监理工程师《建设工程合同管理》考试试题含答案第459期

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题含答案第459期》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题含答案第459期（26页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题含答案1. 试题：施工合同示范文本通用条款规定，因不可抗力发生的费用由()承担。A.发包人B.承包商C.发包人和承包商共同D.发包人和承包商分别正确答案：D2. 试题：招标人自行招标，必须设有专门的招标机构或者拥有（）名以上专职招标业务人员。A.2B.3C.4D.5正确答案：B3. 试题：设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应()。A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用

2、的50%正确答案：D4. 试题：能够作为保证人的是()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园正确答案：B5. 试题：【2012年真题】某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC施工合同条件，承包商的实际竣工日期应确定为()。A.9月5日B.10月5日C.10月20日D.11月5日正确答案：A6. 试题：施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照建设工

3、程施工合同(示范文本)通用条款的规定（）。A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告正确答案：D7. 试题：关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中，正确的有（）。A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任E.监理人不对第三方违反合同规定

4、的质量要求承担责任正确答案：ACE8. 试题：下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有（）。A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交监理人处理决定B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向监理人提交索赔报告D.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔。承包商审查确认索赔成立后。以承包商的名义向监理人提交索赔报告E.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告正确答案：CD9. 试题：【201

5、6年真题】根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质正确答案：D10. 试题：采取公开招标方式进行设计招标时，应对（）进行审查。A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄正确答案：ABD11. 试题：如果供货方供应的产品存在质量缺陷，则下列说法正确的是（）。A.如采购方同意，按质论价B.如采购方同意，原价付款C.如采购方不同意，供货方负责包修不负责包换D.不论采购方同意与否，均按不能交货对待E.如采购方不同意，供货方负责包修或包换正确答案：AE12. 试题：监理

6、人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28正确答案：B13. 试题：【2012年真题】采用FIDIC施工合同条件签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()。A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.施工中发生工程变更E.承包商拖期竣工的赔偿正确答案：ACDE14. 试题：国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。A.2B.5C.7D.14正确答案：A15. 试题：【2011年真题】根

7、据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。A.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程正确答案：CDE16. 试题：FIDIC施工合同条件规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括（）。A.选择分包单位的权利不同B.业主对分包商利益的保护不同C.工程款的支付开支项目不同D.分包合同的工作内容不同E.业主对分包商违约行为承担责任的范围不同正确答案：ABCD17. 试题：勘察合同示范文本（一）适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（）。A.工程测量B.水文地

8、质勘察C.岩土工程勘察D.材料设备的供应E.变更及工程费的调整正确答案：ABC18. 试题：FIDIC施工合同条件规定，成为争端裁决委员会成员应具有的条件不包括（）。A.在合同的解释方面有经验B.对承包合同的履行有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.在仲裁方面有高的声望正确答案：D19. 试题：【2012年真题】建设工程设计合同(示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位正确答案：A20. 试题：关于合同公证与鉴证区别的表述中，不正确的是（）。A.经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同B.对于追偿债款、

9、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力C.公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力D.鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内正确答案：A21. 试题：FIDIC施工合同条件规定，合同文件由()组成。A.通用条件B.专用条件C.投标函及附件D.协议书E.合同条件正确答案：ABCD22. 试题：下列（）属于工程施工合同文本次要选项条款。A.通货膨胀引起的价格调整B.母公司担保C.按时竣工奖金D.“伙伴关系”协议E.保留金正确答案：ABDE23. 试题：履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经

10、济担保书。保证金额一般为合同总额的（）。A.35B.5l0C.10l5D.1520正确答案：B24. 试题：下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.准确性正确答案：D25. 试题：【2014年真题】关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有（）。A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人完成C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.拆除地上障碍物应由发包人完成E.拆除地下障碍物应由承包人完成正确答案：CD26. 试题：依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（

11、）。A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据正确答案：B27. 试题：【2013年真题】某工程是采用FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数PN=1.05,实际竣工月计算的调价系数为PN=1.07。施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为（）。A.1.0B.1.05C.1.06D.1.07正确答案：B28. 试题：施工招标过程中，采用评标价法评标的，可以折算成价格的评审要素一般包括（）。A.标准值确定后，再按预先确定的规则，视各投标书的报价与标准值的偏离程度，计算

12、各投标书的该项得分B.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，给予相应的补项，增加到报价上去C.技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值D.投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一E.投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值正确答案：BCDE29. 试题：承包人无权要求追加合同价款的情况不包括()。A.发包人要求的设计变更B.承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰C.由自身原因导致施工进度滞后D.承包人原因致使工程师指示改变了

13、施工顺序导致效率降低正确答案：A30. 试题：企业定额的水平()。A.应反映社会平均水平B.应高于地区定额水平才具有竞争能力C.都高于地区定额水平D.都低于地区定额水平正确答案：A31. 试题：招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期（）日前，书面通知所有招标文件收受人。A.5B.10C.15D.20正确答案：C32. 试题：施工过程中，如果发包人需要更换工程师，应至少于易人前（）d内以书面形式通知承包人。A.7B.14C.28D.30正确答案：A33. 试题：订立合同可采用的形式有()A.承诺B.要约C.要约邀请D.书面E.口头正确答案：DE34. 试题：

