冲孔灌注桩(施工合同)

《冲孔灌注桩(施工合同)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《冲孔灌注桩(施工合同)（13页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、冲孔灌注桩承包组施工合同甲方：（以下简称：甲方）乙方：（以下简称：乙方）为了多快好省地完成 南平市延平区山水华庭 D 组团， B、 C 区房建工程 ，经甲乙双方友好协商， 现把该工程 冲孔灌注桩 施工项目承包给乙方进行施工 （包工不包料）。本着工程质量至上、安全施工，保证施工工期，友好合作的精神，以及明确甲乙双方的职责，现签订本施工合同作为双方共同遵守执行之依据。一、工程名称 ：南平市延平区山水华庭 D 组团， B、C 区房建 工程（冲孔灌注桩）承包方式： 包工不包料二、承包范围1、乙方负责冲孔、成孔的所有设备及相关必备材料及孔口护筒。2、乙方必须拥有泥浆护壁的机具及其配套材料。桩边小泥浆池由

2、乙方挖，大泥浆池由甲方挖，泥浆外运由甲方负责外运。3、浇灌桩砼，浇灌砼的料斗、导管、泥浆泵、电焊机、 （铺路钢板由甲方负责） 等小型工具均由乙方自行解决。4、乙方必须负责做好环境保护工作，按要求做好 桩基部分 文明施工并且配合环境保护部门的检查， 污泥、污水按规定排到指定大泥浆池中。5、钢筋笼制作及安装工作（包含检测管安装）由甲方另安排钢筋班组施工 。6、乙方要有一名专职技术员在现场， 提供冲孔桩的过程原始资料。7、协助提供工程验收等相关资料。8、保证该分包工程通过业主及相关部门验收合格。三、承包方式、工期及质量要求：1、承包方式：由甲方提供设计图纸包括设计变更等有关冲孔桩的要求，乙方负责冲孔

3、桩冲孔直至成桩等相关工作。2、C1、C2#楼 34 根桩工期 16 天，C3、C4#楼 34 根桩工期 16 天，C5、C6#楼 41 根桩工期 20 天（工期不含塔吊基础所增加的桩），总桩数为 109 根，总工期为 52 天。因变更等增加工程量， 工期相应顺延。3、质量要求：乙方必须严格按照图纸施工， 达到设计、规范要求；同时乙方要确保文明施工，甲方保证工程质量符合业主及施工现场的要求并通过南平市相关部门的验收。如经业主、监理检测，质量达不到要求，无法通过相关部门的验收的，乙方必须承担由此引起的一切损失（包括业主罚款） 。四、双方的权利、义务：（一） 甲方责任、权利、义务1、 甲方必须将冲孔

4、桩的有关施工图纸及地勘报告提供给乙方；提供必要的施工便道及电源和施工用水；负责桩位放样、复核及剩余的泥浆外运（由乙方抽到泵车或抽到其他沉淀池）。2、协调现场工作，检查督促乙方施工的工程质量、安全、文明施工等，发现问题，当即责令整改。3、负责审核乙方提供的报表，工程完工时协助乙方完成通过建设单位及监理单位的质量认可书。4、甲方对乙方所派员工有参与管理权，若乙方的员工不服从安排，因此而造成的一切费用及损失， 甲方有绝对自主权在告知乙方后从工程款中扣回。（二）乙方责任、权利、义务1、乙方必须保质、 保量，按设计图纸及经甲方和相关单位确认的施工方案进行施工， 达到设计的规范要求， 确保该项工程能通过南

5、平市质量检测等部门验收合格。如经政府有关部门检测定为C 类桩和 D 类桩的分析责任范围， 若属乙方造成的 。该桩工作量不予计算；如需报废或其它补强处理方式的，所有责任（包括业主罚款）概由乙方自行负责。 因地质、土方开挖等非乙方原因造成的由甲方承担。2、要按规定做好文明施工等工作并处理好污泥废料等物品，保证行政部门的检查通过。3、乙方必须协助甲方做好该项工程的资料工作（包括冲孔记录，清孔以及灌注记录等），否则，甲方有权拒绝支付工程进度款。4、乙方必须积极配合甲方工作，参加甲方工地调度会议，严格遵守甲方工地规章制度，紧密配合现场工作。5、乙方不得将工程转包给他人。6、负责对工人做好技术交底工作。7

6、、因乙方所承包的该项工程造成返工的，返工费由乙方自行承担，并在保质、保量、安全文明施工的前提下，保证工期不延误。若乙方进度无法满足工期要求， 则甲方有权增加施工队伍进场，乙方不得阻挠。因不可抗力使工程无法正常施工，工期顺延；因甲方原因以及停水停电一周内超过8 小时的，甲方赔偿乙方工人窝工费每人每天200元。工期相应予以顺延。8、因发生工伤医疗费、安全责任事故的赔偿，乙方承担相应负责，非乙方除外 。9、乙方如违反安全生产操作规程或工程达不到要求、工期没有按甲方要求完成的，由此造成的一切损失概由乙方负责。10、乙方所承包的各分项工程项目按要求施工完毕后， 必须及时申报甲方，由甲方组织有关人员进行现

