招投标课程设计 招标文件

《招投标课程设计 招标文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招投标课程设计 招标文件（49页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 河南省烟草公司濮阳市新建卷烟物流配送中心工程 联合工房施 工 招 标 文 件编 号：J03155招标人（盖章）河南省烟草公司法定代表人或委托代理人（盖章）闫亚楠 陈力瑞日期： 2009 年 5 月 1 日 总 目 录 第一章 招标公告2 第二章 招标文件正文4第三章 合同条款及前附表、合同格式19第四章 工程建设标准35 第五章 图纸、技术资料35 第六章 工程量清单35第七章 投标文件格式36 第一章 招标公告 为坚持公开，公正，公平竞争的原则，达到确保工程质量，缩短建设工期，提高投资效益的目的，我河南省烟草公司濮阳市卷烟物流配送中心工程，联合工房工程，按照河南省建筑市场管理条例已办理招标

2、申请，并报经省大型项目管理办公室批准，决定采用公开招标的方式，现将本工程的招标事项及有关要求说明如下。招标项目名称：河南省烟草中心濮阳市新建卷烟物流配送中心工程 联合工房 一、项目概况与招标范围：1、本工程为河南省烟草公司濮阳市公司新建卷烟配送中心工程项目的联合工房建筑层数一层，局部辅助办公区为二层2、工程地点：河南省濮阳市，中原路以南，华兴路以东，建设用地内综合辅助用房南边3、建设单位：河南省烟草公司濮阳市公司4、本公程为单层工业建筑，设计使用年限为50年，屋面防水等级为 级，建筑耐火等级为二级，其火灾危险性类别为两类二项，抗震设防烈度为7度 占地面积 总建筑面积 二、投标人资质要求：一级资

3、质等级。2.在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目中施工的要求、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人或省级分支机构，省级分支机构参加投标的须提供法人授权书原件。（提供本年度已通过年审的工商营业执照复印件，加盖公章）3.投标人必须出具投标选用的针对本项目的专项授权函和质保函，质保函必须包含质保年限、主要的质保条款（提供原件）。4.本次招标不接受联合体投标，投标人中标后不允许转包。三、招标文件发布信息：河南省住房和城乡建设厅网站 郑州市建设信息网四、招标文件发布时间：2009年5月20日起至投标截止时间止如确定参加投标请如实填写参与投标确认函并按要求 。如确定参加投标请如实

4、填写参与投标确认函，并按要求 回复（回复号码01183633813、83633800）。如潜在投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。五、招标文件的获取：1 凡有意参加投标者，请于2009年5 月1日至2012 年5 月5日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9时至12 时，下午2 时至6 时（北京时间，下同），在河南烟草公司持介绍信购买招标文件。2 招标文件每套售价5000 元，售后不退。图纸押金400 元，在退还图纸时退还（不计利息）。3 邮购招标文件的，需另加手续费100元。招标人在收到单位介绍信和邮购款100元后2日内寄送。六、投标文件接收信息：投标截止时间：2009年

5、6月 20 日上午9时30分 ，过时拒收。请各投标人于开标当天8：30至9：30将投标文件和投标保证金送至开标现场，过时拒收。投标文件接收地点：河南省郑州市二七区黄河科技学院工学院建筑系 投标文件接收人：闫亚楠 陈力瑞七、开标有关信息：开标时间：2009年6 月 20 日上午9时30分整开标地点: 河南省郑州市二七区黄河科技学院工学院建筑系501室 第二章 招标文件正文附表1 投标人须知附表序 号 内 容1项目名称：河南省烟草中心濮阳市新建卷烟物流配送中心工程 联合工房 2建设单位：河南省烟草公司濮阳市公司3建设地点：河南省濮阳市 中原路以南 华兴路以东 4勘察单位：河南豫中地质勘察5资金来源

