个人购房合同范本精选

《个人购房合同范本精选》由会员分享，可在线阅读，更多相关《个人购房合同范本精选（16页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、个人购房合同范本精选个人在购房时为了保证安全，需要签订合同。但是个人购房合同是什么样子呢?下面是小编为大家收集整理的个人购房合同范本，欢迎大家阅读参考。个人购房合同范本一合同编号： _出卖人： _住所： _邮编： _营业执照号码： _资格证书号码： _法定代表人： _联系电话： _委托代理人： _联系电话： _买受人： _国籍： _性别： _出生年月日： _住所 (址)：_邮编： _证件名称： _号码： _联系电话： _委托 /法定代理人： _住所 (址)：_联系电话： _根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的

2、基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_ 地块的国有土地使用权。2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_ ，土地使用权面积为： _ ，买受人购买的商品房(以下简称该商品房 )所在土地用途为： _ ，土地使用年限自 _ 年_ 月_ 日至_ 年_ 月_ 日止。3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_ ，建设工程规划许可证号为：_ ，建筑工程施工许可证号为：_，建设工程施工合同约定的开工日期为：_，建设工程施工合同约定的竣工日期为： _.第二条商品房情况该商品房销售许可证号：_.商品房

3、座落： _ 区 _ 县 _ 路、道、街。设计用途 _; 建筑结构 _; 建筑层数为 _ 层。建筑面积 _ 平方米，其中：套内建筑面积_ 平方米，公共部位分摊建筑面积 _ 平方米。商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。第三条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_ 种方式计算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单位为(_ 币)每平方米 _ 元，总金额 (_ 币)_ 元。2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_ 币)每平方米 _ 元，总金额 (_ 币 )_ 元整。3、按套 (单元 )计算，该商品房总价款为 (_ 币)_ 元整。4、_.第四条付款方式及期限买受人采取下列第

4、_ 种方式付款。1、一次性付款，自签约日起_ 日内付全部价款 _ 元。 (小写：_ 万元 )2、分期付款。(1)第一次付款自签约日起_ 日内付全部价款的 _%;_币 _ 元。 (小写： _ 元)(2)第二次付款自签约日起_ 日内付全部价款的 _%;_币 _ 元。 (小写： _ 元)(3)其余部分在移交房屋前一天付清_%;_币_ 元。(小写： _ 元 )3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_% ，其余价款可以向 _ 银行或住房公积金管理机构借款支付。4、其他方式 _.第五条房产交付1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付;不符合有关规定和双方约定的，不得交付。2

5、、出卖人须于 _ 前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定处理方式： _.3、上述相关证明包括： _.第六条产权转移登记及其他相关设施登记1、协议订立后，买卖双方应在30 日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。第七条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在_日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付

6、商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第_ 种约定，追究出卖人违约责任：1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_ 向买受人支付违约金。2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_ 向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿责任。3、_.第八

7、条买受人逾期付款的处理买受人如未按本合同约定的日期付款，逾期在_ 日内的，出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，出卖人有权按照下述的第_ 种约定，追究买受人违约责任：1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，买受人还应每日按商品房价款的 _ 向出卖人支付违约金。2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_ 向出卖人支付违约金。3、_.第九条面积确认及面积差异处理。(一 )根据当事人选择的计价方式，本条规定以_

8、( 建筑面积 /套内建筑面积 )(本条款中均简称面积 )为依据进行面积确认及面积差异处理。(二 )当事人选择按套计价的，不适用本条约定。(三 )合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。(四 )商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_ 种方式进行处理：1、双方自行约定： _.2、双方同意按以下原则处理：(1)面积误差比绝对值在3% 以内 (含 3%) 的，据实结算房价款 ;(2)面积误差比绝对值超出3% 时，买受人有权退房。(五 )买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30 天内将买受人已付款退还给买受人，并按_利率付给利息。(六 )买受人不退房的，产

9、权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3% 以内(含 3%) 部分的房价款由买受人补足;超出 3% 部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3% 以内 (含 3%) 部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出 3% 部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积 -合同约定面积面积误差比 = 100%合同约定面积(七 )因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全