7、场验收， 符合质量验收标准后才给予办理结算的有关手续， 对质量不合格所造成返工的一切费用均由乙方承担。六、计算方式及单价：以业主或监理验收的实测长度 为准（自然地面至桩底长度） ，单价按每米 220 元计算。机械每台设备进退场费甲方补助乙方壹万元整 /每台，进场即支付。七、付款方式：1、按实际完成的工作量，以业主或监理签认的原始记录为准(桩长为每根桩自然地面至桩底长度之和)。2、乙方每月完成工程量由甲方现场管理人员开出证明单，注明乙方完成的工程量及质量等级， 安全操作、文明施工等的评分后送工程部审核，经甲方现场初验合格，经甲方公司审核部门审核无误后， 于第个月 10 之前按进度的 80%支付进

8、度款 ，全部工程桩完工后支付 10% ，剩余 10%工程款待工程验收合格后一个月内付清。 乙方同时有权暂停施工。八、违约责任及解决办法：1、乙方必须按现场施工进度要求完成现场要求的工程量，否则，因达不到要求而引起的延误工期罚金等一切费用由乙方负责赔偿。2、本合同未尽事宜或出现纠纷的， 由双方协商解决； 协商不成的，可向合同签订地人民法院提起拆讼。九、附则：为保证专款专用，本工程款必须按照工人工资来付款签名后送甲方一份留底。十、本合同自双方签字之日起生效。本合同未尽事宜，由双方现场解决或增补签订补充协议。本施工合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，经双方签名后生效。甲方代表：乙方代表：联系电话：

9、联系电话：订日期：年月日本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除【最新资料Word 版可自由编辑！】1Z101000 工程经济1Z101010 资金时间价值的计算及应用P111利息的计算P112. 资金等值计算及应用P513. 名义利率于有效利率的计算P111Z101020 技术方案经济效果评价P1421经济效果评价的内容P1422. 经济效果评价指标体系P1823. 投资收益率分析P1924. 投资回收期分析P2225. 财务净现值分析P2426. 财务内部收益率分析P2527. 基准收益率的确定P2628. 偿债能力分析P281Z101030 技术方案不确定分析P3131不确定性分析P3132

10、盈亏平衡分析P3333敏感性分析P381Z101040 技术方案现金流量表的编制P4141技术方案现金流量表P4242技术方案现金流量表的构成要素P451Z101050 设备更新分析P5351设备磨损与补偿P5352设备更新方案的比选P5553设备更新方案的比选方法P561Z101060 设备租赁与购买方案的比选分析P6161设备租赁与购买的影响因素P6162设备租赁与购买的比选分析P621Z101070 价值工程在工程建设中的应用P6671提高价值的途径P6772价值工程在工程建设应用中的实施步骤P711Z101080 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P7881新技术、新工艺和新

11、材料应用方案的选择原则P7982新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P7983新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P801Z102000 工程财务1Z102010 财务会计基础P8411财务会计的职能P8412会计核算的原则P8513会计核算的基本前提P8614会计要素的组成和会计等式的应用P881Z102020 成本与费用P9121费用与成本的关系P9122. 工程成本的确认和计算方法P9323. 工程成本的核算P9924. 期间费用的核算P1051Z102030 收入P10631收入的分类及确认P10632. 建造（施工）合同收入的核算P1091Z102040 利润和所得税费用P1

12、1441利润的计算P11442所得税费用的确认P1171Z102050 企业财务报表P12351财务报表的构成P12352资产负债表的内容和作用P12453利润表的内容和作用P12754现金流量表的内容和作用P12855财务报表附注的内容和作用P1321Z102060 财务分析P13361财务分析方法P13362基本财务比率的计算和分析P1351Z102070 筹资管理P13971资金成本的作用及其计算P13972短期筹资的特点及和方式P14173长期筹资的特点及和方式P1451Z102080 流动资产财务管理P14881现金和有价证券的财务管理P14882应收账款的财务管理P15083存货的

13、财务管理P1511Z103000 建设工程估价1Z103010 建设工程项目总投资P15311建设工程项目总投资的组成P15312. 设备及工器具购置费的组成P15513. 工程建设其他费的组成P1581Z103020 建筑安装工程费用项目的组成与计算P16521按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P16522按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成P16823建筑安装工程费用计算方法P17024建筑安装工程计价程序P1741Z103030 建设工程定额P17731建设工程定额的分类P17732人工定额的编制P17933材料消耗定额的编制P18234施工机械台班使用定额的编制P1843

14、5施工定额和企业定额的编制P18736预算定额与单位估价表的编制P18937概算定额与预算指标的编制P1931Z103040 建设工程项目设计概算P19741设计概算的内容和作用P19742设计概算的编制依据、程序和步骤P19843设计概算的编制方法P20044设计概算的审查内容P2081Z103050 建设工程项目施工图预算P21151施工图预算编制的模式P21152施工图预算的作用P21253施工图预算的编制依据P21354施工图预算的编制方法P21355施工图预算的审查内容P2191Z103060 工程量清单编制P22061工程量清单的作用P22062工程量清单编制的方法P2221Z10

15、3070 工程量清单计价P22771工程量清单计价的方法P22772招标控制价的编制方法P23473投标报价控的编制方法P23874合同价款的约定P2441Z103080 计量与支付P24781工程计量P24782合同价款调整P25083工程变更价款的确定P26184施工索赔与现场签证P26485合同价款期中支付P27386竣工结算与支付P28087合同解除的价款结算与支付P2881Z103090 国际工程投标报价P28791国际工程投标报价的程序P28792国际工程投标报价的组成P29393单价分析和标价汇总的方法P29994单价分析和标价汇总的方法P29995国际工程投标报价的技巧P30296国际工程投标报价决策的影响因素P305