6、：自筹67工程结构概况：本工程为钢筋混凝土框架工程，建筑高度为10.73M 地基采用天然地基独立基础6.施工图设计及设计资料：施工图设计资料齐全9工程安全等级：二级10主体结构设计使用年限：50年 投标人须知一、总则1、招标方式1.1 本次招标采取公开招标方式。2、合格的投标人与招标公告中投标人资质要求相同。3、适用法律3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。4、投标费用4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 招标人不收取任何费用。5、招标文件的约束力5.1 投标人

7、一旦下载了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否已经受到了损害。投标人如确定参加投标，请如实填写参与投标确认函并按要求 。并按要求 回复（回复号码037183633813、83633800）。如潜在投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。二、招标文件6、招标文件构成 招标文件有以下部分组成： （1） 招标书附：投标人须知(附表1)（2） 合同格式、合同条款及附表（3） 业务需求（4） 投标书格式请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人联系解决。 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求：按招标

8、文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其风险应由投标人自行承担。7、招标文件的澄清7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式送达招标人。8、招标文件的修改8.1 在投标截止期十五日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。8.2 招标文件的修改将在河南省政府招标网发布公告，并对投标人具有约束力。投标人应在24小时内 以 形式回复招标人确认已收到修改文件。8.3 为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部

9、分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更在河南政府采购网发布公告和书面通知所有回函确认参加投标的潜在投标人。三、投标文件的编制9、投标语言及度量衡单位9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。10、投标文件构成10.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：（1）投标函和开标一览表：按照第11条要求填写；（2）设备配置清单和投标报价表：按照第12条要求填写；（3）技术方案、服务承诺、培训承诺：按照第17条要求填写；（4）资格证明文

10、件：按照第13条要求提供，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同。 投标人应将投标文件按上述顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。11、投标函和开标一览表11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须按照格式要求签字、盖章。11.3开标一览表必须单独密封在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一并递交招标人，否则视为无效投标。开标一览表分项报价汇总与总价不一致以分项报价为准进行修正。12、设备配置清单和投标报价表 本次合同执行时间为3年。投标人的投标报价应为一年的

11、服务费，后续两年，施工人均按此报价向中标人支付服务费。招标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。投标人应提出系统建设的实施方案，并在投标文件中包含所有必需的软硬件配件，如果因缺少配件不能实施，由投标人承担购买必需配件的费用。 设备安装调试过程中所需的招标文件中未列出的相关辅助材料和费用应由投标人在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。投标文件中的单价和总价应采用人民币报价，填写开标一览表时以万元为单位标注。13、证明投标人资格的文件 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。13.2 投标人除必须具有履行合同所需提供的服务能力

12、外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。14、投标保证金14.1 投标人应以人民币提交壹拾万元整的投标保证金，投标保证金必须在投标当天8：309：30与投标文件一并送至现场提交招标人，并作为其投标的组成部分之一。14.2 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应交纳形式为有效银行本票（同城）或银行汇票（异地）。建设单位不接受转账、现金、转账支票或其他形式的保证金。14.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投

13、标而予以拒绝。 未中标的投标人的投标保证金，将在中标人中标通知签发后5日内予以退还，不计利息。14.5 中标人的投标保证金，在中标人按规定交纳履约保证金后退还，不计利息。14.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件或者在投标过程中退出投标活动；（2）为谋取中标，投标人投标过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；（3）投标人之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意竞争，影响其他人合法权益的。（4）整个招标活动中（包含恶意、虚假质疑）采取不正当手段诋毁、排挤其他人的；（5）与相关工作人员恶意串通的；（6）向相关人员（含评委会成员）行贿或者提供其他不正当

14、利益的；（7）中标供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；（8）中标供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。15、投标有效期15.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后三十（30）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。15.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、 或电报等）。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快退回。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第14条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。16、投标文件份数和签署16.1