14、合同法律关系的主体包括（）。A.自然人B.法人C.行为D.权利E.其他组织正确答案：ABE35. 试题：下列关于指定分包商的说法中，正确的是（）。A.由业主选定，与承包商签订合同B.由承包商选定，与业主签订合同C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同D.由业主选定，与工程师签订合同正确答案：C36. 试题：【2012年真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，下列工作中，属于设计单位义务的有()。A.组织设计成果鉴定B.参加隐蔽工程验收C.审查外商提供的设备设计图样D.组织并主持设计交底会E.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案正确答案：BC37. 试题：同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变

15、卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是（）清偿。A.按抵押物登记的先后顺序B.按债权比例C.按合同生效顺序D.按债权的价款多少顺序E.抵押物已登记的先于未登记的正确答案：ABCE38. 试题：设计标准()国家规范的强制性规定。A.必须高于B.可以低于C.可以高于D.不得高于正确答案：C39. 试题：【2012年真题】某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元t。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元t。该施工企业给供应商的钢材款应按()。A.4500元t计算并追加违约金B.4000元t计算并追加

16、违约金C.4500元t计算D.4000元t计算正确答案：C40. 试题：根据标准施工招标文件的规定，施工招标的评标办法包括()。A.打分法B.有限数量法C.经评审的最低评标价法D.经评审的最低投标价法E.综合评估法正确答案：DE41. 试题：法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。A.自办理批准手续之日生效B.自办理登记手续之日生效C.依照其规定D.自依法成立时生效正确答案：C42. 试题：非企业法人包括()。A.项目法人B.集体法人C.行政法人D.社团法人E.事业法人正确答案：CDE43. 试题：资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知的内容包括（）。

17、A.合同条件B.图纸和技术资料C.招标工程概况D.工程量清单E.对投标人的基本要求和指导投标人填写资格预审文件的有关说明正确答案：CE44. 试题：发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间（）。A.不可顺延B.可顺延2天C.可顺延3天D.可顺延6天正确答案：D45. 试题：【2017年真题】保证合同的担保范围包括()。A.主债权及利息B.债权人的间接损失C.违约金D.债权人实现债权的费用E.保证合同另有约定的财产损失正确答案：ACDE46. 试题：设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%正确答案：C47. 试题：建设

18、工程设计合同(示范文本)规定，设计合同采用定金担保，合同总价的20为定金，（）后，设计合同生效。A.发包人向设计人支付定金B.经双方当事人签字盖章C.经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金D.设计人收到定金3日正确答案：C48. 试题：事业单位自（）取得法人资格。A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后正确答案：A49. 试题：FIDIC施工合同条件规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为()。A.缺陷通知期B.施工期C.合同有效期D.合同工期正确答案：A50. 试题：承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求

19、向监理人递交索赔报告的事件可能是（）。A.施工图纸延误B.发包人原因导致暂停施工C.监理人发布错误的指令D.工程变更，工程量增加E.施工中遇到大雨天气正确答案：ABCD51. 试题：施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前（）d以书面形式向承包人发出变更通知。A.7B.14C.28D.30正确答案：B52. 试题：根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.120D.200正确答案：B53. 试题：供货方的运输责任主要涉及()。A.产品质量缺陷B.包装责任C.逾期付款D.发运责任E.数量短

20、缺责任正确答案：BD54. 试题：建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了()。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性正确答案：B55. 试题：【2011年真题】根据FIDIC施工合同条件，合同争端业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止目前第28天D.签订施工合同后第28天正确答案：C56. 试题：下列情形导致的合同进度计划工作延误中，应当给予承包人延长工期和增加费用，并支付合理利润的有()。A.因发包人原因导致的暂停施工B.发包人提供的基准资料错误C.承包人原因导

21、致的暂停施工D.发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点E.政府管理部门原因导致的工期延误正确答案：ABDE57. 试题：在设计施工总承包合同中，应该由承包人办理保险有()。A.建筑工程一切险或安装工程一切险。B.建设工程设计责任险。C.进场的材料和工程设备的保险。D.发包人工伤保险和人身意外伤害保险。E.承包人工伤保险和人身意外伤害保险。正确答案：ABCE58. 试题：勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是()A.若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时的安全保卫工作B.勘察现场设备机具的布置和架设C.完成通水、通电及道路平整作业D.

