监理工程师《建设工程合同管理》考试试题含答案第227期

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题含答案第227期》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题含答案第227期（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题含答案1. 试题：材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。A.提取部分材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款正确答案：D2. 试题：任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为（）。A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任正确答案：D3. 试题：施工招标资格预审中的必要合格条件包括（）。A.财务状况B.营业执照C.履约情况D.流动资金E.同类工程的施工经验正确答案：ABC

2、D4. 试题：【2013年真题】根据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是（）。A.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和正确答案：D5. 试题：某些项目的工程量清单中包括有暂列金额款项，对此款项的理解正确的是()。A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额正确答案：BCE6. 试题：

3、根据FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是()。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限正确答案：C7. 试题：【2015年真题】世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有()。A.运输费用B.技术性能，维修运行费C.售后服务D.标准备件E.企业财务状况及银行信用正确答案：ABCD8. 试题：【2013年真题】施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有（）。A.施工企业所有的汽车B.施工企业所有的

4、支票C.施工企业有处分权的国有土地使用权。D.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业所有的房产正确答案：ACDE9. 试题：关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（）。A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点C.当事人对合同成立的地点可以另行约定D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立正确答案：B10. 试题：事业单位自（）取得法人资格。A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后正确答案：A11. 试题：依据设计合同示范文本，下列有关设计变

5、更中说法不正确的是（）。A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用正确答案：D12. 试题：担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务D.债务人和债权人约定，债务人向

6、债权人保证履行合同义务正确答案：B13. 试题：保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为（）。A.发生与否的不确定性B.发生范围的不确定性C.发生原因的不确定性D.发生时间的不确定性E.发生后果的不确定性正确答案：ADE14. 试题：设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是（）。A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保正确答案：A15. 试题：【2014年真题】对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思

7、想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计正确答案：A16. 试题：在下列选项中，需要重新招标的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时间止，投标人少于5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于4个的正确答案：AB17. 试题：材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货

8、的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担正确答案：D18. 试题：有关招标代理机构的说法中，错误的是（）。A.上级主管部门可以指定招标代理机构B.招标代理机构与行政机关无隶属关系C.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定正确答案：A19. 试题：设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查。A.承包商B.设计人C.监理单位D.发包人正确答案：D20. 试题：对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求()确认无效。A.人民法院B.监理单位C.

9、建设行政主管部门D.建设单位正确答案：A21. 试题：以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准正确答案：D22. 试题：根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同正确答案：ACDE23. 试题：根据标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.该笔款项在合同履行阶段一定发生C.暂估价的内容在投标时难以确

10、定准确价格D.暂估价的内容包括计日工正确答案：D24. 试题：【2012年真题】施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()。A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权正确答案：ADE25. 试题：【2012年真题】我国合同法规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()。A.履行期限条款B.结算条款C.清理条款D.质量条款E.违约责任条款正确答案：BC26. 试题：【2013年真题】关于定标的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立

11、合同正确答案：B27. 试题：【2014年真题】合同法律关系的客体有（）。A.物B.行为C.义务D.权利E.知识产权正确答案：ABE28. 试题：工程师发出口头指示后，未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件（）个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。A.1B.2C.3D.5正确答案：B29. 试题：按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已

12、标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书正确答案：C30. 试题：承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经（）同意。A.工程师B.发包人C.设计人D.监理人正确答案：A31. 试题：综合评标法中零配件以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素。A.1B.2C.3D.5正确答案：B32. 试题：FIDIC施工合同条件规定，预付款的数额由承包商在（）内确认。A.合同协议书B.规范C.投标书D.中标书正确答案：C33. 试题：因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付

13、赔偿金，赔偿金额最高不超过（）。A.项目的直接损失B.项目勘察费的2倍C.项目的勘察设计费D.返工项目的费用正确答案：D34. 试题：根据FIDIC施工合同条件的规定，保留金是按合同约定从（）中相应扣减的一笔金额。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程进度款正确答案：D35. 试题：“建筑工程一切险”的保险责任范围包括（）。A.海啸、飓风、台风B.龙卷风、风暴、暴雨C.洪灾、冻灾、火山爆发D.火灾、爆炸E.氧化、锈蚀、渗漏正确答案：ABCD36. 试题：FIDIC施工合同条件规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了（）的情况

14、下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后48d内未派人修补C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补正确答案：ACDE37. 试题：由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告正确答案：D38.