15、 投标人应严格按照投标人须知第10条的要求准备投标文件，准备七份投标文件（正本一份，副本六份），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，并由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表为非法定代表人时，须将法定代表人或省级负责人以书面形式出具的“授权书”（原件）附在投标文件中。16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。17、技术方案、服务承诺、培训承诺17.1 投标文件的技术方案、服务承诺、培训承诺包括内容（按照第四章“业务需求”填写）

16、：(1) 针对本项目所描述业务需求提出完整的技术方案，采用的系统设备（含软件）等。投标文件中提供详细清单，填写技术参数偏离表，格式由投标人自定；(2) 完成本项目的实施工作计划，包括组织机构和项目周期内的时间安排等；(3) 提供参加本项目实施的组成人员资历表，包括每个组成人员的基本情况和所参加过的类似案例简介，在提交的标书中安排的人员，须为公司的正式职员； (4) 系统运行维护方案、服务承诺；(5) 培训计划；(6) 投标方认为需要的其他技术文件或说明。四、投标文件的递交18、投标文件的密封和标记18.1投标人应将投标文件密封。不论投标单位中标与否，投标文件均不退回。18.2 密封的投标文件请

17、：（1）注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按“投标人须知前附表”中注明的接收时间和接收地点送达；（2）注明投标项目名称、标书编号及“ 请勿在（开标时间）之前启封”的字样。18.3密封包装上应写明投标人名称和地址，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。18.3条要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，作无效投标处理。19、投标截止日期19.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于投标人须知前附表中规定的截止时间。19.2 招标人可以按第8条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，标书购买

18、者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。20、迟交的投标文件20.1 按照第18条的规定，招标人将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标文件。21、投标文件的修改和撤回21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，以书面形式送达指定地点（详见“投标人须知前附表” ）。21.2 投标人的修改或撤回通知书，应按第18条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。21.4 在投标截止期至招标人在招标文

19、件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。五、开标与评标22、开标22.1 招标人将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织公开开标。投标人须由法人代表或其投标代理人参加，并签名报到以证明其出席开标会。 按照第21条规定，同意撤回的投标将不予开封。22.3 开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱“开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其它内容。22.4 招标人将做开标记录，开标记录包括按第22.3条规定在开标时宣读的全部内容。23、评标过程的保密23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的

20、有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。有关中标的信息，须经文件规定的程序报批后，由建设方书面通知有关单位。建设方对除此以外的其他渠道得悉的任何信息都不承担责任，并保留对其信息来源追究的权力。23.2 投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。24、投标的澄清24.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人有权要求投标人对投标书中含义不明确的内容进行澄清。24.2 投标人有责任按照招标人通知的时间、地点（见“投标人须知前附表” ）指派专人进行答疑和澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，但不得对投标内容进行实质性修改。25、对投标文件的

21、初审25.1 招标人将根据项目特点组建评标委员会（以下简称评委会），由五人或五人以上奇数组成，并独立开展评标工作。评委会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。25.2 评委会将会审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或中标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会成员三分之二（含）以上认定。评委决定投标文件的响应性

22、只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。25.4评委会将对确定为实质上响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应

23、对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。 评标过程中，若评委会认为某投标供应商的标价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则评委会有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则评委会有权取消其投标资格。26、评标方法、评标标准、废标条款和参加投标方不足的处理评委会将按照第25条的规定，仅对确定

24、为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。将根据投标方案的先进性、合理性、开放性和可拓展性、可靠性，对业务需求的响应情况，价格的合理性，企业技术力量、业绩、售后服务承诺、培训承诺等方面进行综合评标。本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。具体打分方法如下：。百分计分法的评价指标及单项分值一般设置如下：（一）造价45分；（二）施工组织设计20分；（三）投标单位综合业绩35分。招标单位可以依据工程情况调整、制定评标定标办法实施细则

