）。A.申请人须知B.申请人须知前附表C.资格审查办法D.资格审查办法前附表E.资格预审公告正确答案：AC75. 试题：下列关于建设工程勘察合同履行管理说法正确的是（）。A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.勘察现场需要看守，发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际

29、发生的工作量支付勘察费正确答案：BCDE76. 试题：关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中，正确的有（）。A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任正确答案：ACE77. 试题：FIDIC施工合同条件规定，施工进度管理中，为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理，协调各合同之间的配合，承包商每（）个月都应向工程师提交进度报告。A.1B.2C.3

30、D.4正确答案：A78. 试题：关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.监理人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施正确答案：D79. 试题：通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（）。A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数正确答案：B80. 试题：对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；（）应为检验

31、和试验提供便利条件。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同正确答案：A81. 试题：【2014年真题】根据标准施工招标文件，关于综合评估法评估的说法，正确的有（）。A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专业要求的招标项目B.评标委员会按照评标办法所列分值构成和评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人正确答案：ABE82. 试题：根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有（）。

32、A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日D.工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工正确答案：ABCD83. 试题：设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A

33、.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的正确答案：C84. 试题：工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的（）和计算的正确性。A.方法B.取费规范性C.取费合理性D.取费实效性正确答案：C85. 试题：FIDIC施工合同条件规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括（）。A.各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的计划等B.实施工程的进度计划C.保证计划实施的说明文件D.每个指定分包商施工各阶段的安排E.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间正确答案：BCDE86.

34、试题：FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。A.工程接收证书签发B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.提交竣工报表正确答案：C87. 试题：工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同正确答案：C88. 试题：对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意()。A.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期B.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期C.

35、划清施工进度拖延的责任D.无权要求承包人缩短合同工期E.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容正确答案：CDE89. 试题：FIDIC施I合同条件规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是（）。A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)25B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)25C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)22D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)22正确答案：B90. 试

36、题：某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，（）应当由发包方承担。A.发包方人员伤亡损失B.承包方人员损失C.承包方施工设备损坏的损失D.工程修复损失E.运至施工场地安装工程设备损失正确答案：ADE91. 试题：如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务（）。A.只能由代理人自己承担B.只能由被代理人自己承担C.由代理人和被代理人承担按份责任D.由代理人和被代理人承担连带责任正确答案：A92. 试题：下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人

37、有权自行解决他如何向第三人做出意思表示正确答案：B93. 试题：甲建筑公司收到某水泥厂寄发的价目表，但表中无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格。下列说法中正确的是（）。A.水泥厂的价目表属于要约B.水泥厂新报价属于承诺C.水泥厂新报价属于新要约D.水泥厂的价目表属于要约邀请E.甲建筑公司的订购表示属于要约正确答案：CDE94. 试题：【2015年真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的()。A.重心B.合同号C.目的

38、港D.起吊点E.发货标记正确答案：BCE95. 试题：工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度正确答案：C96. 试题：根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，处理方法有()。A.延误的工期相应顺延B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担C.工程所需清理、修复费用，由承包人承担D.承

39、发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担正确答案：ABDE97. 试题：按照FIDIC施工合同条件规定，承包商施工期的截止时间为（）。A.颁发履约证书日B.颁发工程接收证书日C.协议书中约定的竣工日D.工程接收证书注明的竣工日正确答案：D98. 试题：FIDIC施工合同条件规定，承包商应在收到开工通知后的28d内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的（）。A.施工方法B.进度计划安排C.施工设计图D.施工组织方案E.按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表正确答案：ABDE99. 试题：【2013年真题】关于承诺的说法，正确的是()。A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺B.承诺可以对要约的数量作出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销正确答案：D100. 试题：【2011年真题】某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效正确答案：B