基坑岩石爆破施工合同协议书范本

《基坑岩石爆破施工合同协议书范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基坑岩石爆破施工合同协议书范本（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、编号： _基坑岩石爆破施工合同甲方： _乙方： _签订日期： _年_月_日第1页共5页甲方：乙方：为确保本工程顺利进行，甲方需请乙方承担基坑岩石爆破工作。根据中华人民共和国合同法等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、工程量：按实际发生工程量计取二、工程内容及工期1、工程内容：石方爆破2、工程要求：本工程有效期为天，与土方开挖工程同步进行，但不影响土方施工，开工日期以甲方通知为准。3、公安部门报批手续时间自签订合同之日期不得超过十五天，如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料

2、为准）和其他不可抗拒因素（国家法定节假日、重大庆典活动和重要会议等），工期顺延。三、工程造价及付款方式1、基坑爆破工程造价：工程承包范围内所有石方或砼基础爆破综合单价为元 /m 3( 不含税费 )。实际核算方式：总造价按签证的总爆破工程量综合单价工程合同一经签字，根据甲乙双方验收方量，按合同要求进行结算。第2页共5页2、付款方式：本合同自签字之时起，乙方于年月日进场后，每完成壹万m3 且经甲方验收合格时支付相应进度款的70%（不含税金）；工程完工且经甲方验收合格后，余款一个月内一次付清（不含税金）。四、工程量核算与确认1、爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总爆破工程量进行共同测量计算，并经双方

3、签字后确认。2、施工中如遇到甲方临时增加的新的工程量（爆破范围扩大或深度增加），则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认，单价另议。3、实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。五、质量、安全及验收1、乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、起挖或欠挖控制在100mm以内。2、乙方爆破块石大小满足机械清运及弃土要求。六、双方责任：（一）、甲方责任：1、乙方工作相关的水、电、路三通和住房由甲方负责提供并承担相关费用。2、按合同规定及时支付各种款项。3、甲方应大力支持乙方工作，负责协调施工现场及周边关系。保证乙方正常施工。4、乙方进场前，甲方应清除全部基坑上的植被和土层，为爆破施工创

4、造条件，如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责。5、以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高。6、爆破作业时协助乙方进行人员疏散和现场警戒工作。7、每次放炮后，甲方应及时将渣土清运，以免影响后续爆破施工；如安排不当造成影响后续爆破施工，由此而造成的工期延误，由甲方负责。第3页共5页8、负责爆破工程周围自然环境考察，如地下设施及周边环境不明导致光纤、电缆、水管、煤气管道、地下沼气及地下埋雷等因爆破工程引发的不可抗拒的灾害由甲方负责。9、负责安装变压器、沿线主电源及配电设施，爆破相关产生的水电费由甲方负责。10、负责爆破时的安全警戒工作，如因爆破影响周围环境（包括周围房屋建筑及人员安

5、全等）由甲方负责协调处理，并承担相关责任。（二）乙方义务：1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工。2、安排持有爆破证件的专人在现场进行作业，服从甲方工作的需要、严格按照设计图纸进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中质量要求，保证工程顺利进行。3、确保爆破的安全实施及爆破后的质量检查、哑炮的处理，如因此发生的安全事故由乙方承担全部法律和经济责任。4、协助甲方负责爆破时的安全警戒工作。七、违约责任1、除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。2、甲方代表不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任 （包括支付因其违约

6、导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等） 。3、乙方施工未达到本合同约定的质量标准，或不按设计图纸施工的，甲方有权单方终止本合同，由此造成的直接和间接损失均由乙方承担。甲方亦有权要求乙方继续施工至达到标准为止，为此发生的费用全部由乙方承担。5、因甲方原因导致乙方窝工、误工，应相应顺延工期并赔偿乙方施工人员窝工工资。7、因乙方原因解除合同，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业施工而比本合同价格多发生的费用，由乙方承担。8、因不可抗力导致本合同无法履行的，双方皆不负责任。9、工程停建或缓建：由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要第4页共5页求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同规定支付已完成的工程款。八、附则1、本协议经双方签章后生效。2、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。3、因履行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。甲方（盖章） ：乙方（签章） ：联系方式：联系方式：年月日年月日第5页共5页