25、。各单项分值，均以满分为限。1. 投标报价与评标标底价相等者得25分。 高于评标标底者按每高于1扣若干分的比例扣分、 扣完为止；低于评标标底者， 按每低于1加若干分的比例加分，最高加20分。2. 施工组织设计（简称“设计” ，下同）包括下列五项内容，最高得分20分。（一）全面性。“设计”应当包含施工方法，施工设备，劳动力计划，确保工程质量、工期、安全和文明施工的措施，施工总进度计划，施工平面布置等内容。最高得分5分。（二）可行性。“设计”各项主要内容的措施、计划、流水段的划分，流水的步距、节拍，各项交叉作业等是否切合实际，合理可行。最高得分5分。（三）针对性。“设计”重点内容是否突出、有效，包

26、括优良工程的质保体系是否健全有效，创优硬性措施是否切实可行；限期工程的赶工措施如何；闹市区工程的安全、文明施工和防止扰民的措施等。最高得分5分。（四）先进性。新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，真在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面所起的作用如何。最高得分5分。3. 投标单位综合业绩包括以下三项内容， 最高得分35分。（一）获国家、自治区区、市、县建设行政主管部门荣誉证书，最高得分4分。从上一年度元月1日以来，获部“证”的得4分， 自治区“证” 的得3分， 市“证”的得2分，县“证” 的得1分。按最高“证”的一种计分，不重复，不累计。证书范围仅限质量荣誉证书、安全

27、荣誉证书、文明施工荣誉证书及先进单位称号等四类中的一种。（二）招标单位、项目经理实地考察，综合评价，最高得分6分。 以招标单位在开标前向招标投标管理机构提供的书面资料为准，并在开标时当众宣布。招标单位事先不作出书面评价的，该项均不计分。（三）对投标单位项目经理近三年来承担过工程（已竣工）的成绩和履约情况核评，最高得分25分。投标单位在投标文件中应会附有近三年该项目经理已完工程的成就、履约情况和确系该项目经理承担的证明复印件。这些证明件应当真实、有效、规范。开标时，携带原件备查。履约分值按近三年工程的履约情况计分，最高得分5分。质量成就水平以近三年获得市优以上工程，分别不同档次和数量给予加分（同

28、一工程，不重复加分，以最高奖项计），出现质量安全事故的给予减分，晨高得分20分。（1）不符合合格投标人的要求。（2）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件，本招标文件中带下划线部分为实质性要求和条件。（3）未按照规定交纳投标保证金。废标条款1、符合专业条件的供应商或者对招标文件实质性响应的供应商不足三家的；2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；3、投标人的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；4、因重大变故，采购任务取消的。废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。 不满足要求的情况：1、到投标截止时间为止，在招标文件及招标程序符合法律规定的前提下，若参加投标的单位若只有两家（或只有一家

29、），在公开招标废标后，重新招标。 2、若本次招标虽有投标单位参加投标，但在评标期间，出现投标单位对招标文件没有做出实质性响应的不， 也重新招标。六、定标及授予合同27、中标（成交）单位的推荐与合同授予标准“评分标准”进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向项目招标领导小组推荐出一名中标候选人。(或按照第26条中参加采购供应商不满足法定数量的情况下推荐出一名成交候选人,本文中第27-32条以下各款也均适用该种情况,以下不再赘述,情况发生时,只是相应将“中标”改为:“成交”)27.2项目招标领导小组根据评委会推荐的中标候选人名单确定中标人。中标人一经确定，即同时完成了财政部“18”号令中第59条规

30、定的确定中标（成交）供应商的程序。结束后一个工作日内，中标候选人名单将在“河南省政府招投标网”进行公示，公示时间为七个工作日。27.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：（1）提供虚假材料谋取中标的；（2）向招标委员行贿或者提供其他不正当利益的；（3）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；（5）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；（6）不符合法律、法规的规定的。在此情况下一经认定，报经项目招标领导小组批准，建设单位有权重新组织采购。28、质疑处理参加投标单位认为招