22、提供水上作业用船正确答案：B59. 试题：施工合同协议书中约定的主要内容包括()。A.工程概况B.合同工期C.质量标准D.合同价款E.工程师姓名正确答案：ABCD60. 试题：建设合同是()。A.单务合同B.实践合同C.要式合同D.无偿合同正确答案：C61. 试题：当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据合同法，应按（）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.履行合同时履行地C.履行合同时订立地D.订立合同时履行地正确答案：D62. 试题：下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给

23、第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查正确答案：D63. 试题：下列对可更正的错误表述正确的有（）。A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受正确答案：ABCD64. 试题：被代理

24、人取得或者恢复民事行为能力可以导致（）关系的终止。A.委托代理B.转代理C.意定代理D.指定代理或法定代理正确答案：D65. 试题：【2011年真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故正确答案：DE66. 试题：FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有（），应收取相应的分包管理费。

25、A.对分包工作内容的审查责任B.对分包工程的批准责任C.对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任D.对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任正确答案：D67. 试题：建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则（）。A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的正确答案：D68. 试题：招标人对资格预审文件的澄清或修改可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间

26、至少（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.3B.5C.7D.9正确答案：A69. 试题：【2013年真题】关于缔约过失责任的说法，正确的有（）。A.缔约过失责任是违约责任的一种B.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任E.违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任正确答案：BD70. 试题：委托监理合同变更或解除合同的通知或协议（），协议未达成之前，原合同仍然有效。A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定正确答案：B71. 试题：FIDIC

27、施工合同条件规定，争端裁决委员会一般由（）名成员组成。A.1B.2C.3D.4正确答案：C72. 试题：某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据建设工程施工合同(示范文本)，该工程的开工日期应为()。A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日正确答案：B73. 试题：（）综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度，按照统一标准(分值或货币)量化后进行比

28、较的方法。A.综合评估法B.价格折算法C.最低价评标法D.评分法正确答案：A74. 试题：施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人正确答案：A75. 试题：公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A.投标邀请书B.招标公告C.合同谈判D.行政命令正确答案：B76. 试题：依据FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有（）。A.承包商应对分包合

29、同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求正确答案：CD77. 试题：某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标正确答案：B78. 试题：按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.生产

30、厂家E.供货人正确答案：AC79. 试题：承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。A.行使不安抗辩权B.行使同时履行抗辩权C.不通知开发商而暂停施工D.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力正确答案：A80. 试题：（）是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。A.收货人B.价格C.目的港D.尺寸正确答案：B81. 试题：在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由()承担。A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方正确答

31、案：B82. 试题：根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括()。A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素B.督促当事人转移或分散风险C.监督承包人采取有效的防范措施D.重视施工安全E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失正确答案：ABCE83. 试题：订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（）。A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单正确答案：BCDE84. 试题：当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由()。A.发包人明确双方职责，且无需做出通知、B.监理单位明确双方职责，并以书

32、面形式通知发包人C.监理单位明确双方职责，且无需做出通知D.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方正确答案：D85. 试题：在FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是()。A.业主提前占用工程B.异常不利的气候条件C.施工中遇到废弃物和古迹D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分正确答案：D86. 试题：【2013年真题】按照我国招标投标法，关于招标方式的说法，正确的有()。A.公开招标的投标人不受地域和行业限制B.议标是招标方式的一种C.竞争性谈判是招标方式的一种D.邀请招标不能限制投标人的数量E.公开招标意味着招标时间长、费用高正确答案：AE87

33、. 试题：在建设工程项目设备材料采购招标中，采用最低投标价法需要考虑的因素是（）。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能正确答案：B88. 试题：监理公司具有法人资格的时间为（）日。A.注册资金到位B.工商行政管理机关核准登记C.公司成立D.建设行政主管部门颁发资质证书正确答案：B89. 试题：仲裁协议的作用主要有（）。A.避免了违约责任的发生B.排除了法院对纠纷的管辖权C.合同当事人均受仲裁协议的约束D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件正确答案：BCDE90. 试题：招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由()。A.招标

34、人组织，费用由投标人承担B.投标人组织，费用由招标人承担C.招标人组织，费用由招标人承担D.投标人组织，费用由投标人承担正确答案：A91. 试题：【2011年真题】下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人责任造成的火灾E.承包人责任造成的爆炸正确答案：ABC92. 试题：同一风险由不同的人识别，结果可能会有较人的差异。这表明风险识别具山.()。A.主观性B.个别性C.复杂性D.小确定性正确答案：A93. 试题：【2015年真题】根据标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。A.选用无条件补偿条款或有条件补偿

35、条款B.将无条件补偿条款写入专用条款C.将有条件补偿条款写入专用条款D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担正确答案：A94. 试题：【2012年真题】招标代理机构应具备的条件有()。A.招标代理业务B.编制招标文件的能力C.从事招标代理业务的营业场所D.可以作为评标委员会人选的专家库E.专业齐备的评标专家正确答案：BCDE95. 试题：FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于（）对施工过程中的控制。A.雇主B.承包商C.监理人D.工程师正确答案：A96. 试题：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由（）承担。

36、A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同正确答案：A97. 试题：【2015年真题】根据担保法，不能作为质押担保的是()。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权正确答案：A98. 试题：指定代理和法定代理可以因为（）原因终止。A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B.被代理人或代理人死亡C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定D.作为被代理人或者代理人的法人死亡E.监护关系消灭正确答案：ABCE99. 试题：在下列机构中，不具有法人资格的有（）。A.某大学教务处B.某乡政府C.某房地产开发公司D.某建筑公司财务科E.某中学正确答案：AD100. 试题：根据我国合同法的规定，导致合同的权利、义务终止的情形包括（）。A.债务已经按照约定履行B.债务相互抵消C.债务人依法将标的物提存D.合同中止E.债权、债务同归于一人正确答案：ABCE