10、部责任。若出售的商品房设有他项权利的，出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意，并以书面形式公示和明确告知买受人。第十一条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三 )的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第_ 种方式处理：1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。2、_3、_第十二条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺本项目物业管理用房为 _m2 ，位于 _ 幢_ 单元_ 房号 _ ，轴线范围 _.出卖人承诺与该商品房直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：1、于 _ 年_ 月_ 日前通水 ;2、

11、于 _ 年_ 月_ 日前通电 ;3、于 _ 年_ 月_ 日前通气 ;4、_;5、_.如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：1、_2、_第十三条风险责任的转移该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。第十四条保修责任自买受人实际接收该商品房之日起，出卖人对该商品房的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任，保修期内的保修费用由出卖人承担：1、墙面，保修 _ 月;2、地面，

12、保修 _ 月;3、顶棚，保修 _ 月;4、门窗，保修 _ 月;5、上水，保修 _ 月;6、下水，保修 _ 月;7、暖气，保修 _ 月;8、煤气，保修 _ 月;9、电路，保修 _ 月;10、 _ ，保修 _ 月。保修期内，因不可抗力的因素，或其他非出卖人原因造成的损坏，出卖人无须承担责任，但可协助维修，维修费用由买受人承担。第十五条质量争议的处理买受人对该商品房提出有重大质量问题，买卖双方产生争议时，以_ 出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。第十六条双方可以就下列事项约定1、该商品房所在楼宇的屋面使用权。2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权。3、_.第十七条房屋的用途1、买受人的房屋仅作

13、 _ 使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。第十八条物业管理该商品房移交后，买受人承诺遵守小区(楼宇 )管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定 ;在小区 (楼宇 )管理委员会未选定物业管理机构之前，出卖人指定_ 公司负责物业管理，买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。第十九条声明及保证出卖人：1、出卖人有权签署并有能力履行本合同。

14、2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续(_) 均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。买受人：1、买受人有权签署并有能力履行本合同。2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续(_) 均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为

15、。4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买受人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第二十条保密买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_ 年。第二十一条通知1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式

16、，可采用_( 书信、传真、电报、当面送交等 )方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2、各方通讯地址如下： _.3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_ 日内，以书面形式通知对方 ;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。第二十二条合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，买卖任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_ 天内 )签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。第二十三条合同的转让除合同中另有规定外或经双

17、方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第二十四条争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解 ;协商或调解不成的，按下列第_ 种方式解决：(1)提交 _ 仲裁委员会仲裁 ;(2)依法向人民法院起诉。第二十五条不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时

18、间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_ 日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

19、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4、本合同所称 “不可抗力 ”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争 (不论曾否宣战 )、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。第二十六条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。第二十七条补

20、充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第二十八条合同的效力1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2、本协议一式 _ 份，出卖人、买受人各 _ 份，具有同等法律效力。3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。出卖人 (盖章 )： _买受人 (盖章 )：_法定代表人 (签字 )：_法定代表人 (签字 )： _委托代理人 (签字 )：_委托代理人 (签字 )： _签订地

21、点： _签订地点： _ 年_ 月_ 日_ 年 _ 月_ 日个人购房合同范本二甲方 卖方乙方 买方关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：一 甲方将其拥有独立产权的位于某市 /区 的房屋 (房屋所有权证编号 ，建筑面积 平方米 )以人民币 元整 (￥ _) 出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。二,甲方承诺 :1 向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核。2 保证对出售的房屋拥有独立产权。3 保证该出售房屋未予出租。4 自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。5 按照前述业务的需要 ,及时签订各项合同文件和办理各种手续。6 在办理产权过户时

22、 ,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。三,乙方承诺 :1 保证按要求付清房费，予以贷款清还等。2 按国家要求不改变房屋的结构。3 按照前述业务需要 ,及时签订各项合同文件和办理各种手续 ,并承担各项费用。4 在办理房屋过户时 ,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。四 违约责任1 甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。2 乙方违约，没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。五 协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。六 协议自双方签或盖章之日起生效。七 协议壹式两份，双方各执壹份。甲方：乙方：个人购房