31、标过程和结果使自己的权益受到损害的，可以从招标结果开始上网公示之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人若对招标文件有质疑，应在知道或应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内，以具名、签章的书面质疑函形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。 质疑必须以参加投标单位法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含 、电子邮件等）采购中心有权不予受理。28.3未参加投标活动的单位或在投标活动本身权益未受到损害或从投标活动中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。应当在收到投标单位的书面质疑后七个工作日内作出答复

32、，并以书面形式通知质疑投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。28.4 投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标委员会有权依据本招标文件“投标人须知”第14.6条的规定，没收该投标人的投标保证金，并有权依据政府的有关规定，报请政府监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。29、中标通知书 自中标结果上网公示质疑期满或质疑处理完毕后，招标单位将向本次招标的中标单位发出中标通知书。29.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标单位，确认中标通知书已收到。29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标单位和中标单位均具有法律效力。中标通知书发出

33、后，招标单位改变中标结果的，或者中标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。30、签订合同30.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照文件确定的事项与招标单位签订政府施工合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内。否则投标保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。 签订合同后，中标人不得将主体工程和关键部位进行转包。未经招标单位同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同。否则招标单位有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标单位损失的，中标人应承担相应赔偿责任

34、。31、履约保证金中标人在收到中标通知后五日内，应按照合同额1交纳履约保证金，并到达招标人指定帐户（见“投标人须知前附表”），用以约束投标单位在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失！如果中标人没有按照规定去做，招标人有权取消本次中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，报经项目领导小组批准，招标人可重新招标。31.2中标人履约保证金的退回：合同履行结束后，中标人凭合同履约完毕证明或本合同质量验收合格证明（证明格式自定）、中标履约保证金交纳收条原件，前往河南省烟草公司濮阳市公司办理保证金退回手续。招标单位经办人：闫亚楠，陈力瑞 联系 ：0371-83633809

35、第三章 合同条款及前附表、合同格式以下为招标人提出中标后签定本项目合同的通用条款，中标人般不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。 附表2 合同条款前附表序号内 容1 付款应按下列条件进行：1、2009年12月支付半年施工费；2、2010年6月支付半年施工费；3、2010年12月支付半年施工费；4、2011年6月支付半年施工费；5、2011年12月支付半年施工费；6、三年服务期满，按实际费用决算支付余款。2由买方负责办理合同款的支付手续。 合 同 条 款通用条款本工程通用条款执行 (GF-1999-0201)建设工程施工合同（示范文本）中的“第二部分：

36、通用条款”。以下为根据需要节选整合1、定义本合同中的下列术语应解释为：（1）“合同”系指招标单位与投标单位签署的、合同格式中载明的招标单位与投标单位所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。（2）“合同价”系指根据合同规定，施工单位在正确地完全履行合同义务后，建设单位应支付给施工单位费用。 （3）“建设单位”系指河南省烟草公司濮阳市公司（4）“施工单位”系指中标施工单位。2、技术性能所提供的实物和服务的技术规格、内容应与招标文件规定的技术规范相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。3、专利权及版权中标单位对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不

37、得扩散。卖方应保证买方在使用、接受本合同实物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其知识产权的起诉。一旦出现侵权，由施工单位全部责任。4、付款本合同以人民币付款。 4.2建设单位将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。5、质量保证投标人所提供实物必须遵守各种国家和部颁标准和有关规定。投标人所提供实物服务必须达到本招标文件中规定的要求。如果施工单位在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，建设单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由施工单位承担。履行本合同的过程中，由于现有水平和条件下难以克服的技术困难，达不到招标书的要求和投标书中的承诺，导致部分或全部失败所造

38、成的损失，风险责任由施工单位方全部承担，并承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超期10天，扣合同金额的3%；累计超期30天，业主有权终止执行合同，并没收履约保证金。6、索赔有权根据质检部门或权威检测机构出具的检验、检测报告，向卖方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果施工单位对建设单位提出的索赔和差异负有责任，施工单位应按照建设单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：。如果在建设单位发出索赔通知后20 天内，施工方未作答复，上述索赔应视为已被施工方接受，如施工方未能在买方提出索赔通知后20天内或同意建设单位的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，建设单位将从施