15、 试题：关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中，正确的有（）。A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任正确答案：ACE39. 试题：【2016年真题】建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险正确答案：A40. 试题：建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()A

16、.决定中标单位B.批准招标申请C.审核招标文件D.负责编制标底E.监督评审过程正确答案：BCE41. 试题：下列关于对建设工程项目重新检验的表述，错误的是（）。A.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织重新覆盖或C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延正确答案：B42. 试题：委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括（）。A.工程规模

17、B.工程项目的专业特点C.监理单位的业绩D.被监理合同的难易程度正确答案：C43. 试题：设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。A.初步设计概算B.投资估算C.施工图预算D.扩大的初步设计概算正确答案：A44. 试题：根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括（）。A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.可以随时发出E.必须采取书面形式正确答案：ABC45. 试题：FIDIC施工合同条件规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指（）。A.由承包商填写并随投标函一起提交的文件B.在合同协议书或中标函中列明范围的文件C.承包商负责采购材料和设

18、备需提供的样本D.业主的设备和免费提供的材料正确答案：B46. 试题：下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包正确答案：A47. 试题：建设工程设计合同（一）【GF-2000-0209】主要条款有（）。A.设计依据B.发包人应提供的有关资料和文件C.双方的责任D.项目投资要求E.委托设计任务的范围和内容正确答案：BCE48. 试题：在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承

19、担。A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师正确答案：C49. 试题：下列财产中，可以进行抵押的是（）。A.土地所有权B.依法被查封、扣押、监管的财产C.所有权、使用权不明或者有争议的财产D.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产正确答案：D50. 试题：在工程项目的建设过程中，最为常见的一种担保方式是（）。A.保证B.留置C.抵押D.定金正确答案：A51. 试题：【2013年真题】根据FIDIC施工合同条件，业主可以凭保函索赔的有()。A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未

20、派人修补D.承包人的施工期限超过了合同工期E.业主因承包人的严重违约行为解除合同正确答案：BCE52. 试题：下列放样方法中，土坝坝轴线放样可采用的是()。A.极坐标法B.套绘断面法C.经纬仪扫描法D.坡度尺法正确答案：A53. 试题：【2013年真题】施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是（）。A.申请仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则正确答案：C54. 试题：【2015年真题】关于勘察成果的说法，错误的是()。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准备D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘

21、察结果正确答案：D55. 试题：按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()。A.无论上涨还是下降均按新价格执行B.无论上涨还是下降均按原合同价执行C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行正确答案：B56. 试题：当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。A.合同条件B.专用条款C.纪要、协议D.通用条款正确答案：C57. 试题：在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（）。A.手触B.拉伸试验C.目测D.压缩试验E.金相试验正确答案：BDE58. 试题：根据施工合同(示范文本)通用条款的规定，竣工工程必

22、须符合的基本要求包括（）。A.工程质量评价报告由业主和总监理工程师共同签字B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程质量保修书D.有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告正确答案：BCDE59. 试题：下列选项中可以没收投标保证金情况的有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人在投标有效期内修改投标文件的C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的D.无正当理由拒签合同协议书的E.未按招标文件规定提交履约担保的正确答案：ABDE60. 试题：合同的书面形式包括（）等，这些可以有

23、形地表现所载内容。A.合同书B.信件C.数据电文D.审批E.公证正确答案：ABC61. 试题：按照施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力正确答案：ACE62. 试题：【2015年真题】关于大型工程设备采购招标中交货期的说法中，正确的是()。A.设备制造厂家生产计划是否合理B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标D.提前交货不考虑降价评标价E.投标资料表中规定的备品备件能否与主机设备同时交

24、货正确答案：BCD63. 试题：FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.业主合同内的暂列金B.承包商应交付的定金C.业主应交付的定金D.承包商应得的工程款正确答案：D64. 试题：项目总承包模式的优点是()。A.合同关系简单B.招标发包工作难度小C.业主择优选择承包方的范围大D.容易进行质量控制正确答案：D65. 试题：设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足（）的需要。A.施工B.控制概算C.编制招标文件D.设备材料采购E.非标准设备制作正确答案：ADE66. 试题：FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前（）d通知承包商开工日期。A.4B.5C

25、.6D.7正确答案：D67. 试题：承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请正确答案：C68. 试题：FIDIC施工合同条件规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括（）。A.各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的计划等B.实施工程的进度计划C.保证计划实施的说明文件D.每个指定分包商施工各阶段的安排E.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间正确答案：BCDE69. 试题：在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金