23、合同范本三售房方 (甲方 )：身份证号码：购房方 (乙方 )：身份证号码：关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：一、房屋具体情况：1、位置： *市*区*县*小区 *楼*单元 *号2 、房屋类型 * ，建筑面积 * 平方米，结构 *楼层 ，房屋走向： *，房屋形状： * ，用途 *。该房产的总占地面积：*。3、该房产连同地产总计房价*拾*万*千*百 *拾 *元整。二、甲方销售该房屋应具备合法的房屋所有权证，如买卖该房屋引发产权纠纷，概由甲方负责处理 .房屋所有权证书证号：土地证编号：三、房屋四界：东：西：南： 北：四、付款方式：(1)该房产总价格为人民币叁拾柒万元整，协议签定之后，首

24、付拾万元订金。(2)甲方完全搬走之后，再付款人民币贰拾万元。(3)房产产权转让手续顺利办完之后，再付清剩余柒万元。五、甲方应有手续证明，所售房屋质量过关，并非危房。六、甲方应保证所售房产、地产与周边四邻及其他单位没有所有权纠纷。七、乙方属于残疾人福利事业，在购房过程中，甲方应该向有关部门协调，减免或免除房屋交易税、土地交易税和其他费用。(1)甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的_% 的交易费 ;承担公证费、协议公证费。(2)乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的_% 的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费。八、甲方应给乙方协调大门的位置及免除重建大门、重新安装水表、电表的

25、费用。九、甲方帮助乙方和郾城区药监局共同协调化粪池、下水道等共用设施的使用方式。十、乙方购买甲方该项房产，所有费用均属于个人出资购买，其所有权完全属于 个人所有。十一、附件(一 )房屋所有权证(二 )国有土地使用证(三 )卖方上级主管部门或房产主管部门允许卖房的批文。(四 )该项房产的房地产评估报告。(五 )该项房地产的结构、层高、形状、土地面积、四邻测绘图纸。十二、本协议自双方签或盖章之日起生效。十三、 本协议壹式 ( )份，甲方 ( )份，乙方 ( )份，甲方： (单位签章 ) 乙方： (签签章 )代表： (签 )年月日年月日个人购房合同范本四卖方： _(买方： _(简称甲方简称乙方) 身

26、份证号码：) 身份证号码：_ _根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在_ 市_ 区_拥有的房产(别墅、写楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_ 平方米。 (详见土地房屋权证第_号)。第二条 上述房产的交易价格为：单价：人民币_ 元 /平方米，总价：人民币 _ 元整 (大写： _ 佰_ 拾_ 万_ 仟 _ 佰 _ 拾_ 元整 )。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币 _ 元整，作为购房定金。第三条 付款时间与办法：1

27、、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款 (含定金 )人民币 _ 拾_ 万_ 仟_ 佰 _ 拾 _ 元整给甲方，剩余房款人民币 _ 元整申请银行按揭 (如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款 (含定金 )人民币 _ 拾_ 万_ 仟 _ 佰_ 拾_ 元整给甲方，剩余房款人民币 _ 元整于产权交割完毕当日付给甲方。第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起_ 天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_ 等

28、费用结清。第五条 税费分担 甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由 _ 方承担，中介费及代办产权过户手续费由 _ 方承担。第六条 违约责任 甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在 _ 日内将乙方的已付款不记利息 )返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起_ 日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第七条 本合同主体1.甲方是 _ 共_ 人，委托代理人 _ 即甲方代表人。2.乙方是 _ ，代表人是 _ 。第八条 本合同如需办理公证，经国家公证机关_ 公证处公证。

29、第九条 本合同一式 份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份 , 房地产交易中心一份、 _ 公证处各一份。第十条 本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第十一条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十二条 双方约定的其他事项：出卖方 (甲方 )： _购买方 (乙方 )：_身份证号码： _身份证号码： _地址： _地址： _邮编： _ 邮编： _电话： _电话： _代理人 (甲方 )： _代理人 (乙方 )： _身份证号码 : _身份证号码： _见 证 方： 鉴证机关：地址：邮编：电话：法人代表：代表：