39、工方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。7、误期赔偿除合同条款第8条规定外，如果施工单位没有按照合同规定的时间交工程，建设单位将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按迟交工程每天计收0.3%合同总额，直至交工程为止。但误期赔偿费的最高限额为误期总合同价的9%。一旦达到误期赔偿的最高限额，建设单位可考虑终止合同。8、不可抗力尽管有合同条款上面的规定，如果施工方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。本条所述的“不可抗力”系指那些施工方无法控制、不可预见的事件，但不包括施工方的违约或疏忽

40、。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它商定的事件。8.3 在不可抗力事件发生后，施工方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知建设方。除书面另行要求外，施工方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续30天以上时，建设方有权终止与施工方的合同，建设方也可以和施工方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。9、税费本项目交付买方验收合格前发生的一切税费均由卖方负担。10、履约保证金施工方在收到中标通知后3天内，应按照合同额1交纳履约保证金，并到达见证方指定帐户。如施工方未能履行合同规定的义务，建设

41、单位有权从履约保证金中取得补偿。11、仲裁在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，由双方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。仲裁应根据中华人民共和国仲裁法的规定向施工所在地仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决为最终裁决，对建设单位和施工单位均有约束力。在仲裁期间，本合同应继续执行。12、违约终止合同在建设单位对施工单位违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，建设单位可向施工方发出终止部分或全部合同的书面通知书。(1) 如果施工方未能按合

42、同规定的期限或建设单位同意延长的限期；(2) 施工单位在收到建设单位发出的违约通知后20天内，或经建设单位书面认可延长的时间内未能纠正其过失；（3）如果施工单位未能履行合同规定的其他义务。在买方根据上述第12.1条规定，终止了全部或部分合同后，施工方应对建设方所超出的那部分费用负责。但是，施工方应继续执行合同中未终止的部分。13、破产中止合同如果建设单位破产或无清偿能力时，施工单位在任何时候书面通知建设单位中止合同而不给施工方补偿。该中止合同将不损害或影响施工方已经或将要采取的补救措施的权利。14、转让14.1除建设单位事先书面同意外，施工方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。15、合同

43、生效及其它15.1合同应在建设方、施工方签字，并在施工方交纳履约保证金后生效。本合同一式二份，以中文书写，建设方、施工方各备案一份。如需修改或补充合同内容，应经建设方、施工方协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。专用条款一、词语定义及合同文件1 合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：按通用条款第2.1条2 语言文字和适用法律、标准及规范 需要明示的法律、行政法规：本工程使用中华人民共和国和地方的法律、行政法规2.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定发包

44、人提供标准、规范的时间：承包人自备国内适用的标准、规范国内没有相应标准、规范时的约定：另行商定 3 图纸 3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 签定合同7日内，提供全套施工图六套（竣工图两套）3.2发包人对图纸的保密要求： 未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容3.3使用国外图纸的要求及费用承担： 无 二、双方一般权利和义务4 工程师 姓名： 张国勇 职务：总监理工程师 发包人委托的职权： 工程质量控制、工期控制、投资控制、信息控制管理、安全监督管理、组织协调需要取得发包人批准才能行使的职权： 涉及工程造价的签证、施工中和图纸中的建议、开工令、停工令、复工令 姓名：

45、 闫亚楠 职务： 工程师 职权： 主持施工现场发包人的工作，以及对监理工作的检查4.3不实行监理的，工程师的职权： 无 5 项目经理 姓名： 陈力瑞 职务： 国家一级注册建造师 6 发包人工作 6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 计算工期前将施工现场各种障碍物清除将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 计算工期前将水、电、讯线路接至施工现场施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：计算工期前负责施工道路的畅通工程地质和地下管线资料的提供时间： 计算工期前提供工程地质和地下管网线路等资料由发包人办理的施工所需证件、批件的