26、额不足B.按照招标文件要求逐页签字C.投标人业绩超出招标文件的要求D.有法定代表人的签字和盖章正确答案：A70. 试题：采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。A.竣工日期B.施工期C.合同工期D.合同有效期正确答案：C71. 试题：建设工程施工合同(示范文本)通用条款中规定的合同计价方式有（）。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同正确答案：BCD72. 试题：下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔

27、由于解除合同给发包人造成的损失C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理正确答案：C73. 试题：FIDIC施工合同条件规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以()为判定准则。A.承包商的报价是否包括对该事件的费用B.该事件是否由不可抗力事件造成C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见D.该事件是否非承包商原因造成正确答案：C74. 试题：自债务人的行为发生之日起（）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.2B.3C.4D.5正确答案：D75. 试题：根据FIDIC施

28、工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效正确答案：D76. 试题：【2015年真题】关于设计合同履行的说法，正确的是()。A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金正确答案：C77. 试题：安装工程一切险自（）起开始生效。A.工地动工时B.被保险项目被卸至施工地点时C.保险公司中约定生效日期D.施工准备阶段开始

29、时正确答案：B78. 试题：FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。A.工程接收证书签发B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.提交竣工报表正确答案：C79. 试题：下列合同中，属于从合同的是（）。A.买卖合同B.借款合同C.担保合同D.运输合同正确答案：C80. 试题：【2012年真题】FIDIC施工合同条件中的暂列金额的特点有()。A.该笔款额包括在中标通知书注明的接受的合同款额内B.属于承包人控制使用的应急费C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额正确答案：

30、ACE81. 试题：关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人B.招标人代表2人，经济、技术等方面专家5人C.招标人代表2人，经济、技术等方面专家4人D.招标人代表1人，经济、技术等方面专家3人E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人正确答案：AB82. 试题：【2017年真题】材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日正确答案：A83. 试题：设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D

31、.非标准设备制作正确答案：A84. 试题：【2015年真题】关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()。A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件正确答案：A85. 试题：监理评标的量化比较通常采用（）对各投标人的综合能力进行对比。A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法正确答案：B86. 试题：施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是（）。A.战争B.动乱C.爆炸D.洪水正确答案：C87. 试题：委托人与监理人签订了委托监理合同后，具有的权利

32、包括()。A.对生产工艺设计要求的认定权B.要求更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.发布开工令的权利E.监理工作执行情况的检查权正确答案：ABE88. 试题：施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔（）d向工程师报告一次受害情况。A.7B.14C.28D.34正确答案：A89. 试题：人民法院审理民事案件，依照法律规定实行（）制度。A.合议B.回避C.公开审判D.两审终审E.一审终局正确答案：ABCD90. 试题：法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。A.自办理批准手续之日生效B.自办理登记手续之日生效C.依照其规定D.自依法成立时生效正确答案：C

33、91. 试题：建设工程设计合同(示范文本)规定，设计合同采用定金担保，合同总价的20为定金，（）后，设计合同生效。A.发包人向设计人支付定金B.经双方当事人签字盖章C.经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金D.设计人收到定金3日正确答案：C92. 试题：【2017年真题】技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加

34、第二阶段评标正确答案：D93. 试题：供货方的运输责任主要涉及()。A.产品质量缺陷B.包装责任C.逾期付款D.发运责任E.数量短缺责任正确答案：BD94. 试题：建设监理招标的最大特点是()。A.非常注重监理单位的报价B.邀请招标人较多C.很注重监理单位能力的选择D.很注重监理单位的资金状况正确答案：C95. 试题：【2016年真题】工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本正确答案：B96. 试题：某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程

35、师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.钢材供应商正确答案：B97. 试题：建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括（）。A.直接成本B.间接成本C.增加监理工作时间的补偿酬金D.额外监理工作的酬金E.增加监理工作内容的补偿酬金正确答案：AB98. 试题：FIDIC施I合同条件规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是（）。A.每次扣还金额=(本次支付证

36、书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)25B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)25C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)22D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)22正确答案：B99. 试题：仲裁协议的作用主要有（）。A.避免了违约责任的发生B.排除了法院对纠纷的管辖权C.合同当事人均受仲裁协议的约束D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件正确答案：BCDE100. 试题：施工、监理招标时，属于废标的情况有()A.投标书逾期送达B.投标书未按要求密封C.投标书未按要求提供投标担保D.投标书未按规定格式填写E.投标价高于或低于标底正确答案：ABCDE