30、经办人：日期：年 月 日 鉴证日期： _ 年_ 月 _ 日个人购房合同范本五合同人卖方以下简称 (甲方 )： 身份证号： 买方以下简称 (乙方 )： 身份证号：经充分协商，根据中华人民共和国合同法的相关规定，甲乙双方现就买卖房屋及其阁楼，达成以下协议：一、 房屋基本情况甲方自愿将下列房屋 (包含阁楼 )卖给乙方所有，该房屋为18 加 19 楼的形式，其中 19 楼为单独阁楼 (以下一同简称 “该房屋 ”)2、该房屋的所有权证号为：_ ; 国有土地使用权证号为：_ 。3、该房屋的土地使用权取得方式“”：出让 ( )、划拨 ( )本合同一经签订，该房屋占用范围内的土地使用权同时转让。二、房款售价甲

31、乙双方商定成交价格为人民币( ￥ )万元， 大写： _ 。三、房款的支付方式及期限乙方在 _ 年 _ 月_ 日前分 _ 次付清，付款方式：_ 。 乙方支付房款具体约定为：1、于 _ 年 _ 月 _ 日前，支付甲方房款_ ( 定金 );2、于 _ 年 _ 月 _ 日前，支付甲方房款_ ;3、甲方在规定的时间内还清该房贷款后，乙方于_ 年 _ 月 _ 日前，支付甲方房款 _ ;4、鉴于甲方一家人已调离临汾不便协助乙方办理房产及相关手续的过户，乙方在甲方同意的情况下，乙方留有房款 _( 人民币 )万元，待过户手续办理完成的同时，在规定时间内交与甲方。四、物业及相关事宜1、物业交接的期限：甲方应于_

32、前向乙方移交该房屋。甲方将户口于_ 年_ 月_ 日前从该房屋迁出。2、甲方在移交该房屋时，应保持房屋结构及水电、卫生、有线电视、通讯等配套设施完整，保持原有的装修状况，并结清在移交之前所发生的水电、卫生、有线电视、通讯、物业管理等各项费用。3、甲方应在移交该房屋之日向乙方移交该房屋的水电、卫生、物业管理等配套设施过户所需的各项物料4、乙方在提出在未交清房款前提前入住的要求时，甲方鉴于已调离临汾的情况，可以具体与乙方协商入住该房的相关事宜。五、责任与权利1、甲方保证上述房地产权及附属设施(顶层阁楼、阳台等 )所属清晰，无争议 ;未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内;已取得其他

33、共有人书面同意 ;协议有效期内，未征得乙方同意下，甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。2、甲方应明确告知购买该房时贷款的具体偿还时间，甲方在取得乙方_ % 的房款时应在 _ 内自行结清与甲方购买该房时的剩余未还贷款。3、甲方将该房产交付乙方时，届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用 ;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。4、乙方有权对该房屋产权的真实性与明晰性进行核实。5、甲方有义务配合乙方办理房屋交易的过户手续。六、违约责任部由甲方承担

34、。2、甲方如中途违约，甲方应在违约之日起5 日内双倍返还已付金额给乙方。3、乙方如中途违约，甲方有权自行处理之前所付的购房款项。4、本合同在履行中若发生争议，双方应采取协商办法解决。协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。5、在合同期限内，如因洪水、地震、火灾和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行，合同方均不承担违约责任，本合同自动终止。七、其它条款1、本合同自甲、乙双方签盖章之日起生效。本合同未尽事项，可另行议定，其补充协议经双方签章后与本契约具有同等效力。2、修改本条款由甲、乙双方共同签定补充合约，补充合约与本合同享有同等法律效力 ;如协商不能解决，约定由本合同签定地人民法院裁定。3、本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，该房产管理部门一份。均具同等法律效力。甲方签 (手印 )： 乙方 (手印 )：联系电话： 联系电话：年月日年月日相关文章：1.最新版个人购房合同范本2.5 篇实用个人购房合同范本3.简单个人购房合同协议书范文4.个人购房合同范本简易版本5.私人购房合同范本协议书