46、名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续水准点与座标控制点交验要求： 开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，开工前由发包人以书面形式提供给承包人。交验后，承包人应妥善保护场内水准点和控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责费用。图纸会审和设计交底时间： 现场另行确定协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 由发包人会同承包人做好保护工作，如乙方在施工过程中发现问题应及时报告甲方、设计院，由甲方、设计院出具解决方案。双方约定发包人应做的其他工作：协商处理6.2发包人委托承包人办理的工作： 届时由甲方委托7 承包人工作7

47、.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无约定 应提供计划、报表的名称及完成时间： 进场后一周内提供材料计划，每月25号前向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完成工程量价表（含工程量变更及签证预算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。以上计划及报表必须经监理工程师签字认可后报发包人。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和管理工作。由此发生事故均有承包人

48、负责。向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为监理人员提供办公及生活用房各一间其余双方各自协商。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续： 按以上规定办理相关手续 。已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 移交前成品保护有承包人负责，费用由承包人负责。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人生损失，有承包人承担相关费用。施工场地清洁卫生的要求： 承包人所有人员进入工地后必须遵循发包人管理规定，按标化现场要求，做到文明施工、规范施工，并按上级文明工地要求做好工作

49、。双方约定承包人应做的其他工作： 负责市容、环保、交通、派出所、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助。三、施工组织设计和工期8 进度计划 8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 图纸会审及设计交底后一周内，每月25号报月进度计划。工程师确认的时间：收到承包方资料5天内予以确认8.2群体工程中有关进度计划的要求： 无 9、工期延误 9.1双方约定工期顺延的其他情况： 由于发包人员因和国家行政机关要求停工（非承包方的责任）,工期顺延 。 四、质量与验收10 隐蔽工程和中间验收 10.1双方约定中间验收部位： 国家和南京市质检部门明确要求中间验收部位。此外，发包人有权要求对

50、本工程任何部位进行中间验收。11 工程试车11.1试车费用的承担： 无 五、安全施工按照通用条款第20条第22条执行六、合同价款与支付12 合同价款及调整 12.1本合同价款采用固定总价合同；合同价款中包括的风险范围： 施工期间各类建材的市场风险和政策性调整； 风险费用的计算方法： 已含在合同价内不予调整 12.2风险范围以外合同价款调整范围及方法： 工程完成后按实际完成工程量进行决算；补充协议、现场签证、发包人过失造成的损失，工程结算时可进行调整。结算时只调整数量，单价和优惠幅度按投标文件执行，如遇到工程量清单中没有的子目按有关定额套用，但必须执行投标文件的优惠幅度。12.3双方约定合同价款

51、的其他调整因素： 本招标合同，发包人将按总价固定的办法签约，承包人投标时是在仔细阅读招标文件、设计图纸、设计规范等前提下，结合对此工程的风险分析，做出自己的投标报价的，本工程总价固定，除以下情况决算时调整【发生了有经验的承包商根据施工图纸、技术资料、地质报告不能预见的意外情况（如地下障碍物、文物等）设计变更、现场签证；业主方提出的工程内容或工程数量变更】，其他原因不再调整工程造价，调整时按投标优惠率执行。13 工程预付款 13.1发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 合同签订后按规定并且施工机械进场后支付本工程合同价中扣除甲供材的10%作为备料款。13.2扣回工程款的时

52、间、比例： 支付进度款（扣除相应的甲供材料）时按比例扣回。14 工程量确认 14.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月25日将当月完成的合格的工程量送发包方和监理，其余按通用条款第25条执行。 15 工程款(进度款)支付 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间基础结束付合同价款的10%（扣回相应比例的甲供材款及预付款）； 工程结构封顶，付合同价款的40%（扣回相应比例的甲供材款及预付款）； 竣工验收合格，付至合同价款的80%（扣回相应比例的甲供材款及预付款）； 工程验收达到合同约定标准，工程决算经审计后，承包人负责提交竣工档案给南京市城建档案馆并获得通过，按审定价付至95%（扣

53、回全部甲供材款及预付款）；按审定价的5%作为质量保修金，质量保修金在相应保修期满后30天内付清；发包人支付给承包人的工程预付款及进度款，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督，如工程预付款及进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人将立即停止付款。 七、材料设备供应17 发包人供应材料设备17.1承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。17.2发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 材料设备单价与一览表不符：

54、以按实际供应的材料为准 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 承包人应提供准确规格和数量，如因承包人提供的时间、规格和数量不准而带来的损失由承包人负责；承包人按实提供数量、规格后，因发包人临时变更或改变设计而带来的损失由发包人负责。 承包人可代为调剂串换的材料： 除非经发包人同意，否则不许调剂串换 到货地点与一览表不符： 由发包方负责 供应数量与一览表不符： 由发包方负责 到货时间与一览表不符： 协商处理 17.2发包人供应材料设备的结算方法： 按给定价格扣除材料款 18 承包人采购材料设备 18.1承包人采购材料设备的约定： 乙方自行采购的材料，质量必须符合设计、相关标准、规范

55、及有关规定的要求，使用前必须经过发包人和监理单位的认可，否则造成损失由承包人负责。八、工程变更 工程变更及附属工程案现场签证，竣工结算办法按投标时报价优惠下降的幅度进行结算。九、竣工验收与结算19 竣工验收 19.1承包人提供竣工图的约定： 承包人应在工程竣工后一个月内提供两套完整的竣工图和竣工结算及其资料，否则迟一天按日向发包人支付合同价格万分之五的违约金。 19.2中间交工工程的范围和竣工时间： 竣工时间以发包人组织的竣工验收日期为准。工程竣工验收后，施工单位的施工员、材料、设备必须在三十天内全部退场，每延迟一天退场罚款500元。 十、违约、索赔和争议20 违约 20.1本合同中关于发包人

56、违约的具体责任如下： 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行 本合同通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任： 合同工期按中标单位投标文件中的自报工期，如工期延误，应承担违约责任、并向甲方支付赔偿费，赔偿费支付办法按合同工期延误一天赔偿500元，并以合同总价的3%为限。此赔偿费的支付不能解除中标单位应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 本合同通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任： 本工程应达到国家或专业的质量检验评定的标准，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工，达不到标准，按合同价的2%支付赔偿金。 双方约定的发包人其他违约责任： 另行协商

57、 21争议 21.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： 请 有关建设行政主管部门 调解； 当采取约定方式不能解决时，双方约定向 工程所在地 人民法院提起诉讼。 十一、其他22 工程分包 22.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 本工程不准转包或擅自分包。23 不可抗力 23.1双方关于不可抗力的约定： 按本合同通用条款执行 24 保险 24.1本工程双方约定投保内容如下： 承包人投保内容： 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保费。 25 担保 25.1本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 银行保函 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

58、 银行保函 26 合同份数 27.1双方约定合同副本份数： 正本壹份、副本叁 27 补充条款 未尽事宜双方协商解决 工程质量保修书发包人(全称)： 承包人(全称)： 发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对 （工程名称）签订工程质量保修书。1 工程质量保修范围和内容1.1承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。1.2质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约

59、定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 质量保修期依据国务院2000年1月30日颁发的279号令执行，其余按投标书承诺及甲乙双方协商约定。2 质量保修期2.1双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3 质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3对于涉及结构安全的质量问题，

60、应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4 保修费用4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5 其他5.1双方约定的其他工程质量保修事项：有规定按规定，无规定双方协商解决。 5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)： 承包人(公章)：法定代表人(签字或盖章)： 法定代表人(签字或盖章)：年 月 日 年 月 日 附件: 合同格式河南省烟草中心濮阳市新建卷烟物流配送中心工程 联合工房合同 经河南省烟草公司濮阳市公司公开招标， 和 ，同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：1合同文件下列关于投标文件是